新版劳务分包合同

协议编号：劳务分包合同发包方：承包方：工程名称：施工地址：发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称甲方)依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其余关于法律、行政法规，恪守平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就升泰苑工程订立本分包协议。第1条工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、工程结构形式：1.4、承包方式：劳务分包。协议单价内已包含人工费、机械费、模板工程、脚手架、工具使用费、辅材及低值易耗品费用、暂时设施费、承包方生活区和办公区水电费用、安全文明施工费用、安全方法费用、管理费、利润、保险及其它安装配合、税金（税票占30%）等全部费用。1.5、乙方代为甲方按项目工程中标价5%向人力社会资源保障局缴纳民工工资确保金，所缴付金额以人力社会资源保障局核定为准，此确保金亦作为履约确保金。第2条承包范围：2.1、建筑工程：包含施工图纸范围内全部结构工程、配合机械挖土方、清槽、验槽、垫层施工、导墙砌筑、底板防水砼保护层、地下室内外墙防水基层修补、抹灰、压光、防水层、防水保护层，图纸中车道部分土建工程，塔吊基础施工，钢筋制作安装、成品半成品运输、绑扎，模板装配、支拆、清理、码垛；砼结构及构件（挑檐、雨棚、台阶、空调跳板、阳台及栏板扶手、明、暗沟）浇注、振捣及养护、（变压式排风道、给排水、采暖、燃气、电气、通风、防水套管、预留箱及施工图纸范围内安装工程预留洞口制作），预埋件安装（包含设计图纸标注其余专业预埋件）；屋面工程找平层、防水层、保温层、防水保护层、散水、坡道及台阶等项目；二次结构施工（包含砌砖、混凝土、钢筋、支模等）施工洞封堵及全部建筑工程完成后收口和封堵等，各项工程达成符合国家现行施工规范和现行施工验收标准全部工作内容。2.2、装饰工程：包含施工图纸范围内全部抹灰项目、公共走道地砖粘贴、楼地面（垫层、豆石地面、水泥砂浆楼地面、水泥砂浆踢脚线、防水保护层）；室内外台阶、散水、坡道等按图纸施工、全部房间门窗收口有全部装饰工程完成后收口和封堵等，各项工程达成符合国家现行施工规范和现行验收标准全部工作内容。2.3、安装工程：包含水电、给排水、采暖、燃气、强电、弱电施工图纸范围全部安装工作内容及调试；（电视、电话、网络、安防、消防报警等预留预埋管、盒、箱体、消防、通风空调预留洞及全部安装工程完成后收口和封堵等），各项工程达成符合国家现行施工规范和现行施工验收标准全部工作内容。2.4、架子工程：包含但不限于承包范围内工程所需脚手架（无偿提供给其余专业使用）搭拆，安全网挂拆，脚手板搭拆，上人马道、安全通道、安全棚、安全网、模板支撑体系、脚手架搭设、维护及拆除等。室外电梯需用脚手架、围护防护等，各项工程达成符合国家现行施工规范和现行施工验收标准全部工作内容。2.5、安全文明施工及临设：符合四川省安全文明施工样板工地要求所需搭拆脚手架、标识栏杆和标准要求其它工作；各种安全设施用工及用具；设备机具材料防护棚、防护通道搭拆，四口五临边防护；一级配电室以外电缆、电线、暂时照明器具购置安装；暂时用水管道、阀门水嘴购置安装；临电临水维修；承包方生活区、办公及生产用暂时设施；配合企业及上级主管部门、行业检验；现场所做控制扬尘、责任区日常清扫、渣土清运、垃圾清理并归置到甲方单位现场责任人指定地点等全部工作内容。安全生产指标：达成市级文明工地样板工地标准，杜绝伤、亡、中毒、火灾事故。若发生因工伤、亡、中毒、火灾事故，处理所需费用承包方自负。2.6、其余部分：施工现场周围500米范围内承包人所用机具、材料、周转材料等装卸、搬运，码放（堆放位置按甲方要求），成品半成品钢筋自加工地到现场搬运、装卸、码放，余料整理，甲方提供轴线、标高控制点以外放线测量工作；配合现场取样、试验等工作；承包范围内其余不可预见用工；另：测量放线由承包方负责（包含带证技术人员及仪器）。