2024建设工程项目劳务分包合同书

编号：__________2024建设工程项目劳务分包合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程项目劳务分包合同书合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与解除第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包工程的范围2.2劳务分包工程的内容2.3分包工程的变更第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利第四章：发包方的义务与责任4.1发包方的义务4.2发包方的责任4.3发包方的权利第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5价格调整第六章：工期与进度6.1工期的约定6.2进度的控制与监督6.3工期延误的处理第七章：质量与标准7.1工程质量的要求7.2工程标准的遵守7.3质量问题的处理第八章：安全与环保8.1安全生产的要求8.2环保法规的遵守8.3安全事故的处理第九章：违约责任9.1分包方的违约行为9.2发包方的违约行为9.3违约责任的具体规定第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与法院10.3争议解决的时间限制第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序第十二章：合同的终止与撤离12.1合同终止的条件12.2撤离现场的要求12.3合同终止后的善后处理第十三章：其他条款13.1信息与沟通13.2保密条款13.3不可抗力13.4合同的转让13.5附件第十四章：附则14.1合同的生效条件14.2合同的期限14.3合同的签署与盖章14.4合同的语言版本合同编号2024001第一章：总则1.1定义与解释1.1.4本合同中的“劳务分包”指分包商按照合同约定，对项目中的_________（填写分包内容）进行分包施工。1.2法律法规适用1.2.1本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国_________（填写适用法律）。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议书（2）中标通知书（如有）（3）本合同条款（4）合同技术文件（5）其他构成合同的部分1.4合同的生效与解除1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2一方未履行合同义务或违反合同条款，对方有权解除合同。第二章：劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包工程的范围2.1.1分包商须按照合同技术文件的要求，完成项目中的_________（填写分包工程范围）。2.2劳务分包工程的内容2.2.1分包商须提供的人员、材料、设备等详见合同技术文件。2.3分包工程的变更2.3.1合同执行过程中，如发生分包工程范围变更，双方可协商一致后进行调整。第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.1.1分包商应按照合同约定，按时完成分包工程。3.1.2分包商应保证分包工程的质量符合合同要求。3.1.3分包商应遵守国家和地方的法律法规，保证施工安全。3.2分包方的责任3.2.1分包商应对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。3.2.2分包商应对其员工的行为负责，确保不影响项目正常进行。3.3分包方的权利3.3.1分包商有权根据合同约定获得相应的工程款。第四章：发包方的义务与责任4.1发包方的义务4.1.1业主应按照合同约定，按时支付分包工程的进度款。4.1.2业主应提供施工所需的基础设施和场地。4.1.3业主应对分包商提供必要的协助和支持。4.2发包方的责任4.2.1业主应对分包工程的顺利进行承担相应责任。4.2.2业主应对因其原因导致分包工程延误或质量问题承担责任。4.3发包方的权利4.3.1业主有权对分包工程的进度、质量、安全等进行监督和检查。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1本合同的价格为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2预付款5.2.1业主应在合同生效后_________天内支付分包商预付款，金额为合同价格的_________%。5.3进度付款5.3.1业主应在分包商完成合同约定的阶段性工作后支付进度款。5.3.2进度款的支付比例和时间按照合同技术文件中的规定执行。5.4竣工结算5.4.1工程竣工后，分包商应向业主提交完整的结算资料，双方按照合同约定进行竣工结算。5.4.2竣工结算的价格应以合同价格为依据，扣除已支付的款项。5.5价格调整5.5.1合同执行过程中，如遇市场价格波动，双方可按合同约定进行价格调整。第六章：工期与进度6.1工期的约定6.1.1分包商应按照合同技术文件的要求，保证工程在_________天内完成。6.2进度的控制与监督6.2.1分包商应按合同约定向业主报告工程进度。6.2.2业主有权第八章：质量与标准8.1工程质量的要求8.1.1分包商应按照合同技术文件和行业标准的要求，保证分包工程的质量。8.1.2分包商应对分包工程的材料、施工工艺、验收等环节进行严格控制。8.2工程标准的遵守8.2.1分包商应遵守国家和行业的相关标准、规范。8.2.2分包商应按照合同技术文件中的要求进行施工。8.3质量问题的处理8.3.1如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时整改。8.3.2分包商应对质量问题产生的后果承担责任。第九章：安全与环保8.1安全生产的要求8.1.1分包商应按照相关法律法规和业主的要求，确保施工安全。8.1.2分包商应制定并执行施工现场的安全管理制度。8.2环保法规的遵守8.2.1分包商应遵守国家和地方的环保法规。8.2.2分包商应采取措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.3安全事故的处理8.3.1如发生安全事故，分包商应立即报告业主并采取相应措施。