2024劳务分包合同范本

编号：__________2024劳务分包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024劳务分包合同范本合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章：劳务分包范围2.1分包工程概况2.2分包工程内容2.3分包工程量2.4分包工程质量标准第三章：劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四章：劳务分包工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前4.4工期违约责任第五章：劳务分包方的义务5.1施工准备5.2施工质量5.3施工安全5.4环保要求第六章：总包方的义务6.1施工指导6.2材料供应6.3技术支持6.4质量管理第七章：合同的变更和解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更和解除的费用处理第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止10.3合同解除第十一章：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三章：其他条款13.1合同的转让13.2合同的续签13.3附件第十四章：附则14.1合同效力14.2合同修改和补充14.3合同解除后的责任14.4合同争议的解决14.5合同的终止和解除合同编号_________第一章：总则1.1合同主体1.1.1劳务分包方：_________1.1.2总包方：_________1.2合同目的1.2.1劳务分包方按照总包方的要求完成分包工程。1.3合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。1.4合同解释1.4.1本合同未尽事宜，双方协商解决。1.4.2本合同的解释权归双方共同所有。第二章：劳务分包范围2.1分包工程概况2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程规模：_________2.2分包工程内容2.2.1分包工程包括：_________2.2.2分包工程不包括：_________2.3分包工程量2.3.1分包工程的工作量：_________2.3.2分包工程的施工周期：_________2.4分包工程质量标准2.4.1分包工程的质量标准应符合：_________2.4.2分包工程的质量验收程序：_________第三章：劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格3.1.1劳务分包的价格为：_________3.1.2价格的计算方式：_________3.2价格调整3.2.1价格调整的条件：_________3.2.2价格调整的程序：_________3.3支付方式3.3.1支付方式为：_________3.3.2支付的周期：_________3.4支付时间3.4.1支付时间为：_________3.4.2支付时间的调整：_________第四章：劳务分包工期4.1工期要求4.1.1劳务分包的施工工期为：_________4.1.2工期的计算方式：_________4.2工期延误4.2.1工期延误的责任：_________4.2.2工期延误的赔偿：_________4.3工期提前4.3.1工期提前的条件：_________4.3.2工期提前的赔偿：_________4.4工期违约责任4.4.1工期违约的条件：_________4.4.2工期违约的赔偿：_________第五章：劳务分包方的义务5.1施工准备5.1.1劳务分包方应按照合同约定进行施工前准备。5.1.2劳务分包方应向总包方提交施工准备情况的报告。5.2施工质量5.2.1劳务分包方应保证施工质量符合合同约定的质量标准。5.2.2劳务分包方应接受总包方的质量检查和验收。5.3施工安全5.3.1劳务分包方应按照施工安全标准进行施工。5.3.2劳务分包方应制定施工安全事故的应急处理预案。5.4环保要求5.4.1劳务分包方应遵守施工现场的环保要求。5.4.2劳务分包方应承担因施工造成的环境污染的责任。第六章：总包方的义务6.1施工指导6.1.1总包方应提供施工图纸和技术要求。6.1.2总包方应对劳务分包方的施工进行指导和管理。6.2材料供应6.2.1总包方应按照合同约定提供施工材料。6.2.2总包方应对提供的材料质量负责。6.3技术支持6.3.1总包方应提供施工所需的技术支持。6.3.2总包方应对劳务分包方的技术问题进行解答。6.4质量管理6.4.1总包方应对劳务分包方的施工质量进行监督和检查。6第八章：违约责任8.1违约行为8.1.1劳务分包方未按照合同约定完成工作，或工作成果不符合质量标准的。8.1.2总包方未按照合同约定支付价款或工期的。8.2违约责任8.2.1劳务分包方的违约行为，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。8.2.2总包方的违约行为，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。8.3违约赔偿8.3.1违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失。8.3.2违约方应支付违约金，违约金的计算方式为：_________。第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁9.2.1双方同意提交仲裁的，仲裁地点为：_________。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本合同的生效不代表任何一方对另一方的任何担保或承诺。10.2合同终止10.2.1本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。10.2.2本合同可以在双方协商一致的情况下提前终止。10.3合同解除10.3.1合同解除的条件为：_________。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十一章：保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密。