注明：各单项工程单价均含人工费、机械费、用工具、辅材及低值易耗品。第3条发包方提供施工条件、设备3.1结构施工阶段发包方提供砼输送泵。3.2工程主材由发包方提供，详见甲供材料明细表。3.3发包方负责提供机械设备在正常使用条件下维修保养。第4条承包方自备设备4.1承包方全部机械设备操作人员、维修人员、塔吊司机、信号工等均由承包方提供（每1台塔吊配塔吊司机带证不少于3人、信号工带证不少于4人），其费用均含在劳务费中。4.2承包方自备设备，从清理土石方起至工程交工全部土建劳务，安全文明施工费用及周转材料（包含但不限于：钢管、扣件、木方、模板、拉杆拉片、止水拉杆、安全网、架板、竹笆、外挑架用工字钢、钢丝绳、顶托、竹竹胶板等）、垂直运输机械（塔吊、施工电梯、龙门吊、吊篮等），全部中小型机具、手持机具、斗车铁锹、铲子等用具，低值易耗品（如铁钉、铁丝、扎丝、隔离剂、粘胶水管、砂轮、刀片、电焊条、焊剂、薄膜、麻袋、支模用PVC管、塑料堵头、垫块、模板内衬块、棉纱、扫帚等），安全文明施工防护设施设备（如安全通道、楼层电梯井、预留洞口、基坑周围防护栏杆等安全防护用设施设备）及用具（安全帽安全带等全部劳保用具及安全用具）、利润、管理费、劳动保护费，包含钢筋房、木工房、劳务现场工用具房、铁件加工房等人工、材料、机具等全部费用均包含在此次招标范围内。现场内总承包方钢筋工棚，贰级配电箱以外施工用线电缆及配电设施；发包人供给材料外其它材料。4.3钢筋及混凝土工程：钢筋加工、木工加工及其它机械，包含但不限于：平刨、压刨、电锯、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋拉直机、电焊机、氧气、乙炔瓶、对焊机、套管连接设备、搅拌机、砼振动器及电机、砂轮锯、电锤、套丝机、手提电锯、手提电刨、云石机、角磨机、电锤、电钻等设备均由承包方自备。4.4承包方自备机械设备及电开工具，承包方采购机械设备，进场前必须将机械设备资质材料报到项目部，由项目部报监理审核，同意后方可进场，进场后报到项目部由项目部立案、编号统一管理，方便在施工中检验及控制。未经项目部立案机械设备如私自进场，一经查实立刻清退，同时对承包方进行对应处罚。如因使用私自进场机械设备出现安全事故，责任全部由投标方负担。4.5模板主要采取钢模、多层木模板、支撑体系所需周转材料。第5条劳务费包含各项内容5.1工程人工劳务费、材料费及材料周转费主要包含以下内容所产生费用：主体结构钢筋（含钢筋连接焊条、焊剂、绑扎丝等材料）、混凝土、支模板工程（所用一切材料）；二次结构（砌砖《砌砖所用工用具》、钢筋（含钢筋连接焊条、焊剂、绑扎丝等材料）、混凝土、支拆模板工程（所用一切材料）等）；装饰工程中全部抹灰工程、地面工程（包含垫层、细石混凝土楼面、水泥砂浆楼面、水泥豆石楼面、混凝土楼面）、全部门窗洞口收边、全部预留洞口安装后封堵；安装工程；给排水、采暖、燃气、强电施工图纸范围全部安装工作内容及调试（不包含消防安装、空调通风高低压配电室安装）；全部机械设备（但塔吊、施工电梯和施工机械必须无偿提供给其余分包专业使用）；全部周转材料低质易耗材料包干，临设除施工围墙外全部包干（含临水、临电工程），脚手架包干，（必须无偿提供其余分包专业使用）；车道、散水、明沟、暗沟及台阶土建工程。5.2全部模板加工、制作、安装、拆除、去除费用。5.3专业工人手使工具，承包方自行处理。所含工具：包含木工、钢筋工、水电工等工种，包含但不限于：手推车、铁锹、洋镐、撬杠、杠尺、尺板、水平尺、水平管、多功效检验尺、塔尺、检测尺、钢卷尺、大锤、斧子、对讲机及电池、老虎钳、扳手、手锯及钻头、压线钳、改锥、磅秤、锯弓、錾子、焊帽及镜片、电焊手套、铝塑管专用工具等土建、水电、手使工具。5.4劳务人员培训费及各种手续费。5.5劳保用具费用。5.6安全事故处理费及劳务人员工伤医疗费和伤亡赔偿费。