建筑施工合同格式示例

建筑施工合同格式示例合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本建筑施工合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程进度要求：__________二、甲乙双方的责任和义务2.1甲方的责任和义务：（1）负责办理工程项目的相关审批手续，取得施工许可证等相关证件；（2）按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款；（3）提供施工场地，确保乙方顺利施工；（4）负责协调解决施工过程中出现的与甲方有关的问题；（5）按照合同约定接收并验收工程。2.2乙方的责任和义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度符合合同要求；（2）严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行施工；（3）负责施工场地的环境保护和安全生产；（4）负责施工过程中与乙方有关的人身伤害和财产损失；（5）协助甲方办理工程验收手续。三、合同价格及支付方式3.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。3.2支付方式：（1）甲方在乙方提交工程进度报表后，按照约定的比例支付工程进度款；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付竣工结算款；（3）支付方式为：__________。四、工期4.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日。4.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。4.3工期延误：（1）由于甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付延期费用；（2）由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。五、质量保修5.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为__________年。5.2保修范围：__________。5.3保修费用：__________。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：__________。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方债务完全履行完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程预算书和报价单4.施工许可证和相关审批文件5.施工场地地形图和地理位置图6.工程进度计划和施工计划7.质量保修书和保修条款8.安全生产管理制度和应急预案9.工程验收标准和验收程序10.双方签订的补充协议和修改条款二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工结算款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务，或工程质量、安全、进度不符合合同要求，视为违约。3.甲方未提供施工场地，或未协助乙方办理相关审批手续，视为违约。4.乙方未按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程无法正常进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托方。2.乙方：指合同中的施工方或承包方。3.工程进度款：指按照工程进度支付的款项。4.竣工结算款：指工程竣工验收合格后支付的款项。5.质量保修：指乙方对所施工工程质量负责，并在保修期内承担维修、更换等责任。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程进度款：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；如协商无果，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成施工任务：乙方应加强施工组织和管理，合理安排人力和物力，确保工程按进度进行；同时，甲方应提供必要的支持和配合。3.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量；甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出整改要求。4.安全生产事故：乙方应严格遵守安全生产管理制度，做好安全防护措施；一旦发生事故，应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。5.工程验收不合格：乙方应按照验收标准和程序进行整改，直至达到验收要求；甲方应协助乙方办理验收手续。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与业主之间的施工合同签订。2.适用于