建设工程承包合同与合同管理(2024版)

编号：__________建设工程承包合同与合同管理(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程承包合同与合同管理(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同效力1.4合同解释第二章：工程承包人义务2.1工程承包人一般义务2.2工程质量义务2.3工程进度义务2.4工程安全义务第三章：工程质量标准与要求3.1工程质量标准3.2工程质量要求3.3工程质量验收第四章：工程进度计划与控制4.1工程进度计划编制4.2工程进度控制4.3工程延期及违约处理第五章：工程费用与支付5.1工程总价5.2工程预付款5.3工程进度款5.4工程竣工结算5.5工程质量保证金第六章：合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件6.4合同解除程序第七章：合同争议解决7.1争议解决方式7.2协商解决7.3调解解决7.4仲裁解决7.5诉讼解决第八章：合同违约责任8.1违约责任认定8.2违约责任承担8.3违约金计算第九章：合同的终止与验收9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3工程验收9.4工程保修第十章：合同管理与监督10.1合同管理组织10.2合同管理制度10.3合同监督机构10.4合同违法行为查处第十一章：合同风险防范与控制11.1风险识别与评估11.2风险防范措施11.3风险控制程序第十二章：信息技术与合同管理12.1信息技术应用12.2电子合同管理12.3信息安全与保密第十三章：国际工程承包合同管理13.1国际工程承包合同特点13.2国际工程承包合同条款13.3国际工程承包合同履行与监督第十四章：合同管理与法律救济14.1合同管理法律适用14.2法律救济途径14.3合同管理法律咨询与服务合同编号_________第一章：合同总则1.1合同当事人1.1.1发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。1.1.2承包人：指具有工程承包主体资格和完成工程建设的当事人。1.2合同标的1.2.1工程名称：详细描述工程的项目名称和地点。1.2.2工程内容：详细描述工程的范围、规模、主要工程量和建设目标。1.3合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同在合同期内有效，合同期自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日起算。1.4合同解释1.4.1本合同的解释权归双方共同所有。1.4.2对本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。第二章：工程承包人义务2.1工程承包人一般义务2.1.1承包人应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。2.1.2承包人应承担工程设计和施工中的技术风险和安全责任。2.2工程质量义务2.2.1承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。2.2.2承包人应接受发包人或者其委托的第三方机构对工程质量的检查和验收。2.3工程进度义务2.3.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。2.3.2承包人应及时向发包人报告工程进度情况。2.4工程安全义务2.4.1承包人应确保工程施工的安全，防止事故的发生。2.4.2承包人应按照相关法律法规和标准规范进行施工安全管理。第三章：工程质量标准与要求3.1工程质量标准3.1.1工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准的规定。3.1.2工程质量标准的具体要求见合同附件一《工程质量标准》。3.2工程质量要求3.2.1工程质量要求详见合同附件一《工程质量要求》。3.2.2承包人应按照工程质量要求完成工程。3.3工程质量验收3.3.1工程质量验收按照合同约定的时间和程序进行。3.3.2验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改和返工。第四章：工程进度计划与控制4.1工程进度计划编制4.1.1承包人应编制详细的工程进度计划，并提交给发包人审核。4.1.2工程进度计划应包括工程的主要阶段和关键节点。4.2工程进度控制4.2.1承包人应按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2.2发包人应监督承包人的工程进度，对进度计划进行调整和控制。4.3工程延期及违约处理4.3.1承包人如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3.2发包人应按照合同约定和实际情况对工程延期进行处理。第五章：工程费用与支付5.1工程总价5.1.1工程总价按照合同约定的价格计算。5.1.2工程总价详见合同附件二《工程总价》。5.2工程预付款5.2.1发包人应按照合同约定向承包人支付预付款。5.2.2预付款的支付比例和时间详见合同附件三《预付款支付办法》。5.3工程进度款5.3.1承包人应按照工程进度向发包人提交工程进度款申请。5.3.2工程进度款的支付比例和时间详见合同附件四《工程进度款支付办法》。5.4工程竣工结算5.4.1工程竣工后，承包人应向发包人提交工程竣工结算报告。5.4.2工程竣工结算的支付比例和时间详见合同附件五《工程竣工结算支付办法》。5.5工程质量保证金5.5.1承包人应按照合同约定向发包人支付工程质量保证金。5.5.2工程质量保证金的支付比例和退还办法详见合同附件六《工程质量保证金支付及退还办法》。第八章：合同违约责任8.1违约责任认定8.1.1违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。8.1.2违约责任的认定应遵循合同约定和法律、法规的规定。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担因违约所造成的损失赔偿责任。8.2.2违约金的计算方式和标准详见合同附件七《违约金计算办法》。8.3违约金计算8.3.1违约金的计算应按照合同约定的计算方式和标准进行。8.3.2违约金的计算应考虑到违约行为对合同履行造成的影响和损失。第九章：合同的终止与验收9.1合同终止条件9.1.1合同终止的条件见合同附件八《合同终止条件》。9.1.2合同终止的程序应按照合同附件八的规定进行。