2024建设工程施工总价合同示范文本

2024建设工程施工总价合同示范文本合同编号：__________鉴于：1.业主为建设工程项目的投资者和使用者，拥有该项目的所有权和决定权；2.承包商具备从事建设工程施工的资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括：__________（填写工程名称、地点、规模等）。1.2工程内容包括：__________（填写工程项目的具体内容、施工标准等）。第二条合同价格与支付2.1本合同施工总价款为：__________（填写金额，币种为人民币）。2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总价款的____%。2.3剩余的合同总价款，业主应在工程验收合格后____个工作日内支付。第三条施工期限3.1承包商应按照本合同约定的工程内容，保证在____年__月__日前完成施工。3.2因不可抗力等特殊情况导致施工延期的，双方可协商顺延合同工期。第四条工程质量4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸和技术要求进行施工。4.2工程质量应达到：__________（填写工程质量标准）。4.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条合同的履行与监督5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。5.2业主有权对施工现场进行监督，确保施工进度和质量。5.3承包商应定期向业主报告施工进度和工程质量情况。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约金的计算方式为：__________（填写违约金计算方式）。6.3违约方应承担因违约所产生的给对方的一切损失和费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日附件：__________（填写相关图纸、技术文件等）一、附件列表：1.工程图纸2.施工技术文件3.工程量清单4.材料设备明细表5.施工组织设计6.工程质量验收标准7.合同履行监督记录8.工程进度报告9.变更订单10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.未能按照合同约定的时间完成施工，即构成工期延误违约。2.工程质量未达到合同约定的质量标准，即构成质量违约。3.未能按照合同约定的范围和内容履行义务，即构成履行违约。4.未能按照合同约定的价格支付款项，即构成支付违约。5.双方未履行合同约定的监督和报告义务，即构成义务违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，即工程项目的投资者和使用者。2.乙方：指合同中的承包商方，即承担工程项目施工任务的单位。3.施工总价合同：指根据工程量和工程单价计算出的合同总金额，用于约束和调整工程项目的合同形式。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定，向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：协商确定延误原因及责任方，根据实际情况顺延工期或支付违约金。2.遇到质量问题：立即停工整改，必要时请第三方检测机构进行检测，达标后方可继续施工。3.遇到支付问题：按照合同约定的支付方式和时间，催促业主支付款项，必要时可寻求法律途径解决。4.遇到履行问题：明确合同约定，双方共同努力履行合同义务，必要时可签订补充协议。5.遇到监督问题：加强双方沟通，业主可委派代表常驻施工现场，确保施工进度和质量。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑、基础设施建设等。2.适用于承包商具备相应