快速掌握施工合同签订

快速掌握施工合同签订合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方为乙方提供施工服务的事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程预算：__________二、合同价格及支付方式1.合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.支付方式：__________a）预付款：合同签订后三个工作日内，乙方支付甲方合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为预付款。b）进度付款：按照双方协商确定的进度付款节点，乙方按实际完成工程量支付甲方相应款项。c）竣工验收合格后，乙方支付甲方剩余款项。三、施工期限1.施工期限：自合同签订之日起至__________（竣工日期）止。2.甲方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向乙方提出延期申请，乙方视情况予以批准。四、甲方义务1.按照乙方的要求和国家相关法律法规、标准、规范进行施工。2.保证施工质量，确保工程安全。3.严格按照合同约定的工期完成施工任务。4.负责办理施工过程中所需的各种手续和证件。5.施工过程中产生的废弃物、垃圾等，甲方负责清理。五、乙方义务1.按照合同约定支付合同价款。2.提供施工场地，保障施工顺利进行。3.协助甲方办理施工过程中所需的各种手续和证件。4.负责提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.乙方应在施工现场安排专人负责协调、监督施工过程，确保施工质量、安全。六、违约责任1.甲方未按照合同约定完成施工任务的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）。2.乙方未按照合同约定支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的每日一定比例（具体比例双方协商确定）。3.因甲方原因导致工程质量、安全不符合约定标准的，甲方应承担相应责任。4.因乙方原因导致工程延期、停工的，乙方应承担相应责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方支付完合同价款之日终止。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.施工合同履行过程中所需的各种手续和证件5.工程验收标准及方法6.安全生产管理制度7.环境保护措施方案8.工程保险资料9.乙方提供的施工场地相关资料10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定完成施工任务：包括未按期完成、工程质量、安全不符合约定标准等。2.乙方未按照合同约定支付合同价款：包括逾期支付、少付、拒付等。3.甲方未按照约定提供施工场地、基础设施或协助办理手续：包括但不限于水、电、通信等未按约定时间提供或不符合要求。4.乙方未按照约定提供施工所需资料或协助：包括但不限于设计图纸、技术要求、工程量清单等。5.甲方未按照约定进行施工导致工程延期、停工：包括但不限于甲方原因导致的工程质量问题、安全事故等。三、法律名词及解释：1.施工合同：双方约定由甲方为乙方提供施工服务的合同。2.工程质量：工程符合国家相关法律法规、标准、规范及乙方要求的程度。3.工程安全：施工过程中未发生安全事故，保障人员生命财产安全。4.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方一定金额的金钱。5.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付给守约方的违约金。6.工程验收：对完成的工程进行检查、评定，确认其是否符合合同约定及国家相关标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、甲方原因导致的停工、不可抗力等。解决办法：调整施工计划、优化施工工艺、增派施工人员等。2.工程质量问题：原因：材料不合格、施工工艺不达标、监管不力等。解决办法：更换不合格材料、返工、加强质量监管等。3.付款纠纷：原因：甲方拖延付款、乙方未按约定提供工程量等。解决办法：协商解决、提供相应工程量证明、法律途径等。4.施工安全事故：原因：违反安全生产规定、设备故障、人员操作不当等。解决办法：加强安全管理、定期检查设备、培训施工人员等。5.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、履行过程中产生分歧等。解决办法：友好协商、调解、法