工程项目合作的协议书

工程项目合作的协议书甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方和乙方就（以下称“本工程”）施工事项经协商达成全都，订立本合同，以供双方共同遵守。

第一条：工程工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、工程数量：详见工程量清单及设计变更等。

其次条：工程期限

1、开工日期：按业主规定执行；

2、竣工日期：按业主规定执行；

3、总工期：最终以业主批复工期为准。

第三条：工程质量等级及评定依据

工程质量等级按甲方与业主总包合同的规定执行，评定依据按甲方与业主总包合同的规定执行。

第四条：合作总则

本协议的实施根底前提条件是本工程投资人向甲方出具有关本工程由乙方实施的全部风险担保并担当连带责任的信用承诺书。

乙方按中标单价担当本合同工程（桩号）段的全部施工（包括工程的缺陷修复），并完成该工程包括合同图纸所标明的和其将来可能发生的变更。

1、乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位肯定的法定利润。

2、按单价承包的方式，由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包治理工作等工程治理目标，并在甲方派驻人员监视指导下，自行组织施工、经营，独立核算，自负盈亏；无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程工程引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。

3、该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格，包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所担当的垫资费用、乙方机械治理人员的进退场、地场清理、环境爱护、安全设施标示和其他帮助工作而使乙方增加的.资金投入的全部因素而导致的任何费用。

第五条：甲、乙双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务：

1、负责委派包括工程经理在内的主要技术与治理人员，代表甲方依据总包合同及本协议对该工程工程的质量、进度、费用、安全等掌握目标进展监控，并对工程部的工程现场治理、工程合同治理、工程信息治理、工程生产要素治理及工程组织协调进展监视和指导；甲方委派人员应听从工程部统一治理，定岗定责，严格履行岗位职责；

2、有权监视工程部日常工作和施工生产的总体治理工作，并依据工程部治理运行状况予以指导；并有权对施工现场的不标准行为进展订正和惩罚的权利，惩罚以工程部治理制度为根底，以经济惩罚为手段；

3、有权指令乙方按总包合同要求，准时组织施工技术和治理人员、作业队、机械设备和材料进场，并随着工程进展状况进展履约力量的治理掌握；

4、帮助乙方对工程部所需的劳务作业队、机械供给商和材料供给商进展选择，并对其合同条款进展审查把关，催促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的详细治理工作，重点放在双方支付兑现的治理；对于施工质量掌握较差，不符合国家标准要求，安全生产隐患众多，发生安全事故、施工进度严峻滞后的队伍，有权要求乙方进展撤换或去除出场，所造成的损失由乙方和队伍担当；

5、帮助乙方办理变更事宜；负责监视检查与帮助工程部进展技术资料的整理，审核批准工程的竣工资料；

6、负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款；并有权监视乙方是否准时向农夫工支付工资、向机械租赁商和向材料供给商支付费用。若在本协议执行期间，甲方发觉上述问题时，有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用，并按实进展处理，直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止；

7、甲方收取本工程工程治理费％，以工程计量支付款为基数，按期收取。甲方收取的工程治理费包含工程缺陷责任期间的治理费。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方应对甲方负责，其对甲方担当的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所商定的义务和责任；

2、乙方委派工程常务副经理（身份证号码：）全权代表乙方负责该工程的全面治理并作为该工程部的经营、生产负责人。该负责人应严格根据国家、地方、行业有关法律法规、相关的标准标准、总包合同以及本合同的要求对工程工程治理负总责，对工程施工质量、进度、安全负全部责任；

3、依据总包合同与《建立工程工程治理标准》的规定要求，并结合工程实际，乙方为完本钱工程的详细实施，必需选派有肯定职称和实际施工阅历的人员参加工程部的治理工作，牵头组建工程部组织机构，并进展合理分工、明确岗位职责，制定工程部各项治理规章制度，确保整个工程组织机构正常有效运行，担当工程部的全部运营费用；详细委派人员须经甲方工程经理批预备案，详细委派人员名单见附件五。

4、在工程开工前，负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政治理部门在内的各种外围关系，弄清办事程序、规章，以确保工程顺当地按规划开工；

5、依据甲方总包合同的有关要求，乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工规划、施工方案等技术文件，并报业主、监理等相关部门审批；并严格按所批复的规划，做好人、财、物的预备工作；准时组织满意工程需要的施工技术和治理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场；

6、在工程施工治理和经营过程中，乙方应妥当保管甲方为其供应的技术和治理文件，并做好保密工作；要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任，不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象；

7、依据合同统一格式和规定准时、精确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表；

8、按总包合同、甲方有关文件档案治理的规定和甲方质量体系的有关要求，自行整理工程技术资料、编制竣工文件（资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档）。

9、担当甲方委派人员的人力资源费用（含工资、补助、效益奖金等，费用标准见附表）、正常差旅费、交通费以及工程部范畴内治理费用开支。同时担当因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。

