环境卫生服务劳务分包合同书

环境卫生服务劳务分包合同书合同编号：__________环境卫生服务劳务分包合同书鉴于分包人具备从事环境卫生服务的资质和能力，愿意将其所承包的环境卫生服务项目中的部分工作内容分包给承包人，并由承包人组织人员按照约定的标准、方式和期限完成分包工作；同时，鉴于承包人愿意接受分包人的分包，并按照约定的标准、方式和期限完成分包工作。为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、分包工作内容（1）__________；（2）__________；（3）__________；（4）__________；1.2承包人应按照分包人的要求，组织人员按时完成分包工作，并保证分包工作的质量符合相关法律法规及行业标准。二、分包工作标准2.1承包人应按照分包人提供的设计图纸、施工方案、技术要求等资料，进行分包工作的施工。2.2承包人应保证分包工作的质量，确保分包工程符合国家及行业相关法律法规、技术规范和标准要求。2.3承包人应严格按照分包合同约定的时间节点完成分包工作，确保分包工程的顺利进行。三、分包工作期限3.1承包人应在本合同签订后______日内，组织人员进入施工现场，开始分包工作。3.2承包人应在本合同约定的分包工作内容全部完成后______日内，向分包人提交分包工程验收报告。四、合同价款及支付方式（1）分包工作内容的价格：__________元；（2）分包工作所需材料、设备的价格：__________元；（3）分包工作的人工费用：__________元；（4）分包工作所需的其他费用：__________元。4.2承包人应按照分包合同约定的时间节点，向分包人提交分包工程进度报告。分包人根据进度报告确认已完成的分包工作内容，按照约定的付款比例向承包人支付相应的合同价款。4.3承包人应向分包人提供正规发票，分包人按照约定的付款时间向承包人支付合同价款。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致分包工作无法按照约定的时间、质量完成，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同价款的______%。5.2承包人未按照分包合同约定的时间节点完成分包工作，分包人有权解除本合同，并要求承包人支付合同价款的______%作为违约金。六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工作内容全部完成之日止。甲方（分包人）：乙方（承包人）：签订日期：__________一、附件列表：1.分包工作内容详细清单2.分包工作标准和技术规范3.分包工作进度计划4.合同价款支付证明和进度报告5.违约金计算公式和相关法律依据6.争议解决方式和相关法律规定7.合同履行所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.未按照约定时间完成分包工作2.分包工作质量不符合标准和规范3.未按照约定支付合同价款4.未提供正规发票或其他财务证明5.未按照约定提供所需材料、设备或服务6.未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.环境卫生服务：指对城市和乡村的环境进行清洁、整理和保护等服务。2.劳务分包：指分包人将其所承包的工程中的部分工作内容分包给其他单位或个人。3.违约金：指当一方违反合同约定时，应向对方支付的赔偿金。4.争议解决：指当合同履行过程中发生纠纷时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工作进度延误：提前制定详细的工作计划，并严格按照计划执行。如遇特殊情况导致进度延误，应及时与分包人沟通，并采取相应措施解决问题。2.工作质量问题：在分包工作过程中，加强质量监管，确保分包工作符合相关标准和规范。如发现质量问题，及时与分包人沟通，要求其整改并承担相应责任。3.价款支付问题：严格按照合同约定的付款时间和比例支付合同价款，并要求承包人提供正规发票。如发现价款支付纠纷，可寻求专业法律人士协助解决。4.争议解决：如发生合同争议，尝试友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼，