建设工程施工标准合同模板(2024版)

编号：__________建设工程施工标准合同模板(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工标准合同模板(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模第三章：合同价格3.1合同总价3.2工程款支付3.3价格调整3.4计价方式第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六章：合同履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3合同变更6.4合同解除第七章：违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十章：合同的附件10.1工程设计文件10.2施工图纸10.3技术规范第十一章：合同的补充协议11.1补充协议的签订11.2补充协议的生效第十二章：合同的解除和终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件第十三章：合同的转让13.1合同转让的条件13.2合同转让的程序第十四章：其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律法规变化合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法人代表：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法人代表：第二章：合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：2.1.2工程性质：2.1.3工程目标：2.2工程地点2.2.1具体位置：2.2.2地理位置描述：2.3工程内容2.3.1工程主要任务：2.3.2工程范围：2.4工程规模2.4.1工程规模描述：2.4.2工程规模数据：第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价金额：3.1.2合同总价币种：3.2工程款支付3.2.1付款条件：3.2.2付款方式：3.2.3付款期限：3.3价格调整3.3.1价格调整条件：3.3.2价格调整方式：3.4计价方式3.4.1计价依据：3.4.2计价标准：第四章：合同工期4.1开工日期4.1.1计划开工日期：4.1.2开工日期确定方式：4.2竣工日期4.2.1计划竣工日期：4.2.2竣工日期确定方式：4.3工期延误4.3.1工期延误责任：4.3.2工期延误处理：4.4工期提前4.4.1工期提前条件：4.4.2工期提前处理：第五章：质量标准5.1工程质量要求5.1.1质量标准依据：5.1.2质量验收标准：5.2质量验收5.2.1验收程序：5.2.2验收方式：5.3质量保修5.3.1保修范围：5.3.2保修期限：第六章：合同履行6.1承包人义务6.1.1承包人施工义务：6.1.2承包人材料供应义务：6.1.3承包人人员管理义务：6.2发包人义务6.2.1发包人提供场地义务：6.2.2发包人提供资料义务：6.2.3发包人协调义务：6.3合同变更6.3.1变更条件：6.3.2变更程序：6.4合同解除6.4.1解除条件：6.4.2解除程序：第七章：违约责任7.1承包人违约7.1.1承包人违约行为：7.1.2承包人违约责任：7.2发包人违约7.2.1发包人违约行为：7.2.2发包人违约责任：7.3违约赔偿7.3.1赔偿条件：7.3.2赔偿方式：第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1争议解决首选方式：8.1.2争议解决次选方式：8.2仲裁8.2.1仲裁机构名称：8.2.2仲裁地点：8.2.3仲裁语言：8.3诉讼8.3.1诉讼法院：8.3.2诉讼币种：第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.1.1合同生效条件描述：9.1.2合同生效时间：9.2合同变更9.2.1合同变更程序：9.2.2合同变更记录方式：9.3合同终止9.3.1合同终止条件：9.3.2合同终止程序：第十章：合同的附件10.1工程设计文件10.1.1设计文件份数：10.1.2设计文件提交时间：10.2施工图纸10.2.1图纸份数：10.2.2图纸提交时间：10.3技术规范10.3.1技术规范名称：10.3.2技术规范提交时间：第十一章：合同的补充协议11.1补充协议的签订11.1.1补充协议签订条件：11.1.2补充协议签订程序：11.2补充协议的生效11.2.1补充协议生效条件：11.2.2补充协议生效时间：第十二章：合同的解除和终止12.1合同解除的条件12.1.1解除条件描述：12.1.2解除通知程序：12.2合同终止的条件12.2.1终止条件描述：12.2.2终止通知程序：第十三章：合同的转让13.1合同转让的条件13.1.1转让条件描述：13.1.2转让程序：13.2合同转让的程序13.2.1转让通知程序：13.2.2转让生效时间：第十四章：其他条款14.1保密条款14.1.1保密信息范围：14.1.2保密期限：14.2知识产权保护14.2.1知识产权保护内容：14.2.2知识产权保护措施：14.3不可抗力14.3.1不可抗力定义：14.3.2不可抗力处理方式：14.4法律法规变化14.4.1法律法规变化影响：14.4.2法律法规变化处理：合同双方签字盖章区域：（发包人签字盖章）（承包人签字盖章）日期：____年__月__日（发包人授权代表签字）（承包人授权代表签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商1.1甲方有权指定合同中涉及的材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。1.2甲方应对乙方因接受其指定供应商而产生的成本增加给予合理补偿。2.甲方监督工程进度2.1甲方有权对工程的进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成工程。2.2如果乙方因故不能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方对工程质量的把控3.1甲方有权对工程的质量进行把控，要求乙方按照约定的质量标准完成工程。3.2如果乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。4.甲方对工程变更的管理4.1甲方有权对工程进行变更，乙方应按照甲方的变更要求进行调整。4.2因工程变更导致的费用增加，甲方有权要求乙方承担或调整合同价款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商1.1乙方有权自主选择合同中涉及的材料供应商，甲方应尊重乙方的选择。1.2乙方应对所选供应商提供的材料质量负责，确保工程质量符合约定。2.乙方负责工程进度管理2.1乙方应按照约定的工期完成工程，并负责工程进度的管理与控制。2.2如果乙方因故不能按期完成工程，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方对工程质量的承诺3.1乙方承诺按照约定的质量标准完成工程，并对工程质量承担全责。3.2如果工程质量不符合约定，乙方应负责整改或重新施工，并承担相关费用。4.乙方对工程变更的提出4.1乙方有权提出工程变更，并应向甲方说明变更的合理性和必要性。4.2因工程变更导致的费用增加，乙方有权要求甲方承担或调整合同价款。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责划分1.1第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利执行。1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。2.第三方中介的费用承担2.1第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用比例在合同中约定。2.2第三方中介的费用应在合同中明确，不得擅自增加或变更。3.第三方中介的权益保护3.1第三方中介在履行合同过程中享有一定的权益保护，包括但不限于合同履行过程中的通讯保密、知识产权保护等。3.2甲方和乙方应尊重第三方中介的权益，不得擅自剥夺或侵犯。4.第三方中介的退出机制4.1如果第三方中介未能履行其职责或违反了合同约定，甲方和乙方有权要求其退出。4.2第三方中介退出后，甲方和乙方应继续履行合同，并自行处理合同履行过程中的问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.供应商资质证明5.材料质量检测报告6.工程进度计划表7.工程质量验收标准8.保修条款明细9.合同变更记录10.违约金计算公式11.第三方中介服务协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.不可抗力事件证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定，视为违约。3.乙方未履行合同约定的保密义务，视为违约。4.乙方未履行合同约定的知识产权保护义务，视为违约。5.乙方在合同履行过程中发生不可抗力事件，导致合同无法履行，不视为违约。6.甲方未按约定的付款时间支付价款，视为违约。7.甲方未履行合同约定的协调义务，视为违约。8.第三方中介未履行其职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的条件。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.保密义务：合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。4.知识产权保护：合同双方对合同履行过程中产生的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用。5.违约金：一方违约时，向对方支付的违约赔偿金。6.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行协调、管理的中立机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责整改，必要时重新施工，并承担相关费用。3.保密义务违反：违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。4.知识产权侵权：违约方应停止侵权行为，承担侵权责任。5.不可抗力事件：双方应根据实际情况协