10、乙方必需根据甲方信息化系统的要求，供应相应网络条件和本工程的相关数据。

11、乙方在现场治理中的公告牌匾、标语等对外告示物不得消失乙方名称。

12、无论何时何地乙方有义务负责所施工工程对外往来账务清算，并担当全部责任。

13、交通主管部门以及其下属单位对工程的检查和督察，乙方有义务仔细对待，并进展必要的公关工作，对交通主管部门下达的通报和惩罚负全责，并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。

14、甲方因担当本工程而负担的全部税费（须扣除%治理费所可能产生的甲方企业所得税），包括但不限于营业税、城建及教育附件，均由乙方担当。

15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳，乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资，否则，甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。

16、乙方必需处理好与第三方的有关帐务，甲方不担当任何连带责任，在甲方认为有必要时，可以从应付乙方款项中直接代扣代付；如司法机关判决或裁定甲方担当责任的，乙方承诺予以全部赔偿，并不以任何理由提出异议，甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。

第六条：计量、结算支付及财务治理

1、结算用工程数量与单价：

工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。”

清单中的工程数量为名义工程数量，实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

2、支付申报与工程款使用：

2.1乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量根底资料整理后，向监理和业主申请工程款的支付，最终数量以业主审批数额（并经国家审计后确定的数额）为准。待业主计量款到工程经理部帐户，在扣除第六条2。4款费用后，甲方在5个工作日内将剩余局部支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供给商、设备租赁商的计量支付由乙方托付甲方代付、代扣或三方共同确认支付，托付支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必需提前向甲方供应对应的发票，否则，甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金，直至乙方向甲方开具相应发票，甲方也可以依据本协议的商定集中开具发票。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议。

2.2乙方使用业主供给材料，须执行业主制定的相关程序。

2.3开工预付款使用商定：

2.3.1如甲方按主合同规定获得该款项后，实行分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款（须双方签订借款协议），并按本协议第四条“合作总则”的商定，由乙方出具欠条，并签署还款协议，

2.3.2预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

2.4费用扣除：在甲方向乙方支付工程款时，甲方扣除以下费用：

2.4.1工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

2.4.2工程质量保证金：依据总包合同的商定。

2.4.3开工预付款：依据业主在当期支付证书中扣除的比例进展扣除（如乙方使用）。

工程工程合作的协议书2

甲方：

住址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

乙方：

住址：

法定代表人：

联系电话：

传真：

甲、乙双方经公平协商，就合伙承包__________________工程事宜，达成如下全都，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建立，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营工程和范围

合伙工程以___________________________公司中标合同确认的工程内容及范围为准。

甲、乙双方合伙承包的工程，对外以___________________________公司名义消失。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的工程完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资，出资额为人民币_________万元。该款为起动工程的前期费用，占全部出资比例_________%。

2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_________%。

五、盈余安排与债务担当

1、盈余安排，以出资为依据，按比例安排。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产归还。合伙财产缺乏清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例担当。

六、退伙

1、合伙期间，一方退伙将严峻影响合伙工程建立进展的，不得退伙。

2、退伙需经对方同意，方可实行。

3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进展赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙工程的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时，甲方参加合伙工程的日常治理。

2、乙方负责工程的工程治理、设备维护及当地社会关系的协调，并参加日常治理。

3、甲、乙双方共同打算合伙重大事项。

八、制止行为

1、未经全体合伙人同意，制止任何合伙人私自以合伙名义进展业务活动。

2、制止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进展结算，盈亏均按比例担当、安排。

十、纠纷解决

若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成，则__________________所在地法院解决。

十一、本合同一式_______份，双方各执_______份。

甲方：

法定代表人签字：

签约时间：___________年___________月___________日

乙方：

法定代表人签字：

签约时间：___________年___________月___________日

工程工程合作的协议书3

甲方：身份证号码：（以下简称甲方）

乙方：身份证号码：（以下简称乙方）

甲、乙双方方为共同承包建立__________工程及相关配套工程工程的施工（详细内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

第一章、工程概况及合作条件

1、本工程工程总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方方测算，本工程的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程工程规划投资、_____万元。

3、本工程工程的投资、股份比例安排如下：

（1）甲方_____投资_____万元，占_____%；

（2）乙方_____以工程工程及技术投资，占_____%；

4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意前方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应根据商定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用状况明细表、账户及资料。

其次章、工程治理责任及分工

1、该工程工程治理责任及分工如下

（1）该工程的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____、主管；

（2）该工程的会计日常工作由_____负责治理，出纳日常工作由_____方负责治理。

（3）材料选购及其他

1、在该工程工程中使用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经双方共同意确认前方可进展。

2、在该工程工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

3、合作双方应即时沟通工程上资金安排使用状况、相互积极协作、保证工程按时保质完成。

第三章、利益共享和风险担当

利润、风险安排

（1）该工程的利润、分险共享担当标准为在扣除该工程的各项成、本费用后，根据甲、乙双方各50%比例共享担当。

（2）本工程的治理人员工资根据工程部的