索赔与反索赔的案例与解决

8索赔与反索赔的案例分析与解决索赔与反索赔的解决方法索赔与反索赔的解决方法。掌握索赔与反索赔的解决方法;熟悉简单索赔案例分析与解决；了解综合索赔案例分析与解决；熟悉简反索赔案例分析与解决。本章要求本章重点本章难点§8.1索赔与反索赔的解决方法8索赔与反索赔的案例分析与解决微型谈判、专家解决等仲裁机构、地点友好解决监理工程师裁定争端裁决委员会（DAB）的决定争端的解决程序与方法承包商提出，报告交工程师，经审核交业主，争端产生索赔与反索赔的对策争端解决其他方法仲裁人选、机制、特点确定目标、着眼任务的完成、争取以和平方式解决、变不利为利、对对方的索赔值估计、双方要求的对比分析；可能的谈判过程、结果。案例ClaimsCounter-Claims索赔与反索赔监理工程师在处理索赔中的作用8索赔与反索赔的案例分析与解决8索赔与反索赔的案例分析与解决§8.2简单索赔案例分析与解决合同条件内容出错图纸迟延交出不利的实物障碍和不利的自然条件工程师提供的水准点、基线等测量资料不准确造成失误据监理工程师指示额外钻孔勘探工作案例8.2.5，6业主风险造成的损害的补救和修复施工开挖到化石、文物、矿产等珍贵物品，要停工处理需要加强道路与桥梁结构以承受“特殊超重荷载”额外样品与试验对隐蔽工程揭露或开孔检查工程中断业主雇用其他承包商的影响，并为其他承包商提供服务业主土地延迟移交非承包商原因造成工程缺陷需要修复要求承包商调查和检查缺陷工程变更变更使合同总价超过有效合同价15％不可抗力使工程破坏和其他款项支出不可抗力使合同解除合同提前解除承包商要求工程终止等物价变动使工程成本的增减案例8.2.7案例8.2.8案例8.2.9案例8.2.10案例8.2.11案例8.2.12案例8.2.13案例8.2.14案例8.2.16后继法律变化案例8.2.1，2案例8.2.3，4案例8.2.15承包商依据合同条款向业主索赔8索赔与反索赔的案例分析与解决§8.2简单索赔案例分析与解决承包商预防和减少业主反索赔的措施严肃认真地对待投标报价注意签订合同时的协商与谈判加强施工质量管理加强施工进度计划与控制注意业主不能随意扩大工程范围加强工程成本的核算与控制维护承包商应得的经济利益8索赔与反索赔的案例分析与解决§8.3/8.4综合/反索赔案例分析与解决工期分析法延期的计算方法案例，延期索赔在工程项目中的应用费用索赔在工程项目中的应用实测法类推法工时分析法造价比较法折合法案例8.3.3，8.3.4，8.3.5，8.3.6，8.3.7，8.3.8工程延期处理实例反索赔案例案例8.4.1索赔综合案例分析综合案例分析一

某城市地下工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15％，企业管理费率8％，利润率5％，合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1．5t／min的排水设施，并安装1．5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60％给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。

综合案例分析一该工程施工过程中发生以下三项事件；事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12天。事件2：施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急增加购买额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装了两套1．5t／min的排水设施，恢复了施工。综合案例分析一

事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天。项目机械台班单价/（元/台班）时间/天金额/元9m2空压机31012372025t履带吊车（租赁吊10001212000混凝土泵车（租赁）600127200合计40920综合案例分析一

就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔：事件1．由于业主修改工程设计12天，造成施工单位机械设备窝工费用索赔管理费:40920元*15％=6138元企业管理费:(40920+6138)元*8％=3764．64元利润:(40920+6138+3764．64)元*5％=2541．13元合计:53363．77元．事件2．由于非季节性大暴雨天气费用索赔：(1)备用排水设施及额外增加排水设施费：(15900÷2*3)元=23850元综合案例分析一

(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元(3)额外排水工作的劳务费8650元合计：48500元事件3．由于处理地下文物，工期、费用索赔：延长工期40天索赔现场管理费增加额：现场管理费：8600万元*15％=1290万元相当于每天：(1290*10000÷730)元／天=17671.23元／天40天合计：(17671．23*40)元=706849．20元综合案例分析一问题：1．指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理，为什么?造价工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9m3空压机为93元／台班，25t履带吊车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，造价工程师应核定的索赔费用应是多少?2．事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少?3．事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长?为什么?补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元?综合案例分析一答案：1．(1)事件11)自有机械索赔要求不合理。因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿。2)租赁机械索赔要求不合理。因合同规定租赁机械业主按租赁费补偿。3)现场管理费、企业管理费索赔要求不合理,因分项工程窝工没有造成全工地的停工。4)利润索赔要求不合理，因机械窝工并未造成利润的减少。(2)造价工程师核定的索赔费用为：3720元*60％=2232元(18000—300*12)元=14400元12000元*60％=7200元(7200—140*12)元=5520元2232元+14400元+7200元+5520元=29352元综合案例分析一答案：2．(1)事件2：1)可索赔额外增加的排水设施费。2)可索赔额外增加的排水工作劳务费。(2)核定的索赔费用应为：15900元+8650元=24550元3．(1)事件3：应同意40天工期延长，因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的(或:地下文物处理是业主应承担的风险)。(2)现场管理费应补偿额为：1)现场管理费：[86000000．00÷(1．15*1.08*1.05)*O．15]元=9891879．46元2)每天的现场管理费：9891879．46元÷730=13550.52元：3)应补偿的现场管理费：13550．52元*40=542020．80元[或：合同价中的8600万元减去5％的利润为：综合案例分析一答案：86000000元*0．05÷1．05=4095238.10元86000000元-4095238．10=81904761．90元减去8％的企业管理费：81904761．90元*0．08÷1．08=606701．94元81904761．90元—606701．94元=75837742．50元现场管理费为：75837742．50元*0．15÷1．15=9891879．46元每天的现场管理费为：9891879．46元÷730=13550．52元应补偿的现场管理费为：13550．52元*40=542020．80元]综合案例分析二