8.3.2分包商应对安全事故产生的后果承担责任。第十章：违约责任9.1分包方的违约行为9.1.1如分包商未按合同约定完成工程，应承担违约责任。9.1.2如分包商违反合同技术文件的要求，应承担相应责任。9.2发包方的违约行为9.2.1如业主未按合同约定支付款项，应承担违约责任。9.2.2如业主未提供施工条件或协助，应承担相应责任。9.3违约责任的具体规定9.3.1违约责任的承担方式按照合同约定执行。9.3.2违约责任的具体金额和赔偿方式在合同中约定。第十一章：合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.1.1合同执行过程中，如发生变更，双方可协商一致后进行调整。10.1.2合同变更应书面确认，并经双方签字盖章。10.2合同解除的条件10.2.1如一方未履行合同义务，对方有权解除合同。10.2.2如合同执行过程中发生不可抗力，双方可协商解除合同。10.3变更与解除的程序10.3.1合同变更或解除应遵循合同约定的程序。10.3.2合同变更或解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十二章：合同的终止与撤离11.1合同终止的条件11.1.1工程竣工且分包商完成合同约定的所有工作后，合同终止。11.1.2合同执行过程中，如发生合同解除、双方协商一致终止等情况，合同终止。11.2撤离现场的要求11.2.1分包商应在合同终止后按约定时间撤离施工现场。11.2.2分包商应对施工现场进行清理，恢复原状。11.3合同终止后的善后处理11.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。11.3.2分包商应在合同终止后向业主提交最终报告和相关资料。第十三章：其他条款12.1信息与沟通12.1.1双方应保持畅通的信息沟通，确保合同的顺利执行。12.1.2双方应定期召开会议，协调解决合同执行中的问题。12.2保密条款12.2.1双方应对合同执行过程中的商业秘密和机密信息予以保密。12.2.2保密期限自合同终止之日起计算，期限为_________年。12.3不可抗力12.3.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.3.2双方应按合同约定处理不可抗力事件带来的影响。12.4合同的转让12.4.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.4.2合同转让应遵循合同约定的条件和程序。12.5附件12.5多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方变更工程内容或范围的，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。1.2甲方应按照合同约定提供施工条件，包括但不限于场地、基础设施、材料等。1.3甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全符合要求。1.4甲方应按约定时间支付进度款，如有延迟，应支付延迟付款的利息。1.5甲方应协助乙方处理工程中的有关手续，包括但不限于验收、办理相关证照等。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照合同约定和行业标准进行施工，确保工程质量、安全。2.2乙方应定期向甲方报告工程进度，如有延误，应承担相应责任。2.3乙方应遵守甲方提供的施工规章制度，服从甲方现场管理。2.4乙方应按约定时间提交相关资料，包括但不限于施工方案、进度报告等。2.5乙方应负责工程现场的安全防护，确保施工过程中的人员安全。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介应按照合同约定，公正、客观地履行调解、协调职责。3.2第三方中介在处理合同争议时，应充分听取双方的意见，并作出公正判断。3.3第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.4第三方中介的调解、协调结果具有法律效力，双方应予以尊重和执行。3.5若第三方中介未能解决合同争议，双方可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同技术文件2.分包工程范围详细说明3.合同价格明细表4.进度付款申请表5.竣工结算申请表6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.施工方案与施工图纸9.工程验收标准与方法10.不可抗力事件认定证明11.合同变更申请表12.合同解除申请表13.违约行为认定申请表14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.分包商未按合同约定完成工程，视为违约。2.分包商未遵守合同技术文件要求，视为违约。3.业主未按合同约定支付进度款，视为违约。4.业主未提供施工条件或协助，视为违约。5.分包商未按约定时间提交资料，视为违约。6.第三方中介未能公正、客观地履行调解、协调职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指分包商按照合同约定，对建设工程项目中的劳务部分进行分包施工。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约行为：指合同一方未履行合同义务或违反合同条款的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任，包括赔偿损失、支付违约金等。5.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。6.第三方中介：指在合同执行过程中，协助双方解决争议、协调关系的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包商应采取加班、增派人员等措施赶工；业主应提供必要的协助和支持。2.质量问题：分包商应立即整改，必要时拆除重新施工；业主有权要求分包商承担返工费用。3.安全事故：分包商应立即报告业主并采取措施防止事态扩大；业主应协助分包商处理安全事故。4.付款争议：双方应按照合同约定及时支付工程