工程长寿设计与施工合同

工程长寿设计与施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主委托施工方进行工程长寿设计与施工；2.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：__________________1.5工程质量标准：________________第二条合同范围与内容2.1施工方应按照业主提供的设计图纸、施工方案和技术要求，完成工程的施工任务。2.2施工方应保证工程质量，确保工程安全，按时完成工程。2.3施工方应承担工程的一切安全事故责任，并负责工程保修。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2业主按下述付款条款支付合同款：（1）施工方完成工程进度达到50%时，业主支付合同总价50%的款项；（2）施工方完成工程进度达到100%时，业主支付合同总价100%的款项。3.3付款方式：银行转账。第四条施工期限4.1施工方应按照双方约定的施工期限完成工程。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2工程完成后，施工方应组织业主、设计方等进行验收。5.3验收合格的工程，业主支付合同款。5.4验收不合格的工程，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担整改费用。第六条保密条款6.1施工方应对业主提供的技术资料、商业秘密等予以保密。6.2违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任。第七条违约责任7.1施工方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.2业主如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.技术要求4.验收标准5.保修条款6.保密协议7.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，认定为延期违约。2.施工方工程质量不符合约定，认定为质量违约。3.施工方未履行保密义务，泄露业主技术资料或商业秘密，认定为保密违约。4.业主未按照约定时间支付合同款，认定为付款违约。5.业主未履行合同约定的其他义务，认定为其他违约行为。三、法律名词及解释：1.工程长寿设计：指在设计阶段充分考虑工程的使用寿命，通过合理选材、结构设计等手段，确保工程在预期使用寿命内安全、可靠、高效运行。2.施工方案：指施工方为完成工程任务，制定的包括施工工艺、施工进度、施工组织等内容的详细计划。3.保修：指施工方在工程验收合格后，对工程发生的质量问题提供修复或更换的保障。4.保密义务：指施工方在合同有效期内，对业主提供的技术资料、商业秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：解决办法：协商调整施工计划，确保工程按时完成。必要时，依据违约责任条款追究违约责任。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，重新验收。如仍不合格，依据违约责任条款追究违约责任。3.付款延迟：解决办法：催促业主支付合同款。如仍不支付，可依法采取诉讼等措施维护权益。4.泄露保密信息：解决办法：要求违约方立即停止侵权行为，签订保密协议。如违约方不配合，可依法采取诉讼等措施维护权益。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程