2024版建设工程资料承包合同包干合同

编号：__________2024版建设工程资料承包合同包干合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程资料承包合同包干合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4资料承包合同1.5包干合同第二章：合同标的及范围2.1工程资料的编制2.2工程资料的整理2.3工程资料的归档2.4工程资料的保管2.5工程资料的交付第三章：合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度3.4价款调整3.5支付时间第四章：合同履行及期限4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3合同的起止日期4.4工期延误4.5提前完成第五章：质量标准及要求5.1资料的质量标准5.2资料的准确性5.3资料的完整性5.4资料的可靠性5.5资料的及时性第六章：保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密义务6.4泄密责任第七章：违约责任7.1承包方的违约行为7.2发包方的违约行为7.3违约责任的具体规定7.4违约金的计算方式第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖8.4争议解决的时间限制第九章：合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同解除的条件9.4合同解除的程序第十章：合同的终止和失效10.1合同终止的条件10.2合同失效的原因10.3合同终止后的义务10.4合同失效后的处理第十一章：合同的附件11.1附件列表11.2附件的内容11.3附件的效力第十二章：合同的签署和生效12.1签署程序12.2签署时间12.3合同的生效时间12.4合同的期限第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3税款承担13.4保险责任13.5其他约定第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止14.4合同的备案14.5联系方式合同编号2024001第一章：合同主体及定义1.4资料承包合同：指乙方承担为甲方提供工程所需的各类资料，并负责其编制、整理、归档、保管和交付等工作的合同。1.5包干合同：指乙方按照甲方要求，完成资料承包合同约定的工作，并按照本合同约定收取固定费用的合同。第二章：合同标的及范围2.1工程资料的编制：乙方应按照甲方的要求，编制包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单等工程所需的各类资料。2.2工程资料的整理：乙方应对编制的工程资料进行整理，使其符合国家和行业的相关规范和标准。2.4工程资料的保管：乙方应对归档的工程资料进行妥善保管，防止资料的丢失、损坏或泄露。第三章：合同价格及支付3.1合同价格：本合同的价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2支付方式：甲方应按照本合同约定的支付进度，通过银行转账的方式向乙方支付合同价款。3.3支付进度：甲方应按照工程资料的完成情况，分阶段向乙方支付合同价款。具体支付进度如下：（1）工程资料编制完成并经甲方确认后，支付合同价款的50%；（2）工程资料整理归档并交付给甲方后，支付合同价款的30%；（3）工程资料保管期满并按照约定交付给甲方后，支付合同价款的20%。3.4价款调整：本合同价款如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。3.5支付时间：甲方应在本合同约定的支付进度达到时，及时向乙方支付相应的合同价款。第四章：合同履行及期限4.1承包方的义务：乙方应按照本合同的约定，完成工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作。4.2发包方的义务：甲方应按照本合同的约定，及时向乙方支付合同价款，并提供乙方履行合同所需的条件和支持。4.3合同的起止日期：本合同自双方签署之日起生效，至工程资料全部交付甲方并经甲方确认合格之日止。4.4工期延误：如乙方因自身原因导致工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作延误，应按照本合同约定承担违约责任。4.5提前完成：如乙方提前完成工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作，甲方应按照本合同约定支付相应的合同价款。第五章：质量标准及要求5.1资料的质量标准：乙方应保证工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作符合国家和行业的相关规范和标准，并保证工程资料的准确性、完整性、可靠性和及时性。5.2资料的准确性：乙方应确保工程资料中的数据、信息和其他内容准确无误，不得有误导性或虚假性的内容。5.3资料的完整性：乙方应确保工程资料的完整性，不得有遗漏或缺失的内容。5.4资料的可靠性：乙方应确保工程资料的可靠性，不得有错误或误导性的内容。5.5资料的及时性：乙方应按照甲方的要求，及时完成工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作。第六章：保密条款6.1保密内容：本合同签订后，乙方应对甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限：乙方应对保密信息保密至本合同终止或履行完毕之日止。6.3保密义务：乙方不得向任何第三方泄露或披露保密信息，不得利用保密信息从事与甲方业务相竞争的活动。6.4泄密责任：如乙方违反保密义务第八章：争议解决8.1争议的解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国__________仲裁委员会仲裁。8.2仲裁机构：双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼管辖：如双方同意通过诉讼解决争议，应提交至甲方所在地人民法院管辖。8.4争议解决的时间限制：甲乙双方应自争议发生之日起__________日内解决，超过该期限未能解决的，一方可以依法向仲裁机构或人民法院提起诉讼。