旅游区施工工期保障

PAGEPAGE1旅游区施工工期保障合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方为旅游区开发商，乙方为专业施工单位，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就旅游区施工工期保障事宜达成如下协议：第一条工期的定义及要求1.1工期：指甲乙双方根据本合同约定，乙方完成旅游区施工项目的全部工作所需的时间。1.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。第二条工期的确定2.1甲乙双方根据旅游区的实际情况，经过充分协商，确定本工程的总工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。第三条工期保障措施3.1乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。施工进度计划应包括施工各阶段的起止时间、工作量、资源配置等。3.2乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应提供施工所需的相关资料、场地、水电等条件，并协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。第四条工期延误的处理4.1如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每日违约金=合同总价×1%÷合同总工期天数。4.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的补偿金，补偿金的计算方式为：每日补偿金=合同总价×1%÷合同总工期天数。第五条工期提前奖励5.1如乙方提前完成施工任务，甲方应给予乙方提前完成奖金，奖金的计算方式为：提前完成奖金=合同总价×2%。5.2提前完成奖金的支付时间为工程竣工验收合格后7个工作日内。第六条工程变更6.1如甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容调整施工进度计划。6.2工程变更导致的工期调整，甲乙双方应签订补充协议，并按照补充协议执行。第七条违约责任7.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日以上为旅游区施工工期保障合同的范例，具体内容可根据实际情况进行调整。希望对您有所帮助。2024带目录带附件详细版-旅游区施工工期保障合同目录一、合同双方二、定义与术语三、施工项目概述四、工期要求五、工期保障措施六、工期延误的处理七、工期提前奖励八、工程变更九、违约责任十、争议解决十一、其他条款十二、附件合同双方甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]定义与术语2.1工期：指甲乙双方根据本合同约定，乙方完成旅游区施工项目的全部工作所需的时间。2.2施工项目：指甲方委托乙方进行的旅游区相关建设、改造或维护工程。2.3不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。施工项目概述3.1甲方委托乙方进行旅游区的施工项目，具体项目内容详见附件一《施工项目清单》。3.2乙方应根据甲方的需求和施工项目的要求，提供相应的施工方案和施工图纸，详见附件二《施工方案及图纸》。工期要求4.1甲乙双方协商确定，本工程的总工期为[具体月数]个月，自[开始日期]起至[结束日期]止。4.2如因不可抗力等因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。工期保障措施5.1乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。施工进度计划应包括施工各阶段的起止时间、工作量、资源配置等，详见附件三《施工进度计划》。5.2乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3甲方应提供施工所需的相关资料、场地、水电等条件，并协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。工期延误的处理6.1如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每日违约金=合同总价×1%÷合同总工期天数。6.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的补偿金，补偿金的计算方式为：每日补偿金=合同总价×1%÷合同总工期天数。工期提前奖励7.1如乙方提前完成施工任务，甲方应给予乙方提前完成奖金，奖金的计算方式为：提前完成奖金=合同总价×2%。7.2提前完成奖金的支付时间为工程竣工验收合格后7个工作日内。工程变更8.1如甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容调整施工进度计划。8.2工程变更导致的工期调整，甲乙双方应签订补充协议，并按照补充协议执行。违约责任9.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。9.2违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。其他条款11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。附件附件一：《施工项目清单》附件二：《施工方案及图纸》附件三：《施工进度计划》甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日以上为“2024带目录带附件详细版-旅游区施工工期保障合同”的范例，具体内容可根据实际情况进行调整。希望对您有所帮助。附件列表：1.附件一：《施工项目清单》-列出所有施工项目的具体内容、规模、位置等详细信息。2.附件二：《施工方案及图纸》-包括施工的具体方案、设计图纸、技术规范等。3.附件三：《施工进度计划》-详细列出施工各阶段的起止时间、工作量、资源配置等。4.附件四：《工程变更记录》-记录施工过程中所有的工程变更情况，包括变更内容、原因、影响等。5.附件五：《质量检验报告》-包括施工过程中的质量检验结果和竣工验收报告。违约行为罗列及认定：1.乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务。2.乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方的要求。3.甲方未能提供施工所需的相关资料、场地、水电等条件。4.一方未履行合同约定的其他义务。法律名词及解释：1.工期：指甲乙双方根据本合同约定，乙方完成旅游区施工项目的全部工作所需的时间。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.违约金：因一方违约而向另一方支付的赔偿金。4.补偿金：因不可抗力等原因导致工期延误，甲方应向乙方支付的补偿金。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：双方应明确工期延误的原因，并根据合同约定处理。2.工程变更：变更内容应明确记录，并签订补充协议。3.质量问题：双方应严格按照施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。4.付款问题：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。解决方法：1.工期延误：双方应积极协商解决，如因乙方原因导致延误，乙方应支付违约金；如因甲方原因导致延误，甲方应支付补偿金。2.工程变更：双方应签订补充协议，明确变更内容和对工期的影响。3.质量问题：乙方应严格按