建筑工程勘察合同4篇

建筑工程勘察合同4篇

发包人：（以下简称甲方）

勘察人：（以下简称乙方）

发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细

勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家

有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察

质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

1：工程概况

i.i工程名称：会议餐饮楼地勘工程

1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内

1.3工程规模、特征：详见总平面图

详见建筑平面图及勘察任务书

1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规

范》GB50021-20xx（09）中相关条款。

1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,

视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。

2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）总平面图。

2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、

人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相

应费用。

3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交

勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。

4：开工及提交资料的时间

4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工，20xx年4月12日分

期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料

时，按双方协商的规定办理。

4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，

如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的

停、窝工等）时,工期顺延。

4.3本工程勘察费按：

勘察包干价为¥16800元（大写：壹万陆仟捌佰元整）,合同生效后发包人向

勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内，发包人向勘察人支付清勘

察费。勘察人须提供正式法票。

5：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要

求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题（如处理影响

施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现

场等），并承担其费用。

5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发

生的工作量支付勘察费。

5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支

付停、窝工费。

5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理

化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转

让等。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术

要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其

负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补

充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察

人应承担其认可的全部费用。

5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提

出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出

场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期

按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其

返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察

人未进行勘察工作时的，不退还发包人已付定金；已进行工作且完成的工作量在50%

以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%,则应

向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付

勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每超过一日，应减

收勘察费千份之一。

7：其它约定事项：

本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的

法律效力。

8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的

提交长沙市仲裁委员会仲裁。

本合同一式伍份，发包方执叁份，勘察方执贰份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

建设单位：

合同编号：

工程名称：

工程地点：

保密程度：

年月日订

建筑安装工程勘察合同

订立合同双方：

建设单位：,以下简称甲方

勘察单位：勘察院，以下简称乙方

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省

地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充

分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、工程地点及建设性质

二、甲方的义务

1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,

提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意

的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填

写的勘察技术要求及附图。

3.甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、

电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明

细表）。

4.甲方必须在年月日乙方进入现场前，办好征

地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘

察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。

甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘

察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给

（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方

负担。

三、乙方的义务

乙方应于年月日进入现场勘察，年月

日提交全部勘察资料，提交测量透明图份，提交工程地质报告

书一式份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因

气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

四、定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计

为元。自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相

当于勘察费的30%的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；

全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工

程结算，甲方极取资料后日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘

察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行

规范，特别重大，紧急，有特殊要求的‘工程，特别小的工程等）的收费办法，

原则上按勘测工程总技加收20—40%的勘察费。

五、甲方违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设

计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲

方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大

返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定

向乙方偿付违约金。

六、乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根

据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付

勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察

设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达天以上的，每延迟一天，

应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%o的违约金。

七、纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同

一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规

定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

八、其它

本合同自年月日双方签字后生效，全部勘察工

程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充

协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送

计委，建委，建行各留存一份。

建设单位（甲方）（公章）

代表人：（盖章）

联系人：

通讯处：

电话或电报：

开户银行：

帐号：

勘察单位（乙方）：（公章）

代表人：（盖章）

联系人：

通讯处：

电话或电报：

开户银行：

帐号：

年月0订

合同号：

贷款号：

致：（业主名称）

研究了上述合同的投标文件，包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单,

我签署方愿意以投标书和附录（附录号）中所规定的要求，以________金额

（大写数字和阿拉伯数字）或合同可能规定的其他金额，承担上述工程的施工、

建成和维护工作。

如对方接受我方投标，我方保证在天内开工，并在合同规定的时

间完工并交付工程。该日期从开工日算起并与本合同第7条所规定的工程进度表

要求一致。

如果我方中标，我们将按合同价格的出具履约保函，以保证合同

的正常执行。

我方同意从“投标者须知”第24条所规定的标书截止日起的天内

遵守本投标。此标在该期限结束前始终对我们有约束力，并可随时被接受。

在正式合同制定和签署前，本投标书连同您方的书面中标通知书应视为约束

我们双方的合同。

我们理解您方有权不接受最低标价的投标，或者其他任何你们可能收到的投

标。

投标人（签字）：

证人（签字）：

年—月—0

建设单位（甲方）：

地址：由口码电话

法定代表人：职务

勘察单位（乙方）：

地址：邮码电话

法定代表人：职务

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省

地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协

商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点。

第二条勘察的范围、进度和质量o

第三条甲方的义务

1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印

件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在年月日向乙方提交由设计

单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交

由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、

质量负责。

3.甲方必须在年—月一日以前做好现场勘察工作的水、电供

应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细

表）。

4.甲方必须在年月日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、

砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘

察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。

甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘

察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给

（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负

担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使

用。

第四条乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、

水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

2.乙方应于年月日进入现场勘察，年月

日提交全部勘察资料，提交测量透明图份，提交工程地质报告书一式

份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原

因影响现场施工3天以上，工期可顺延。

第五条定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计

为元。自本勘察合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于勘

察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无

权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲

方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提

交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后日内，应按实际勘

察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行

规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原

则上按勘测工程总价加收20%〜40%的勘察费。

第六条甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设

计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲

方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大

返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定

向乙方偿付违约金________元。

第七条乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根

据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付

勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计

费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达一天以上的，每延迟一天,

应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%的违约金。

第八条纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同

一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（）

项方式解决：（1）申请仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院起

诉。

第九条其他约定

本合同年月日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具

有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、

建委、建行……各留存一份。

建设单位（甲方）：

代表人：

一年—月—日

勘察单位（乙方）：

代表人：

—年—月—日

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、

协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下

协议：

、工程内容

二、工程地点

三、工程期限

1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延。

（1）施工现场不符合安全施工；

（2）设计范围内重大设计变更；

（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；

（4）甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方

提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，

乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币元整（¥元）。

五、付款方式

1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民

币元整（¥元）；

2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民

币元整（¥元）；

3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整

（¥元）。

六、工程验收

1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天

内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲

方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过

验收。

2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未

经乙方同意启用，将视为通过验收。

3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标

准的，则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履

行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

(3)提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工

程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收

和其他必要的签证。

(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等,

及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参

加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人

员，技术人员不得随意变动。

九、服务条款无。

十、违约责任

1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约

金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约

金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违

约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%o

4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向

守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震

以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽

力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时

通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，

乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有

权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止

本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合

同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，

甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉

讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地：

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为

本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

发包方（甲方）:

承包方（乙方）:

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规

定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

（一）工程概况

1.1、工程名称：办公楼装修

1.2、工程地点：上东新邻里办公楼

1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程

1.4、承包方式：包工包料

1.5、工期：本工程自20xx年05月02日开工，于20xx年06月02日竣工。

1.6,工程质量：优良元，大写

（二）甲方工作

2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙

方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土

建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚

的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费

由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3.如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审

批手续。

2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。

2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费

用。

（三）乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进

度计划，交甲方审定。

3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编

制工程结算。

3.4,施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各

种设备管线。

（四）关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方

赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3,因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺

延。

4.4,因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影

响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

（五