5.7劳务方食堂炊具费和燃料费。5.8冬、雨季施工期间冬施费及防汛费用。5.9劳务人员职业卫生检验费（包含办理健康证）。焊工健康检验取证费。5.10施工现场内各种材料、设备搬运费、安装费和场外跟车费。5.11文明安全施工日常维护和各种突击检验、贯标所需人工费。5.12施工现场内暂设用工。5.13全部设备进场配合安装、机械基础。5.14施工期间全部其它专业分包配合费。5.15施工现场劳务人员保险及注册费用。5.16劳务协议立案手续费。5.17包含因为业主、监理、发包方等要求抢工、赶工费用，不再单独计取。、5.18各专题工程量施工方案编制由劳务承包方负责。第6条协议工期6.1开工日期：年月日；完工日期年月日6.2协议工期总日历天数天。6.3乙方确保按照甲方要求按期完工，如乙方不能按照甲方同意施工进度计划要求完成整个承包工程或其中任意一个区段（节点）工作，则每个区段工作延误都将被视为工期延误（不可抗力及非乙方原因除外）。如乙方未能按照甲方工期要求完工，每延误一天对承包方处以5000元/天罚款。6.4经发包方工地代表确认工期延误，工期对应顺延。第7条协议价款：7.1、协议价款：7.1.1、协议金额暂定：（大写）：（小写）￥：元。7.2本工程采取固定综合单价包干计价方式：7.2.1建筑面积平米，固定单价元／平米：其中包含元／平米人民币安全费用（安全包干）。单价一次包干。建筑面积按照四川省建设工程预算定额“建筑面积计算规则”计算，“计算建筑面积范围”中未提及项目，一律不予计算建筑面积。[均以以结构图示尺寸作为算量依据]7.2.2以下情况，劳务费可对应调整：7.2.2.1图纸面积增减7.2.2.2协议承包范围以外不能套用定额零用工（工日单价100元／工日）。甲方（发包方）现场工长、项目经理签字方为有效。7.3本协议确定工程承包范围，如业主、设计有变更，协议价款做对应扣减。7.4本协议单价均含以下全部费用：7.4.1除主要材料、砼输送泵以外全部费用。包含：基本工资、任何原因工资增加原因、辅助工资、工资性质津贴、工资附加费、教育经费，交通补助费，劳动保护费，养老保险和医疗保险费，乙方购置消耗辅助性材料费用，大中小型机械费，模板、脚手架及周转工具租赁费，生产工具使用费，暂时设施费，安全防护文明施工费用、安全方法费用，冬雨季施工增加人工费、机械费、工具费，施工现场500米范围内材料和周转材型二次搬运人工费、材料装卸费，材料保管及维修费，分包工程管理费，利润、由设计及甲方原因15天内窝工及停工损失费等全部为完成本工程所发生费用。7.4.2、除承包协议范围以外用工，不再发生任何签证用工（经市、区建委认定为技术革新或新技术应用，费用另计）。7.4.3、价格中已考虑民工工资涨价原因，结算时不再进行追加。7.4.4、如甲方（承包方）将本工程后续相关工程承包给乙方施工，双方以补充协议形式确定后续施工工程承包范围、工期、质量要求等相关内容，但本协议已确定协议条款及计价标准不变。第8条组成劳务协议文件8.1、分包协议。8.2、本协议补充条款。8.3、标准、规范及关于技术文件。8.4、设计单位以及甲方审定图纸。8.5、建设单位确认关于工程洽商、变更、材料及人工单价等。8.6、甲方（发包方）与乙方（承包方）之间往来备忘录、会议纪要、协议、交底文件等文件以及施工过程中甲方（发包人），出具工程罚款单。8.7、甲方（发包方）与业主（建设单位）订立本工程施工总承包协议约定工期、质量、安全、文明施工、检验及验收、保修、违约处罚等义务。第9条劳务分包费用支付及结算9.1、承包费用1.从桩基柱插筋以上按建筑面积综合包干单价元/每平方米。（此综合单价除包含上述内容外还包含乙方施工人员一切劳保、福利、保险等费用，并提供完整税务发票，其中人工工资占70%，税票占30%）。2、综合单价中含室外散水、散水沟及室外地面至±0.000段外墙勒脚。3、协议外零星项目按甲乙双方签字认可内容计算。（其中零星用工普工100元/工日,技工150元/工日，按月结算。）