2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库及参考答案（a卷）

2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库第一部分单选题(500题)1、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】：B2、根据《宪法》和法律的规定，关于民族自治地方自治权，下列哪一表述是正确的？

A.自治权由民族自治地方的权力机关，人大和政府行使

B.自治州人大可以制定自治条例与单行条例对法律、行政法规进行变通

C.民族区域自治的自治权在自治地方可以行使，包括，自治州、自治县、民族乡

D.自治县制定的单行条例须报省级人大常委会批准后，还须报全国人大常委会备案后方生效

【答案】：B3、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（）。

A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的1.10倍

B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值＜设计强度等级值的85%

C.同一验收批砂浆试块强度平均值应＜设计强度等级值的1.10倍

D.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值≥设计强度等级值的75%

【答案】：A4、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：D5、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工

A.终身保修

B.三十年

C.五十年

D.设计文件规定的年限

【答案】：D6、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。

A.第一类

B.第二类

C.第三类

D.第四类

【答案】：A7、编制物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.确定物资的来源

C.有足够的资金

D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间

【答案】：A8、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限额设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员

【答案】：D9、关于生产、销售假药、劣药犯罪，下列哪些选项是错误的？

A.销售少量根据民间传统配方加工制作的药品，或者销售少量未经批准进口的国外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治的，成立销售假药罪，应当从轻或者减轻处罚

B.以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，情节严重的，成立生产、销售假药罪

C.将生产、销售假药罪中的“销售”解释为包括“为出售而购买、储存的行为”，属于扩大解释

D.以生产、销售假药、劣药为目的，印制包装材料、标签、说明书的，成立非法经营罪

【答案】：A10、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产

【答案】：D11、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性

【答案】：A12、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A13、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。

A.21

B.24

C.26

D.27

【答案】：C14、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间

【答案】：D15、项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。

A.风险因素识别

B.风险措施

C.风险评价

D.风险对策

【答案】：B16、监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施质量监控的方式是（）。

A.巡回监控

B.定点监控

C.旁站监控

D.驻厂监造

【答案】：D17、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。

A.积极参与事故调查

B.要求施工单位提供相应证据

C.回避参与事故调查

D.积极协助，客观提供相应证据

【答案】：D18、（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件

【答案】：B19、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容

【答案】：C20、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()

A.铺设前应将板材浸湿、晾干

B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mm

C.板块间隙宽度不大于2mm

D.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除

【答案】：C21、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为3.5m的基坑支护

B.搭设高度为6m的混凝土模板支撑体系

C.搭设高度为48m的落地式钢管脚手架

D.建筑高度60m的幕墙安装

【答案】：D22、下列工程项目中，适宜采用成本加酬金合同的是（）。

A.工程结构和技术简单的工程项目

B.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目

C.工程量小、工期短的工程

D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程

【答案】：B23、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。

A.35.77

B.37.57

C.39.27

D.39.44

【答案】：C24、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表

【答案】：A25、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测

【答案】：C26、下列内容不属于投资估算编制的依据是（）。

A.工程勘察与设计文件

B.类似工程的技术经济指标

C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格

D.政府有关部门发布的价格指数

【答案】：C27、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。

A.自下向上、分级编制

B.自顶向下、分级编制

C.自顶向下、整体编制

D.自下向上、整体编制

【答案】：B28、工程的（）使得质量目标和水平具体化。

A.设计

B.施工

C.决策

D.可行性研究

【答案】：A29、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.分部分项工程进度计划

D.单位工程施工进度计划

【答案】：C30、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。

A.经济措施

B.合同措施

C.组织措施

D.技术措施

【答案】：C31、已签约合同价中的暂列金额由（）负责掌握使用。

A.承包人

B.监理人

C.贷款人

D.发包人

【答案】：D32、从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是（）。

A.开始和结束时较多，中间阶段较少

B.开始和结束时较少，中间阶段较多

C.开始时较多，结束时较少

D.开始时较少，结束时较多

【答案】：B33、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，30人重伤，直接经济损失118万元。按工程质量事故等级划分，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：C34、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性

【答案】：C35、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如

A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差

B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间

C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化

D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

【答案】：B36、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。

A.建设单位现场代表

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.项目经理

【答案】：C37、根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B38、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.订货采购

【答案】：B39、工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程

【答案】：B40、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天

【答案】：A41、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()

