监理工程师之土木建筑目标控制通关高分题库

监理工程师之土木建筑目标控制通关高分题库

单选题（共100题）1、下列哪一期间应计入办案期限？A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】B2、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A3、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】B4、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】D5、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A6、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C7、咨询工程师的根本任务是（）。A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目【答案】A8、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D9、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B10、某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（）元/台班。A.7.5B.8.0C.10D.12.5【答案】C11、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D12、在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最大B.工作持续时间最长C.两端节点均为关键节点D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小【答案】D13、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A14、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于()。A.3dB.5dC.10dD.15d【答案】D15、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】C16、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：A.二者都属于审判程序B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院【答案】B17、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C18、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.1.1~1.5【答案】C19、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A20、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C21、根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A22、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成。D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D23、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D24、下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A25、下列费用中，应列入建安工程间接费的是()A.拟建企业生产职工培训费B.失业保险费C.生产工人劳动保护费D.夜间施工费【答案】B26、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B27、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释【答案】B28、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A29、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施【答案】A30、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A31、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A32、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D33、生产性建设工程总投资包括()两部分。A.建设投资和流动资金B.建设投资和铺底流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B34、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C35、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A36、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施【答案】B37、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。A.索赔B.暂估价C.计日工D.不可抗力【答案】B38、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】C39、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A40、（2017年真题）在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A41、（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D42、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C43、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C44、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】C45、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B46、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C47、在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织、管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B48、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A49、关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。A.专业工作队能够保持连续施工B.单位时间内投入的资源量较均衡C.能充分利用工作面且工期短D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】C50、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B51、（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B52、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C53、栏杆扶手对齐方式有哪些？()A.起点B.终点C.等距D.中心E展开样式以匹配【答案】A54、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D55、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C56、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A57、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A58、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。A.紧前工作和总工期B.平行工作和总工期C.后续工作和总工期D.紧前工作和后续工作【答案】C59、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A60、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价B.固定总价C.可调单价D.固定单价【答案】A61、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】C62、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A63、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个【答案】D64、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C65、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。A.260B.270C.276D.292【答案】B66、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】C67、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。A.《质量管理体系基础和术语》B.《质量管理体系要求》C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》D.《管理体系审核指南》【答案】A68、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()A.同一类型的构件，不超过50件为一批B.同一类型的构件，不超过100件为一批C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件【答案】B69、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中的材料单价，应按招标工程工程量清单的单价计入综合单价【答案】D70、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】C71、模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（）。A.大模板B.滑升模板C.组合模板D.爬升模板【答案】D72、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D73、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.在关键线路上不可能有虚工作存在C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作【答案】D74、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元【答案】C75、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】B76、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个和20天B.9个和24天C.8个和24天D.7个和20天【答案】B77、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。A.优缺点列举法B.比较价值评分法C.加权评分法D.强制评分法【答案】A78、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A79、关于赢得值法，说法正确的是（）。A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额C.投资偏差为负值，表示项目运行节支D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】A80、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监督机构【答案】A81、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D82、质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】D83、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C84、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工经验D.工作项目划分的粗细程度【答案】C85、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C86、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】D87、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B88、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C89、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C90、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67【答案】C91、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A92、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。A.工程地质.水文.气象等B.照明.通风.通讯条件C.组织体制及管理制度D.作业面大小【答案】C93、某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A94、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A95、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D96、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.11【答案】B97、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C98、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。A.初步设计方案的比较选择B.设计进度的控制C.设计概算的编制D.设计费用的支付【答案】A99、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B100、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C多选题（共40题）1、（2021年真题）建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有（）。A.建设单位负责采购的给排水管道破裂B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏C.建设单位使用不当造成的质量缺陷D.运输公司货车撞裂建筑墙体E.不可抗力造成的质量缺陷【答案】CD2、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD3、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（）。A.地基基础牢固程度B.建设工程产品的耐火及防火能力C.铁道.航道的通达便捷功能D.工程上的防洪与抗震能力E.建筑物造型的美观大方【答案】AC4、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD5、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E.全部网格线【答案】AB6、下列各类参数中，属于流水施工参数的有（）。A.工艺参数B.定额参数C.空间参数D.时间参数E.机械参数【答案】ACD7、下列关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金C.质量保证金原则上采用保函方式D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留【答案】BCD8、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC9、供货单位的BIM应用需求主要来自于哪几个方面？()A.设计阶段B.招投标阶段C.施工建造阶段D.运维阶段【答案】ABCD10、下列质量事故中，属于建设单位责任的有()A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.地下管线资料不准确造成的质量事故C.总包和分包单位职责不明造成的质量事故D.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故E.工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故【答案】B11、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB12、工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()A.收集有关进度报表资料B.查阅施工日志和记录C.现场跟踪检查工程实际进展D.组织施工负责人参加现场会议E.审核工程进度款支付凭证【答案】ACD13、下列关于建设单位质量责任和义务的说法中，正确的有（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合理工期D.必须向建设工程的参建各方提供原始资料E.建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员【答案】ABCD14、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】CD15、关于审判组织的表述，不正确的是、()A.刑事自诉案件可以由独任庭审判B.人民法院审理行政案件一律组成合议庭进行C.审判委员会是人民法院的最高审判组织，对其形成的决议，合议庭必须执行D.审判委员会讨论案件时，同级人民检察院检察长可以列席，但不能发表意见，不参加表决【答案】D16、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD17、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？（）A.室内空气湿度常年大于80%时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层B.倒置式屋面可不做隔汽层C.可采用防水砂浆做隔汽层D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】C18、建设工程平行施工的特点包括()。A.可以充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较少C.施工现场的组织管理比较简单D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用E.各专业工作队能够连续作业【答案】AD19、实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验，采取（）的方法确定工程质量状况。A.实体检测B.抽样试验C.验证试验D.平行检验E.专项检测【答案】AB20、假设个体老板甲某雇用乙某，双方签订的劳务用工合同约定：乙某白天销售，晚上看管仓库，月工资1000元，但若货物遭毁损或被盗，乙某须负责赔偿。某日，甲某乘乙某上厕所之机，用自己掌握的钥匙（甲某与乙某都有仓库门钥匙）打开仓库门，盗得产品3箱，价值人民币1万余元。第二天，甲某以乙某看管不严致货物被盗为由，要求乙某赔偿。乙某按价如数支付了赔偿金。则下列说法正确的有：A.甲某的行为构成了盗窃罪B.甲某的行为构成了诈骗罪C.甲某的行为构成了侵占罪D.甲某的行为不构成犯罪【答案】A21、年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的（）等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。A.建筑面积B.建设条件C.投资额D.新增生产能力E.新增固定资产【答案】ACD22、施工方案的审查应包括程序性和内容性审查，内容性审查应审查施工方案是否具有（）。A.针对性B.指导性C.可操作性D.先进性E.经济性【答案】ABC23、建设工程组织平行施工的特点有（）。A.能够充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较为均衡C.不利于资源供应的组织D.施工现场的组织管理比较简单E.不利于提高劳动生产率【答案】AC24、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD25、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC26、单位工程质量验收合格的规