4、建筑面积计算，完工后按建设部《建设工程建筑面积计算规范》4月15日公布中建筑面积计算规则进行计算（不含保温部分）。5、甲方隶属工程及外包项目所使用乙方机具、周转材料、脚手架、垂直运输机械等，乙方无偿提供不计取任何费用。6、工程中因变更增减单项在元以内，乙方自负；超出元时，超出部分按时计算。9.2、付款方式1、工程量进度计量方法：主体框架工程量按综合单价元/m250%计算，砌体及二次结构工程量按综合单价元/m215%计算，内抹灰工程量按综合单价元/m215%计算，外抹灰工程量按综合单价元/m210%计算，地面找平按综合单价元/m210%计算,水电劳务按综合单价元/m2计算。2、付款方式：整层计算，每个月按实际完成工程量80%支付一次进度价款，进度价款计算公式为当月实际完成楼层面积×工程量计量百分比×进度付款百分比等于当月支付进度价款。9.3、工程完工验收完成后30日内，发包方累计支付至审核总产值90%。9.4、结算完成后30日内，发包方累计支付至完工结算总值97%，余款3%作为质量保修金，待工程完工验收满2年后一月内，一次性无息付清。9.5、乙方（承包方）施工过程中各种违规违约罚款应在罚款单出具后，在当月应付劳务费中直接扣除。在要求期限内（三天）仍未整改，则以罚款单金额双倍从乙方应付工程款中扣除。9.6、施工图纸变更洽商必须由业主、监理、设计、甲方（发包方）驻工地代表四方签字方为有效。9.7、分包工程完工经四方验收合格后15日内，乙方（承包方）按照协议约定计价标准上报完工结算，甲方（发包方）按照内部审核程序15天内核完。9.8、乙方（承包方）在报送工程量报表时应将本协议项下工程经济技术资料同时报送甲方（发包方）关于管理部门，如对应工程资料与工程量报表不齐全、不一样时，甲方（发包方）则将扣除此次应支付款额2%作为违约金。9.9、主体封顶验收合格后，甲方退还乙方履约确保金50%，乙方完成所承包协议范围内全部工程验收合格后公告期满，乙方无拖欠民工工资时退还全部履约确保金。第10条甲方（发包方）责任及义务10.1、甲方（发包方）驻工地代表10.2、提前做好施工布署，协调内部关系，在协议要求时间内提供乙方施工条件。10.3、按本协议约定及时办理完工、验收、计价、结算手续，按本协议付款方式向乙方付款。10.4、依照总工期要求，下达年、季、月度施工计划。10.5、编制项目指导性施工组织设计，审查乙方（承包方）报送实施性施工组织设计，按关于要求组织已完工工程验收工作。10.6、甲方（发包方）依照设计院出图纸实际情况提供乙方(承包方)1套施工图纸。10.7、甲方（发包方）按照施工进度计划及时审核乙方（承包方）上报材料使用计划，供给甲供材料，并帮助监理工程师验收乙方（承包方）供给材料或设备。对乙方（承包方）入场材料验收及施工过程中随即抽验，禁止不合格材料进场和使用。10.8、甲方（发包方）及时为乙方（承包方）提供施工进度要求、工程技术要求、安全和质量管理要求等；并对乙方（承包方）施工人员造册登记，核发工作证，进行安全教育。10.9、甲方（发包方）检验监督乙方（承包方）生产进度、施工质量、安全文明施工、成品保护等工作，并按照甲方（发包方）管理要求对偷工减料等行为进行对应经济处罚。10.10、甲方（发包方）按照管理要求，组织联检人员每个月一次或两次对工程迸行联合检验，对存在问题按照甲方管理要求进行对应处理。10.11按照工程验收标准及程序甲方（发包方）项目部质量管理人员与监理工程师对各道工序进行验收，工程完工甲方（发包方）组织四方验收。对验收合格给予办理确认手续；对不合格，依照实际情况给予对应处理；因施工不合格造成整改、返工等一切费用均由乙方（承包方）负担。10.12、因为不可抵抗力原因造成工期延误，甲方（发包方）依照实际情况可办理工期顺延手续，乙方（承包方）不得要求计取任何误工费用。第11条。乙方（承包方）责任及义务11.1乙方（承包方）必须按照现场管理体系完善施工组织机构，将人员名单报甲方（发包方）项目部。按名单派驻工地代表，授权推行分包方责任和义务。