A.质量方针

B.质量目标

C.质量管理

D.质量控制

【答案】：C42、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。

A.设备工器具购置费

B.设备购置费

C.工具器具及生产家具购置费

D.设备运杂费

【答案】：C43、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位

B.建设单位

C.制造单位

D.安装单位

【答案】：C44、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。

A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》

B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》

C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》

D.特殊行业的质量管理体系要求

【答案】：B45、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

【答案】：B46、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

【答案】：B47、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.返回进度监测系统

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划

【答案】：A48、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。

A.监理勘察规划

B.监理勘察方案

C.勘察成果评估报告

D.勘察成果修改报告

【答案】：C49、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。

A.主要作用有初步找平及与基层的黏结

B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆

C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆

D.底层一般分数遍进行

【答案】：D50、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

A.工程质量审核报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收报告

D.工程质量检验报告

【答案】：B51、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.实物法

【答案】：A52、不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（）。

A.违反法律法规

B.使用不当

C.施工与管理不到位

D.违背基本建设程序

【答案】：D53、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：D54、（2021年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。

A.27.300

B.28.067

C.30.797

D.30.874

【答案】：D55、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴

【答案】：D56、下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（）。

A.总体平均数

B.算术平均数

C.中位数

D.变异系数

【答案】：D57、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工

【答案】：A58、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。

A.几何尺寸

B.重量

C.标高

D.焊点的不良数

【答案】：D59、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设备供应单位

【答案】：B60、（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证

【答案】：B61、下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪

【答案】：B62、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。

A.方案策划

B.组织计划

C.管理状态

D.实施状态

【答案】：D63、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的()作为估算其他专业投资的基数。

A.主要车间的建筑安装工程投资

B.设备投资

C.建筑工程投资

D.主要设备的安装费用

【答案】：B64、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？

A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理

B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序

C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序

D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭

【答案】：B65、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B66、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费

【答案】：A67、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查

【答案】：D68、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.修补

【答案】：C69、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法

【答案】：D70、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。

A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件

B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修

C.按年度、季度、月度等时间

D.按资金、材料供应

【答案】：C71、某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理

【答案】：A72、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C73、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。

A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务

B.LOD分为五个等级

C.LOD100等同于概念设计

D.LOD400等同于方案设计或扩展设计

【答案】：D74、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

【答案】：C75、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.5800

B.6300

C.6500

D.6800

【答案】：B76、甲为了获取超额利润，在明知其所经销的电器产品不符合保障人身安全的国家标准的情况下，仍然大量进货销售，销售金额总计达到180万元。一企业因使用这种电器而导致短路，引起火灾，造成3人轻伤，部分厂房被烧毁，直接经济损失10万元。下列关于甲的行为的说法哪些是正确的？

A.应当数罪并罚

B.构成销售不符合安全标准的产品罪

C.构成销售伪劣产品罪

D.应按照销售伪劣产品罪和销售不符合安全标准的产品罪中的一个重罪定罪处罚

【答案】：B77、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资

B.无形资产

C.有形资产

D.铺底流动资金

【答案】：A78、监理工程师在项目质量控制中，要以（）为核心。

A.质量控制

B.质量控制点

C.质量第一

D.人

【答案】：D79、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（）。

A.8.33%

B.10.38%

C.10.47%

D.10.52%

【答案】：D80、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.87

B.4.88

C.4.90

D.4.96

【答案】：B81、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：C82、下列导致工程质量缺陷的原因中，属于设计差错的是（）。

A.边勘察、边设计、边施工

B.荷载取值过小，内力分析有误

C.勘察报告不准、不细

D.施工人员不具备上岗的技术资质

【答案】：B83、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.单代号搭接网络计划中时距为零

B.双代号网络计划中由关键节点组成

C.单代号网络计划中由关键工作组成。

D.双代号时标网络计划中无波形线

【答案】：D84、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，建设单位

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.专业监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，施工总承包单位

【答案】：A85、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。

A.实体工程量的净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和

D.实际施工完成的全部工程量

【答案】：A86、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证取样

D.平行检验

【答案】：D87、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（）。

A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用

B.批准相应的人工、材料、机具费

C.批准相应的措施项目费

D.不予批准

【答案】：D88、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。

A.业主方

B.监理方

C.设计方

D.施工方

【答案】：A89、某单位工程采用成倍节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=2，流水节拍分别为10天、20天、30天、10天，工作之间无间歇，则流水施工工期是（）天。

A.50

B.70

C.80

D.90

【答案】：C90、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：A91、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.单位工程验收

B.专项验收

C.项目工程验收

D.竣工验收

【答案】：C92、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布

【答案】：B93、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析

【答案】：D94、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

【答案】：B95、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。

A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

【答案】：A96、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A97、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.资源使用均衡时工程总成本最低

B.工程总成本固定条件下最短工期安排

C.工程总成本最低时工期安排

D.工期固定条件下工程总成本最低

【答案】：C98、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.工程质量检测机构

【答案】：C99、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C100、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。

A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害

B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理

C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任

D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系

【答案】：A101、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12

【答案】：A102、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：B103、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件