第九章：合同的变更和解除9.1合同变更的条件：本合同的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。9.2合同变更的程序：甲乙双方应就合同变更的内容、范围、期限等进行充分协商，并签订书面补充协议。9.3合同解除的条件：如甲乙双方协商一致，可以解除本合同。9.4合同解除的程序：甲乙双方应签订书面解除协议，并按照本合同约定办理相关手续。第十章：合同的终止和失效10.1合同终止的条件：本合同在履行完毕或甲乙双方协商一致解除合同后终止。10.2合同失效的原因：本合同在履行期限届满或甲乙双方协商一致解除合同后失效。10.4合同失效后的处理：合同失效后，甲乙双方应按照本合同约定处理未了事项。第十一章：合同的附件（1）工程资料清单；（2）付款凭证；（3）其他双方认为需要附件的文件。11.2附件的内容：附件应为本合同的组成部分，具有同等法律效力。11.3附件的效力：附件与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应按照附件的约定履行合同。第十二章：合同的签署和生效12.1签署程序：本合同应由甲乙双方的法定代表人或其授权代表签署。12.2签署时间：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.3合同的期限：本合同的期限自签署之日起至合同终止或失效之日止。第十三章：其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方应按照本合同约定承担相应的责任。13.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3税款承担：乙方应按照国家相关法律法规的规定，自行承担应缴纳的税款。13.4保险责任：乙方应按照甲方的要求，为其在合同履行过程中可能发生的损失购买相应的保险。13.5其他约定：甲乙双方在其他事项的约定如下：（1）__________；（2）__________；（3）__________。第十四章：附则14.1合同的解释：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.2合同的修订：本合同的修订应由甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同的废止：本合同的废止应由甲乙双方协商一致，并签订书面废止协议。14.4合同的备案：本合同自签署之日起，甲乙双方应按照我国法律法规的规定进行备案。14.5联系方式：甲乙双方应互相提供并及时更新联系信息，以确保合同履行过程中的沟通顺畅。合同编号：2024001甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.1甲方要求乙方在合同履行期间，按照甲方的指示进行工作，确保工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作符合甲方的要求。1.2甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保乙方的工作质量符合甲方的要求。1.3甲方要求乙方在合同履行期间，遵守国家法律法规和行业规范，不得有违法违规行为。1.4甲方要求乙方在合同履行期间，不得将工程资料泄露给任何第三方，确保工程资料的安全和保密。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求2.1乙方要求甲方在合同履行期间，按照乙方的指示进行工作，确保工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作符合乙方的要求。2.2乙方有权对甲方的工作进行监督和检查，以确保甲方的工作质量符合乙方的要求。2.3乙方要求甲方在合同履行期间，遵守国家法律法规和行业规范，不得有违法违规行为。2.4乙方要求甲方在合同履行期间，不得将工程资料泄露给任何第三方，确保工程资料的安全和保密。附加条款三：第三方中介的特殊要求3.1当有第三方中介参与合同履行时，甲乙双方应与第三方中介签订相应的合同，明确双方的权利和义务。3.2第三方中介应按照甲乙双方的要求，协助完成工程资料的编制、整理、归档、保管和交付等工作。3.3第三方中介应遵守国家法律法规和行业规范，不得有违法违规行为。3.4第三方中介应确保工程资料的安全和保密，不得将工程资料泄露给任何第三方。3.5当第三方中介未能按照甲乙双方的要求履行合同时，甲乙双方有权解除与第三方中介的合同，并追究其相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程资料清单2.付款凭证3.工程设计文件4.施工图纸5.技术规范6.工程量清单7.合同履行时间表8.工程资料编制标准9.保密协议10.保险单据11.第三方中介合同12.工程资料交付确认书13.工程资料完整性证明14.工程资料准确性证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程资料的编制、整理、归档、保管和交付，视为违约。2.乙方提供的工程资料不符合国家和行业规范，导致甲方无法使用，视为违约。3.乙方泄露工程资料给第三方，导致工程资料丢失、损坏或泄露，视为违约。4.乙方未按照甲方的要求，擅自变更工程资料的内容或形式，视为违约。5.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。6.甲方未提供乙方履行合同所需的条件和支持，导致乙方无法正常工作，视为违约。7.第三方中介未按约定协助完成工程资料的工作，视为违约。8.第三方中介泄露、损坏或丢失工程资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密信息：指合同履行过程中双方知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定，应向对方支付的违约赔偿。4.合同履行期限：指合同规定的双方履行合同义务的时间限制。5.工程资料：指用于建设工程的各类文件、图纸、技术规范、清单等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程资料编制延误：乙方应提前规划工作进度，确保按时完成工程资料的编制。2.工程资料不符合规范：乙方应按照国家和行业规范进行工程资料的编制，如有疑问，及时与甲方沟通确认。3.工程资料泄露：乙方应加强工程资料的保密措施，签订保密协议，限制接触工程资料的人员。4.工程资料丢失或损坏：乙方应定期备份工程资料，并采取相应的防护措施，防止资料的丢失或损坏。5.甲方支付