2024年建设工程施工合同标准范本（三篇）

第4页共4页2024年建设工程施工合同标准范本发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79_2002要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于____年____月____日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为____元（大写：_____），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同标准范本（2）《建设工程施工合同》甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]电话：[乙方联系电话]鉴于乙方具有相关建设工程施工经验和能力，甲方愿意将下列项目委托给乙方进行施工，双方达成如下建设工程施工合同：第一条项目名称本合同所指的项目是[项目名称]。第二条工程内容乙方承担将[项目描述]进行设计、施工和交付的全部工作。具体的工程内容细节将通过项目施工图纸和合同补充协议确定。第三条工期乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因不可抗力等特殊原因导致工期延长，乙方应提前向甲方递交书面延期申请，并经甲方同意后方可继续施工。第四条工程质量乙方必须按照国家相关建设工程质量标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。乙方应组织专业技术人员进行工程质量监督和检测，并及时处理工程质量问题。第五条施工费用和支付方式1.施工费用为[金额]，不包括额外材料和设备费用。施工费用由甲方支付给乙方。2.甲方应按照合同约定的进度和质量验收标准，分次支付施工款项给乙方。具体支付方式和比例将在合同补充协议中确定。第六条材料和设备1.甲方负责采购和提供项目所需的主要材料和设备，乙方应按照合同要求配合甲方进行材料和设备的验收和安装工作。2.如若施工过程中发现甲方提供的材料和设备存在质量问题，乙方有权要求甲方进行更换和补偿。第七条保修期乙方应按照国家规定提供[保修期限]的维修保养服务，确保工程在保修期内正常使用。如出现质量问题，乙方应及时协调解决。第八条竣工验收和交付1.工程竣工后，乙方应向甲方提供相关竣工资料，并邀请甲方进行竣工验收。2.如甲方发现工程不符合要求，乙方应立即进行整改，直至甲方满意为止。整改期间，乙方不得要求支付余款。第九条合同解除和违约责任1.若一方违反合同约定，使对方无法继续履行合同，对方有权向违约方提出解除合同的申请，并要求赔偿相关损失。2.若因不可抗力等特殊原因导致合同无法继续履行，则双方不承担违约责任，并协商解决合同事宜。第十条争议解决本合同的履行和解释遵循中华人民共和国法律的规定。双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。第十一条其他事项1.本合同未约定的事项可通过补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：日期：日期：2024年建设工程施工合同标准范本（3）建设工程施工合同甲方：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人名称】电话：【联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人名称】电话：【联系电话】鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，达成如下合同：第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行下述建设工程的施工，具体工程内容详见第二条：【工程名称】【工程地点】【工程规模及主要技术指标】【工程完成时间】第二条工程内容2.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工规范和相关法律法规的要求进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准和规定。2.2工程具体内容、工期和付款方式等详细事项由甲、乙双方另行签订的合同规定。第三条价格和支付方式3.1本合同总工程价为【金额】人民币（大写：【金额大写】）。3.2甲方应根据工程进度按照约定的支付方式及时支付工程款项。3.3工程款项的支付方式和期限等详细事项由甲、乙双方另行签订的合同规定。第四条材料供应4.1材料供应由甲方自行提供，乙方负责验收和合理利用。4.2若甲方委托乙方代购材料，由乙方负责采购，采购成本由甲方承担。乙方应按照国家相关标准和规定采购优质产品，并对采购过程进行明确记录和报告。第五条工期和延期5.1工程完成时间按照双方另行签订的合同约定执行。5.2若因不可抗力或其他合同约定以外的原因，工程需要延期完成，乙方应提前书面通知甲方，并申请工期延长。5.3若乙方未经甲方同意擅自延期完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第六条施工临时措施和安全保障6.1乙方应制定施工方案，并提供合理的施工临时措施以确保施工安全。6.2施工期间，乙方应遵守国家相关法律法规和安全规范，采取合理措施保证工程施工安全。第七条质量保证7.1乙方承诺施工过程中使用的材料符合国家标准和规定，并具备相应的质量保障能力。7.2工程竣工后乙方应提供一定期限的质量保修期，并负责修复由于施工质量问题引起的故障和损失。第八条知识产权8.1乙方不得侵犯和滥用与工程相关的知识产权，包括但不限于专利权、商标权和著作权等。8.2若存在知识产权纠纷，乙方应负责提供相关证明和协助解决纠纷。第九条保密条款9.1甲乙双方应对涉及本合同的商业秘密和技术信息进行保密，不得泄露或擅自使用。9.2违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1若一方违反合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。10.2若因不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争等不可控的因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但不承担违约责任。第十一条合同变更和解除11.1未经双方协商一致，不得擅自变更本合同的任何条款。11.2一方希望变更合同内容的，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后进行变更。11.3如无法协商达成一致，一方可依法要求解除合同。第十二条争议解决12.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决