2023业主与施工方施工合同_第1页
2023业主与施工方施工合同_第2页
2023业主与施工方施工合同_第3页
2023业主与施工方施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

业主与施工方施工合同1.引言本文档是业主与施工方之间签订的施工合同。该合同旨在确保双方在进行施工工作时，权益得到保护，同时明确各自的责任和义务。2.合同概述该合同由双方签署：业主：[业主姓名]施工方：[施工方姓名]合同的签署日期：[签署日期]3.项目描述本合同适用于施工项目：项目名称：[项目名称]项目地质：[项目地质]项目规模：[项目规模]项目工期：[项目工期]4.项目费用4.1工程款项根据本合同，业主同意按方式向施工方支付工程款项：首次付款：[首次付款金额]，于工程开工后[首次付款时间]内支付。进度付款：根据工程进度，每完成[进度付款比例]%的工程量，业主将支付相应款项。4.2材料费用业主同意向施工方支付购买材料的费用。施工方应提供购买材料的清单及费用明细，并根据工程需要及时采购材料。4.3其他费用除了工程款项和材料费用外，如果在施工过程中发生额外费用，双方应协商确定支付方式，并在付款前征得双方同意。5.工程标准5.1工程质量施工方应根据相关行业标准和法律法规，确保施工质量符合合同约定的要求。业主有权要求施工方进行质量检查，并在发现问题时及时要求施工方进行修复。5.2安全保障施工方应采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。如因施工方疏忽导致工人或业主财产损失，施工方将负全责。6.工期与延迟6.1工期约定双方约定的工期为[工期]，自工程开工之日起计算。6.2延迟责任若由于施工方原因导致工期延迟，施工方应承担相应的违约责任，并向业主支付合同总款项的[延迟赔偿比例]%作为违约金。7.变更与终止7.1变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应以书面形式提出并得到双方的书面同意。7.2终止在情况下，本合同将被终止：双方协商一致解除合同。一方无故违反合同约定，经另一方书面通知30天后仍未改正。8.争议解决任何因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商未果，争议则提交至有管辖权的法院解决。9.合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。是关于业主与施工方施工合同的内容，双方签字盖章即可生效。本合同旨在保护双方的权益，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论