版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第3页共3页弱电施工合同合同编号:_____甲方:_____联系人:_____乙方:_____联系人:_____甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_____(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_____3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约____个信息点布线安装;约____个机房信息点布线安装;约____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在____年____月____日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)____元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%;余款____%一年内付清。乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_____乙方(签章):_____法定代表或其委托人:_____法定代表或其委托人:_____签约时间:____年____月____日签约地点:__________弱电施工合同(二)合同编号:_____甲方:_____联系人:_____乙方:_____联系人:_____甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_____(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_____3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约____个信息点布线安装;约____个机房信息点布线安装;约____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在____年____月____日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)____元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%;余款____%一年内付清。乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_____乙方(签章):_____法定代表或其委托人:_____法定代表或其委托人:_____签约时间:____年____月____日签约地点:__________弱电施工合同(三)合同编号:_____甲方:_____地址:_____电话:_____联系人:_____传真:_____邮编:_____乙方:_____地址:_____电话:_____联系人:_____传真:_____邮编:_____甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_____(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_____3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约____个信息点布线安装;约____个机房信息点布线安装;约____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在____年____月____日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)____元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%;余款____%一年内付清。乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_____乙方(签章):_____法定代表或其委托人:_____法定代表或其委托人:_____地址:_____地址:_____开户行:_____开户行:_____帐号:_____帐号:_____签约时间:____年____月____日签约地点:__________弱电施工合同(四)合同编号:_____甲方:_____联系人:_____乙方:_____联系人:_____甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_____(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_____3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约____个信息点布线安装;约____个机房信息点布线安装;约____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在____年____月____日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)____元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%;余款____%一年内付清。乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 土建水电安装合同范本
- 冷库采购合同模板
- 质量保证计划外检验
- 二年级下册混合计算题100道及答案
- 美容师合同范本
- 2024年公开招聘高层次教育人才(公费师范生)报名表
- 认识听字幼儿课程设计
- 湖北省重点高中智学联盟2024-2025学年高三上学期10月联考试题 数学 含答案
- 合同制度文案
- 村委出纳合同范本
- 全国中等职业学校电子电工专业教师信息化教学设计大赛一等奖《三相异步电动机的拆装》教学设计方案
- 部编本语文四年级上册第三单元教材解读-PPT
- 学与教的心理学第6版(师范专业心理学)PPT完整全套教学课件
- (订正版)全面质量管理知识习题集大全(含答案)
- 光伏工程 危害辨识风险评价表(光伏)
- 课前展示成语故事《程门立雪》
- 胸外科品管圈提高动脉血气析采集成功率课件
- 投资最重要的事
- 盘个人新概念第四册
- 大学生职业生涯规划与就业指导PPT完整全套教学课件
- 2023年上海浦东农业发展(集团)有限公司招聘笔试题库含答案解析
评论
0/150
提交评论