乙方（承包方）驻工地代表是：王洪兵。11.2、乙方（承包方）不得将承包项目以任何形式转包，假如发生，甲方（发包方）有权终止协议，并以协议总价5%作为违约金，由此产生停窝工损失乙方（承包方）自负。11.3、乙方（承包方）负责编制模板、脚手架、安全文明施工等实施性施工方案，除符合规范及标准外，还应满足甲方（发包方）相关要求，并在施工前10天，以签字书面形式（附电子版）报送甲方（发包方），经审定后组织实施。11.4、依照国家（或行业）标准规范作业并进行自检，乙方（承包方），主动配合甲方（发包方）组织联检工作。严格按照设计文件要求进行施工，确保不偷工减料、确保工程质量。乙方（承包方）应严格按照质量验收程序，做到自检、互检、交接检，验收人员在工序验收单签字后，方可进行下道工序施工。11.5、乙方（承包方）必须严格按照四川省建委对劳务管理各项规要求以及川建发《农民工实名制管理方法》，全方面落实农民工实名制管理，实施上下班签字制度。乙方（承包方）确保将劳务费发放到在本工地施工农民工手中，不然，出现任何农民工工资纠纷事项，一切后果由乙方（承包方）负担。乙方（承包方）任何人员不得以任何理由到甲方（发包方）、业主、政府办公地点静坐、围攻、闹事。乙方（承包方）必须每个月上报施工人员考勤表、花名册、工资发放表。如甲方（发包方）直接向农民工发放工资，该款项从付给乙方（承包方）劳务费中扣除。11.6、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。工程完工后，乙方（承包方）应即时清理施工现场建筑垃圾，符合四川省安全文明工地关于要求；11.7、负责暂时设施搭设工作，确保生活区及施工现场清洁。生活区食堂用水、电费用由乙方（承包方）负担。11.8负责施工现场全部些人员安全教育，未经培训不得上岗。提供施工人员个人安全防护用具，如因乙方（承包方）原因出现安全事故乙方（承包方）负全责。按照要求上报甲方（发包方）及关于部门，并负担由此给甲（发包方）造成损失。11.9、乙方（承包方）做好成品／半成品保护工作，负担因方法不力和管理不到位而造成损坏和污染责任。11.10乙方（承包方）做好材料和设备保管工作，甲供材料实施限额领料。乙方（承包方）提供材料执行复检制度，在完工验收移交甲方（发包方）之前发生材料或设备破坏，丢失均由乙方（承包方）负担。11.11乙方（承包方）负责提供验收前自检、交接检统计并报甲方（发包方）施工员审核，因未及时提交相关资料造成验收延误、责任自负。11.12上足工程所需施工劳务、技术人员，按甲方（发包方）下达施工计划，认真组织施工，乙方（承包方）必须完成当月施工计划。乙方（承包方）每个月20日之前编制本月完成工程量和下月材料使用计划，报甲方审批。11.13、乙方（承包方）在组织施工过程中如施工进度、质量、安全、文明施工等管理不善及劳动力不足等原因影响工程施工时，甲方（发包方）有权依照管理要求进行经济处罚，或另行安排劳务队伍施工，发生费用从乙方（承包方）承包款中扣除。对情况严重，甲方（发包方）有权中途终止协议，并按实际完成工程量总额70%办理结算，其余30%作为违约金。11.14乙方（承包方）严格服从甲方（发包方）项目部领导，执行相关要求制度。乙方（承包方）管理人员按时参加甲方（发包方）召集工程会议，全方面执行会议决议。11.15在工程完工28日内，提供完整工程结算资料。11.16乙方（承包方）有义务配合其余专业分包商工作，为其提供适宜工作面、现有脚手架、机械设备、提供设备基础、灌浆收口、封堵等相关服务。11.17、乙方（承包方）不按协议约定范围完成各项工作时，应负担由此造成经济损失，工期不予顺延。11.18乙方（承包方）向甲方（发包方）提供各种支出相关票据和资料。第12条工程质量及要求12.1、质量要求：本工程质量应满足设计图纸及国家和四川省施工验收规范、标准要求要求。假如图纸与国家和四川省施工验收规范之间有不一致或差异地方，乙方（承包方）应按照质量要求较高进行施工，由此引发费用均由乙方（承包方）负担。