【答案】：B104、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划

【答案】：A105、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程

【答案】：B106、工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。

A.公正

B.预防

C.管理

D.科学

【答案】：B107、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.建设单位技术负责人

【答案】：B108、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

【答案】：D109、（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格

【答案】：D110、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。

A.工程建设强制性标准

B.工程建设通用性标准

C.工程建设一般标准

D.工程建设特殊标准

【答案】：A111、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：B112、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。

A.改进和创新

B.过程导向

C.结果导向

D.过程方法

【答案】：D113、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。

A.工程设计

B.工程施工

C.工程决策

D.工程竣工验收

【答案】：B114、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求

【答案】：C115、关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（）。

A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨

B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检

C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠

D.松弛性能需进场抽检

【答案】：C116、对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。

A.8

B.12

C.24

D.48

【答案】：C117、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603

【答案】：D118、工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作之间的逻辑关系

C.压缩资源需求量小的工作的持续时间

D.减少非关键工作的自由时差

【答案】：A119、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单

【答案】：D120、下列有关投资回收期的说法正确的是（）。

A.投资回收期包括动态投资回收期和静态投资回收期

B.通常，静态投资回收期要长于动态投资回收期

C.考虑静态投资回收期可行时，该方案绝对可行

D.考虑动态投资回收期不可行时，该方案考虑静态投资回收期肯定也是不可行

【答案】：A121、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收

【答案】：A122、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()

A.1倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.3倍以上4倍以下

【答案】：B123、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商

【答案】：A124、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信

【答案】：D125、（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%

【答案】：C126、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（）。

A.施工现场质量管理制度

B.控制施工作业活动质量的技术规程

C.工程勘察设计文件

D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件

【答案】：A127、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B128、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

【答案】：B129、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】：A130、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.罚款单

D.整改通知单

【答案】：A131、进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。

A.7.327

B.7.527

C.44.697

D.45.731

【答案】：C132、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.标准偏差

B.中位数

C.极差

D.期望值

【答案】：B133、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】：A134、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。

A.施工单位项目负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.安装单位项目负责人

【答案】：B135、（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48

【答案】：C136、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】：C137、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20

【答案】：B138、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位项目技术负责人

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目经理

D.专业监理工程师

【答案】：A139、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有

A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日

B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金

C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备

D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼

【答案】：A140、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6

【答案】：D141、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00

【答案】：B142、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

A.紧前工作和总工期

B.平行工作和总工期

C.后续工作和总工期

D.紧前工作和后续工作

【答案】：C143、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规

【答案】：A144、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5

【答案】：C145、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是

A.被害人的近亲属

B.附带民诉原告人

C.自诉人

D.公诉人

【答案】：C146、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

【答案】：D147、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()

A.先进性、可操作性

B.可行性、精确性

C.先进性、经济性

D.可行性、创新性

【答案】：B148、下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（）。

A.策划与准备

B.质量管理体系总体设计

C.确定质量方针

D.编写质量管理体系文件

【答案】：C149、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。

A.建设单位

B.监理单位

C.评价机构

D.各方协商

【答案】：D150、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（）。

A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

B.认定该标书为废标

C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中

D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中

【答案】：A151、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。

A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料

B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议

C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况

D.不定期的现场实地检查和监督

【答案】：A152、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间

【答案】：C153、下列费用属于企业管理费的是（）。

A.采购及保管费

B.业务招待费

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖

【答案】：B154、项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。

A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平

B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现

C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款

D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担

【答案】：B155、十八大以来，各地相继出台防止领导干部干预司法活动的文件。日前，福州市纪委出台《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理责任追究暂行办法》，明确领导干部存在五类干预司法公正行为的将被追责。下列哪一项说法是错误的？

A.完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，是努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的应有之意

B.任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预司法的行为

C.防止领导干部干预司法活动，意味着任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，不得与案件相关的司法人员进行任何接触，以免干扰独立办案

D.对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任

【答案】：C156、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构

【答案】：D157、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%

【答案】：C158、某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。

A.勘察设计费

B.研究试验费

C.引进技术和进口设备其他费

D.生产准备费

【答案】：C159、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位

【答案】：B160、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.政府监督部门

【答案】：B161、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6

【答案】：C162、双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等

【答案】：D163、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.分部分项工程费

【答案】：A164、关于样本中位数的说法，正确的是（）。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

【答案】：A165、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收

【答案】：C166、在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于（）的主要方式。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.实际进度数据的加工处理

C.实际进度数据的统计分析

D.实际进度与计划进度的对比分析

【答案】：A167、关于见证取样及相关人员的说法,正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格

【答案】：D168、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.项目监理机构

D.设计单位

【答案】：C169、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告

【答案】：A170、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法

【答案】：A171、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

【答案】：A172、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：B173、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%