11.1.2保密信息的范围、内容和期限由双方另行签订保密协议确定。11.2保密期限11.2.1保密期限为：_________年。11.2.2保密期限自合同终止或解除之日起计算。11.3保密违约责任11.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.1.2双方应尽最大努力克服不可抗力事件造成的影响，减少损失。12.2不可抗力后果12.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。12.2.2不可抗力事件导致合同解除的，双方互不承担违约责任。12.3不可抗力责任12.3.1不可抗力事件发生后，应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十三章：其他条款13.1合同的转让13.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的续签13.2.1合同到期前，双方可协商续签。13.2.2续签的条件、期限和内容由双方另行商定。13.3附件13.3.1合同附件为本合同的有效组成部分。13.3.2附件的内容与本合同不一致的，以附件为准。第十四章：附则14.1合同效力14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的失效、终止和解除不影响双方在本合同项下已经产生的权利和义务。14.2合同修改和补充14.2.1合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同解除后的责任14.3.1合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定分包工程的具体要求1.1甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方提供详细的分包工程图纸、技术规范和要求。1.2甲方应对乙方提供的分包工程图纸、技术规范和要求进行审查，并在收到图纸后的____个工作日内提出修改意见。2.甲方对工程质量的监督和检查2.1甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查。2.2甲方发现乙方施工质量不符合合同约定的，有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用。3.甲方对工期的控制和调整3.1甲方应按照合同约定的工期要求，对乙方进行工期控制和调整。3.2甲方有权根据工程实际情况，对合同约定的工期进行提前或延期。4.甲方对工程安全的管理4.1甲方应确保施工场地符合安全要求，并对乙方施工过程中的安全事故承担责任。4.2甲方有权要求乙方采取必要的安全措施，以保障施工过程中的人员和财产安全。5.甲方对环境保护的要求5.1甲方应遵守相关环保法律法规，并对乙方施工过程中的环保问题承担责任。5.2甲方有权要求乙方采取必要的环保措施，以减少施工过程中对环境的影响。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工准备和施工方案1.1乙方应在本合同签订后____个工作日内，向甲方提交施工准备情况的报告。1.2乙方应根据分包工程的要求，制定详细的施工方案，并提交甲方审查。2.乙方的施工质量和进度2.1乙方应保证施工质量符合合同约定的质量标准。2.2乙方应按照合同约定的工期要求，保证施工进度，避免工期延误。3.乙方的施工安全责任3.1乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工过程中的人员和财产安全。3.2乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的安全责任。4.乙方的环保责任4.1乙方应遵守相关环保法律法规，采取必要的环保措施。4.2乙方应承担因施工造成的环境污染的责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责和义务1.1第三方中介应公正、公平地履行调解和协调的职责。1.2第三方中介应保密双方在调解和协调过程中提供的信息。2.第三方中介的调解和协调程序2.1双方在履行合同过程中发生争议的，应提交给第三方中介进行调解。2.2第三方中介应在收到调解申请后的____个工作日内，组织调解会议。3.第三方中介的调解结果3.1双方对第三方中介的调解结果应在收到调解方案后的____个工作日内签署书面协议。3.2调解结果签署书面协议后，双方应按照调解结果履行合同约定的义务。4.第三方中介的费用4.1双方应承担第三方中介的费用，具体费用由双方协商确定。4.2第三方中介的费用应在调解结果签署书面协议后支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程图纸和技术规范和要求2.施工方案和安全措施3.环保措施和责任说明4.工期计划和进度报告5.质量检查和验收报告6.安全事故应急预案7.保密协议8.第三方中介的调解协议二、违约行为及认定：1.劳务分包方未按照合同约定完成工作，或工作成果不符合质量标准。2.总包方未按照合同约定支付价款或工期。3.劳务分包方未按照施工安全标准进行施工。4.劳务分包方未遵守施工现场的环保要求。5.双方未按照合同约定履行义务，导致工期延误或提前。6.双方未按照合同约定进行合同转让或续签。7.双方未按照第三方中介的调解结果履行义务。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指劳务分包方按照总包方的要求，完成分包工程的行为。2.分包工程：指总包方将其合同范围内的部分工程分包给劳务分包方施工。3.工期：指合同约定的劳务分包方完成分包工程的期限。4.质量标准：指合同约定的劳务分包方完成分包工程的质量要求。5.违约行为：指违反合同约定，不履行或未正确履行合同义务的行为。6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。7.第三方中介：指在合同执行过程中，协助双方调解和协调争议的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度不符合约定：及时沟通，调整施工计划，确保工期。2