满足四川省要求分户验收标准要求，负担因为施工质量问题造成一切损失。12.12、本工程双方约定质量标准：合格第13条保修工程完工（四方核验）后二年为乙方（承包方）保修期。在保修期内，凡因乙方（承包方）原因出现质量问题或缺点，乙方（承包方）应在甲方（发包方）通知二十四小时内及时实施修补。不然，甲方（发包方）由甲方代替实施，所发生费用甲方（发包方）直接从乙方（承包方）确保金中扣除，超出部分，甲方（发包方）有权向乙方（承包方）追讨。工程质保金按工程造价3%在应付工程款内预留。贰年保修期满无质量问题，一个月内一次性无息返还。第14条安全施工14.1施工中乙方（承包方）应采取一切切实可行安全方法，确保施工设备、人员安全。若因乙方（承包方）原因出现人员伤亡等安全事故，由乙方（承包方）全部负担。若造成社会影响，甲方（发包方）有权按照四川省安全规程关于要求对乙方（承包方）进行处罚。14.2、甲方（发包方）对乙方（承包方）施工人员进行安全交底，提出明确安全要求，并进行监督检验，乙方必须认真落实关于安全施工规章制度，严格恪守安全操作规程。14.3、甲方（发包方）安全人员有权按现行规章制度对乙方（承包方）违反要求行为实施处罚。14.4因乙方（承包方）责任造成人员伤亡及财产损失，乙方（承包方）负担全部责任及经济损失，并负担由此给甲方（发包方）造成损失。14.5、在施工过程中，乙方（承包方）因违反消防条例和法规造成火灾等事故，一切经济损失由乙方（承包方）负担，并负担由此给业主（发包方）造成损失。第15条保险乙方（承包方）按要求缴纳各种保险并负担费用。第16条不可抗力不可抗力是指不是因为当事人一方过失或有意，发生了当事人在订立协议时不能预见，对其发生后果不能防止而且不能克服客观事件。因不可抗力造成协议不能推行或不能准期推行，工期能够顺延，双方各自负担本身损失。第17条争议协议在推行过程中发生争议时，双方应本着公平合理标准，及时协商处理，协商不成时，能够直接向工程所在地有管辖权人民法院提出诉讼。第18条违约18.1除协议约定外，任何一方无故终止该协议，应负担违约责任。18.2乙方（承包方）未按协议约定时间进场，不能满足施工必需机械设备和技术人员，经甲方（发包方）书面通知后，仍无改进，应负担违约责任，甲方（发包方）可终止协议，一并提出索赔；乙方（承包方）在未经甲方（发包方）同意因任何原因撤走部分或全部机械设备、工人，并所以对协议工期造成影响时，负担违约责任。甲方（发包方）有权拒付其未支付程款、终止协议，并有权索赔。18.3乙方（承包方）在施工中出现安全质量事故，给甲方（发包方）造成声誉和经济损失，其责任全部由乙方(承包方)负责，甲方（发包方）有权终止协议；并有权向乙方（承包方）要求赔偿经济损失；因为乙方（承包方）原因，造成发包人工程验收等级低于双方约定等级，乙方（承包方）支付违约金为工程结算金额3%；18.4如乙方（承包方）偷工减料、不按正常标准工序施工，一经发觉，将处以每次10000元罚款。罚款累计超出五次时，甲方（发包方）有权无条件将其去除退场，并在应付工程款中扣除5%作为违约金。且乙方（承包方）还应负担所以对甲方（发包方）造成对应损失。18.5因甲方（发包方）原因造成材料供给不及时，工期对应顺延，本协议已包含单次15天以内窝工费用，单次超出15天由甲方（发包方）按每人天天10元补助生活费。第19条协议生效及其余19.1、本协议自双方签字盖章之日起生效。19.2、本协议在双方完成了协议约定责任、义务后，即告终止。19.3、本协议解释权归发包方。19.4、协议未尽事宣，双方协商处理。补充协议与本协议具备同等法律效力。19.5、协议份数：本协议一式四份，具备同等效力。甲方、乙方双方各执二份，分别保管。第20条补充条款1、施工现场管理条例：乙方（承包方）必须执行国家和地方要求安全施工和文明施工条例。（1）全部施工人员年纪不得超出50岁。（2）全部施工人员必须戴安全帽，系好帽风扣，系好安全带，不然每人每次罚款100——200元。（3