9.2合同终止程序9.2.1合同终止的程序应包括合同终止的申请、审核和公告等步骤。9.2.2合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程交接和保修工作。9.3工程验收9.3.1工程验收应按照合同约定的时间和程序进行。9.3.2工程验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改和返工。第十章：合同管理与监督10.1合同管理组织10.1.1合同管理组织应由具备相关知识和经验的人员组成。10.1.2合同管理组织的职责包括合同的履行监督、风险控制等。10.2合同管理制度10.2.1合同管理制度应包括合同的签订、履行、变更、解除和终止等环节的管理规定。10.2.2合同管理制度的具体内容详见合同附件九《合同管理制度》。10.3合同监督机构10.3.1合同监督机构应由双方共同确定，负责对合同履行情况进行监督。10.3.2合同监督机构的监督行为应公正、客观、及时。10.4合同违法行为查处10.4.1对合同违法行为的查处应按照相关法律法规进行。10.4.2合同违法行为查处的结果应作为违约责任认定的依据之一。第十一章：合同风险防范与控制11.1风险识别与评估11.1.1合同双方应共同识别合同履行过程中的潜在风险。11.1.2风险评估的方法和工具详见合同附件十《风险评估指南》。11.2风险防范措施11.2.1合同双方应采取措施预防和减少合同履行过程中的风险。11.2.2风险防范措施的具体内容详见合同附件十一《风险防范措施》。11.3风险控制程序11.3.1合同双方应建立风险控制程序，及时应对和处理风险事件。11.3.2风险控制程序的具体内容详见合同附件十二《风险控制程序》。第十二章：信息技术与合同管理12.1信息技术应用12.1.1合同双方应利用信息技术提高合同管理的效率和水平。12.1.2信息技术应用的具体内容详见合同附件十三《信息技术应用方案》。12.2电子合同管理12.2.1合同双方可通过电子方式签订、履行和管理合同。12.2.2电子合同管理的安全性和法律效力应符合相关法律法规的要求。12.3信息安全与保密12.3.1合同双方应采取措施保护合同信息和资料的安全和保密。12.3.2信息安全与保密的具体内容详见合同附件十四《信息安全与保密协议》。第十三章：国际工程承包合同管理13.1国际工程承包合同特点13.1.1国际工程承包合同的特点包括跨国法律适用、多元文化背景等。13.1.2国际工程承包合同的具体特点详见合同附件十五《国际工程承包合同特点》。13.2国际工程承包合同条款13.2.1国际工程承包合同的条款应包括国际惯例和双方协商确定的内容。13.2.2国际工程承包合同条款的具体内容详见合同附件十六《国际工程承包合同条款》。13.3国际工程承包合同履行与监督13.3.1国际工程承包合同的履行和监督应遵守国际惯例和相关法律法规。多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权甲方在不违反合同约定的前提下，有权根据项目需要对工程内容、规模、设计等进行变更。变更请求应提前通知乙方，并在双方协商一致后书面确认。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。甲方有权要求乙方提供工程进度报告和质量检验报告。1.3甲方优先权在合同约定的范围内，甲方有权优先使用工程成果。工程竣工后，甲方有权进行验收，并在验收合格后按照合同约定接收工程。1.4甲方索赔权如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担违约责任并赔偿损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。乙方应承担因工程质量问题导致的违约责任。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应确保工程施工安全，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.4乙方保密义务乙方应对合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁或监督等职责，确保合同双方合法权益。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由合同双方按照约定承担。如双方未能达成约定，可按照相关法律规定分担。3.3第三方中介决定的有效性第三方中介做出的决定（如调解、仲裁裁决等）对合同双方具有约束力，除非双方达成书面协议予以推翻。3.4第三方中介的回避制度第三方中介在处理合同争议时，如有利害关系，应主动回避。合同双方均有权提出回避申请。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《工程质量标准》2.附件二：《工程总价》3.附件三：《预付款支付办法》4.附件四：《工程进度款支付办法》5.附件五：《工程竣工结算支付办法》6.附件六：《工程质量保证金支付及退还办法》7.附件七：《违约金计算办法》8.附件八：《合同终止条件》9.附件九：《合同管理制度》10.附件十：《风险评估指南》11.附件十一：《风险防范措施》12.附件十二：《风险控制程序》13.附件十三：《信息技术应用方案》14.附件十四：《信息安全与保密协议》15.附件十五：《国际工程承包合同特点》16.附件十六：《国际工程承包合同条款》二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。3.乙方未按照相关法律法规和标准规范进行施工安全管理，视为违约。4.乙方泄露合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密等给第三方，视为违约。5.乙方未履行合同约定的保密义务，视为违约。6.其他违反合同约定的行为，双方可协商确定是否构成违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定的一方行为。3.违约责任：违约方因违约行为应承担的法律责任。4.违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。5.工程质量：工程满足使用目的的物理、化学和功能特性。6.工期：合同约定的工程完成时间。7.合同管理：合同签订、履行、变更、解除和终止等环节的管理活动。8.风险评估：识别和评估合同履行过程中的潜在风险。9.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁机构做出具有法律效力的裁决。10.诉讼：通过法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定