下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
光伏工程施工合同合同编号:__________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________第一条工程概况1.1本项目名称为:__________________光伏发电工程。1.2工程地点:__________________。1.3工程规模:__________________。1.4工程质量标准:__________________。第二条合同范围内工程内容2.1承包方应按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准完成本项目的施工,包括但不限于:__________________。2.2承包方应按照委托方的要求,完成与本项目相关的设计、采购、施工、调试、验收等工作。第三条合同价格及支付方式3.1本合同总价款为:__________________元(大写:__________________元整),币种为人民币。3.2委托方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下:(1)合同签订后七个工作日内,委托方支付合同总价款的________%;(2)工程进度达到________%时,委托方支付合同总价款的________%;(3)工程验收合格后,委托方支付合同总价款的________%;(4)剩余款项在质保期满且无质量问题后七个工作日内支付。3.3支付方式:委托方通过银行转账方式将款项支付至承包方指定的银行账户。第四条工程质量及验收4.1承包方应按照合同约定的工程质量标准完成本项目,并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到合同约定的节点后进行,最终验收在工程完工后进行。4.3委托方应按照本合同约定的时间、地点、程序组织验收。承包方应按照验收要求,提供相关资料,配合验收工作。4.4工程验收不合格的,承包方应按照委托方的要求整改,并承担整改费用。整改合格后,重新进行验收。第五条工期5.1本项目的合同工期为:__________天。5.2承包方应按照合同约定的工期完成本项目。如因承包方原因导致工程延期,承包方应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。6.2委托方未按照合同约定支付合同价款,应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。6.3双方因履行合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2诉讼费用由败诉方承担。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________签订日期:____________________一、附件列表:1.光伏工程施工方案2.工程设计图纸3.设备材料清单4.施工进度计划5.工程质量标准和要求6.验收标准和程序7.付款凭证和银行账户信息8.违约金计算公式9.法律文件和行业标准二、违约行为及认定:1.承包方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,视为违约。2.委托方未按照合同约定支付合同价款,视为违约。3.双方未按照合同约定履行其他义务,视为违约。4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.光伏发电工程:利用太阳能光伏效应将太阳光能转换为电能的工程。2.合同价款:双方约定的为本项目施工所应支付的金额。3.违约金:一方违约时,按合同约定向对方支付的赔偿金。4.质保期:工程验收合格后,承包方对工程承担质量保证的期限。5.行业标准:光伏发电行业所遵循的技术规范和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:按照合同约定,承包方应承担相应的违约责任,如支付违约金或赔偿损失。2.工程质量问题:解决办法:委托方应按照合同约定的程序组织验收,不合格的工程由承包方整改至合格。3.付款延误:解决办法:委托方应按时支付合同价款,否则应承担违约责任。4.争议解决:解决办法:友好协商解决或向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版油漆工分包合同变更与解除合同3篇
- 2024年度重庆建筑工程设计咨询合同2篇
- 2024年度涉外建筑工程施工合同
- 2024年度教育基金会赞助合同3篇
- 2024版房产租赁中介服务合同范本3篇
- 2024版消防电源和应急电源系统改造合同3篇
- 2024年度幼儿园教职工社会保险缴纳合同
- 2024版沿街店房租赁合同续签及租金调整协议9篇
- 2024版房屋买卖合同装修改造约定及验收范本3篇
- 小型工程合同范本15篇
- 第5课 推动高质量发展
- 2024年网格员述职报告
- 一年级口算练习题一天50道
- 版面设计研究智慧树知到期末考试答案章节答案2024年上海理工大学
- 医院物业保洁服务方案(技术方案)
- 2024年云南省昆明滇中新区公开招聘20人历年(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- 高一语文基础模块下册期末考试-2024-2025学年期末复习专项训练(高教版2023)
- 儿童友好型社区创建方案(2篇)
- 2024-2030年中国水泵市场深度调研分析及投资前景研究预测报告
- 预防接种上岗人员培训试题(预防接种门诊)
- 2024年中考英语最后一卷(广东卷)-2024年中考英语逆袭冲刺名校模拟真题速递(广东专用)
评论
0/150
提交评论