【答案】：B174、下列关于通风与空调工程的说法，错误的是（）。

A.防火风管和排烟风管使用的材料应为可燃材料

B.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格

C.空调水管道系统应进行强度和严密性试验

D.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实

【答案】：A175、（2022年真题）对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法

【答案】：B176、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。

A.设计单位

B.建设单位

C.装修单位

D.施工总承包单位

【答案】：B177、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%

【答案】：C178、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位

【答案】：D179、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的

A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律

B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案

C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置

D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权

【答案】：C180、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.流动资金

D.建设期利息

【答案】：C181、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金

D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【答案】：A182、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（），不高于（）。

A.30%；60%

B.60%；90%

C.30%；90%

D.50%；60%

【答案】：B183、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

【答案】：B184、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费

【答案】：C185、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书

【答案】：B186、网络计划中，工作自由时差是指()。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】：A187、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。

A.5D施工模拟

B.人流分析

C.场地规划

D.工厂预制加工

【答案】：B188、当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（）。

A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求

B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分

C.工程项目的总成本是否最低

D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求

【答案】：D189、甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（）。

A.11.00%

B.11.57%

C.12.00%

D.12.55%

【答案】：B190、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.审查物资供应情况分析报告

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应分包方式

D.负责业主方供应物资的订货

【答案】：A191、下列费用中，属于建设单位经费的是（）。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.办公设备购置费

D.研究试验费

【答案】：B192、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.总时差与进度偏差

C.自由时差与总时差

D.时间间隔与进度偏差

【答案】：A193、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用

【答案】：C194、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答

【答案】：C195、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

【答案】：D196、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：C197、关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？

A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿

B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则

C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实

D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求

【答案】：B198、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】：A199、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。

A.监理工程师，建设单位

B.施工单位，项目监理机构

C.施工单位，建设单位

D.监理工程师，项目监理机构

【答案】：B200、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()

A.临时停水、停电

B.合同签订时遗漏条款或表达失当

C.未考虑设计.在施工中实现的可能性

D.施工设备不配套、选型失当

【答案】：B201、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。

A.试运行三个月，并通过全部专项验收

B.试运行三个月，并通过主要专项验收

C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收

D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】：A202、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()

A.适用性

B.可靠性

C.耐久性

D.目的性

【答案】：A203、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式

【答案】：B204、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328

【答案】：B205、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期

【答案】：B206、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。

A.58.14

B.50.4

C.60

D.63

【答案】：A207、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。

A.专业监理工程师和施工单位技术负责人

B.专业监理工程师和监理单位技术负责人

C.总监理工程师和施工单位技术负责人

D.总监理工程师和监理单位技术负责人

【答案】：D208、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。

A.流水节拍是流水施工的时间参数之一

B.流水节拍可以按定额计算法确定

C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢

D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

【答案】：C209、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】：C210、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。

A.采购合同

B.技术标准

C.质量证明文件

D.设计文件要求

【答案】：C211、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66

【答案】：B212、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

A.结果

B.战略

C.顾客与市场

D.测量、分析和改进

【答案】：D213、按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为()

A.质量管理

B.质量需求

C.质量管理体系

D.质量组织机构

【答案】：A214、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效

【答案】：A215、在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费

【答案】：A216、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明()

A.解除施工单位应负的责任

B.批准合同工期延长

C.施工进度计划满足合同工期要求

D.同意施工单位在合理状态下施工

【答案】：D217、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

【答案】：B218、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。

A.以人为核心

B.提高质量效益

C.质量进度并重

D.减少质量损失

【答案】：A219、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度

【答案】：C220、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。

A.暂列金额

B.材料暂估价

C.专业工程暂估价

D.总承包服务费

【答案】：D221、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。

A.采购设备表

B.拟采购设备表

C.采购计划

D.设备供求调查

【答案】：B222、2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220

【答案】：B223、在工程建设中，（）对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。

A.建设单位

B.监理单位

C.分包单位

D.咨询单位

【答案】：A224、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2~0.5

B.0.6~0.7

C.0.8~0.9

D.1.1~1.5

【答案】：C225、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。

A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元

B.该项目运营期内年平均净利润为300万元

C.该项目总投资收益率可以为15.13%

D.该项目资本金净利润率可以为24.25%

【答案】：D226、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。

A.有关材料及其制品质量的技术标准

B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定

C.有关材料搜集方面的规定

D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程

【答案】：D227、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B228、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息

【答案】：A229、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：B230、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.施工组织设计

B.施工方案

C.监理规划

D.监理实施细则

【答案】：C231、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。

A.人工费、材料费、施工机具使用费

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润

C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费

D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费

【答案】：C232、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（）。

A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差

B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间

C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化

D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

【答案】：B233、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

【答案】：A234、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.利息备付率

C.投资收益率

D.项目投资财务净现值

【答案】：C235、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。

A.2500

B.3500

C.4260

D.4100

【答案】：D236、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.总承包服务费

【答案】：C237、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有

A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务

B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅

C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利

D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利

【答案】：B238、工作自由时差是指（）。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】：A239、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A240、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.