某电器设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“三通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底(800万元)和招标文件。招标文件中要求工程总工期为365天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位.开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底近300万元：这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目，使标底偏低。综合案例分析二

在修正错误后，招标代理机构确定了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理,向招标人要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。1．根据该工程的具体条件，造价工程师应向业主推荐采用何种合同(按付款方式划分)?为什么?2．根据该工程的特点和业主的要求，在工程的标底中是否应含有赶工措施费?为什么?3．上述招标工作存在哪些问题?4．A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的作法是否正确?为什么?5．如果招标失败，招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?综合案例分析二答案1．答：应推荐采用总价合同。因该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求，工期为1年：风险较小。2．答：应该含有赶工措施费。因该工程工期压缩率(460—365)／460=20．7％>20％3．答：在招标工作中，存在以下问题：(1)开标以后，又重新确定标底。(2)在投标有效期，内没有完成定标工作。(3)更改招标文件的合同工期和工程结算条件。(4)直接指定施工单位。4．答：(1)不正确。(2)投标是一种要约行为；5．答：(1)招标人可以重新组织招标。(2)招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。综合案例分析三

某总承包企业拟开拓国内某大城市工程承包市场。经调查该市目前有A、B两个BOT项目将要招标。两个项目建成后经营期限均为15年。为了顺利进行投标，企业经营部将在该市投标全过程按先后顺序分解为以下几项工作：（1）投标申请；（2）接受资格审查；（3）领取招标文件；（4）参加投标预备会；（5）参加现场踏勘；（6）编制投标文件；（7）编制项目可行性研究论证报告；（8）投送投标文件；（9）投标文件内容说明与陈述；（10）参加开标会议；（11）签订合同。经进一步调研，收集和整理出A、B两个项目投资与收益数据，见下表综合效案例殿分析仓三项目名称初始投资（万元）运营期每年收益（万元）1~5年6~10年11~15年A项目10000200025003000B项目7000150020002500A、耻B项王目投鼠资与掠收益纷数据百表基准折泳现率为杂6％，镰资金时完间价值呆系数见翠下表n51015（P／F，6%，n）0.74740.55840.4173（P／A，6%，n）4.21237.36019.7122综合案他例分析何三问题校：1.经腔营部拟砖定的各跪项投标惜工作的箱先后顺育序有何致不妥？2.不就考虑建脖设期的率影响，军分别列阳式计算漫A、B扭两个项事目总收弓益的净绍现值。3.据选估计：菌投A项箩目中标耀概率为痒0.7轨，不中绒标费用替损失8咸0万元侄；投B荣项目中畏标概率六为0.米65，敞不中标狱费用损震失l0唱0万元颈。若投韵B项目躬中标并石建成经酒营5年饲后，可烫以自行办决定是歪否扩建恨，如果星扩建，义其扩建到投资4摸000猛万元，烘扩建后禾B项目型每年运兼营收益奶增加1忍000需万元。按以下抗步骤求溪解该问荣题：（1为）计四算B多项目首扩建不后总正收益砍的净龙现值翠；（2升）将俱各方怠案总临收益惩净现惭值和支不中膀标费膏用损误失作具为损爷益值觉，绘冻制投肌标决侍策树愈；（3惰）判烟断B遥项目穿在5圈年后码是否替扩建赖？计雅算各悲机会殊点期搜望值斤，并瞒做出铲投标建决策吨。（遗计算鬼结果计均保壳留二绒位小障数。身）综合案盗例分析贤四某办夹公楼洋建设站工程博，首搅层为闲商店秘，开定发商术准备惊建成亩后出个租，隐合同萝价4眠82脏14院4英昆镑，刺合同宗价格包中管姨理费隶为1介2.坏5%谦，合雾同工剪期1拐8个旺月。(一)震承包脉商的索斤赔要求缎在工程往实施中瞎出现如逮下情况暮，使工止程施工沾拖延：厕1．另开挖地岭下室时语遇到了对由于旧献房遗留仆的基础安引起的醋障碍。2．放发现签了一漠些古惯井，磁由一够些考代古专协家考免证它烘们的威价值春产生老拖延驼。3．安光装钢架都过程中岭部分隔性墙倒塌唯，同时秃为保护抖临近的桶建筑而筛造成延登误。4．酷锅炉倚运输普和安断装的绢指定冰分包纳商违条约。5．笨地下垫室钢焰结构勉施工膨的图养纸和牲指令张拖延目等。戴在开必约7蚊个月化后承浴包商斜提出芦了1厕2周庸的工管期拖镰延索吗赔，岗但业并主不登同意川，并壳指示刺工程恭师不耀给予拼工期输延误鸭的批圣准。诊由于谣业主袍已经苗与房情屋的臭租赁米人签播订了去租赁创合同爹，规名定了烤房屋驴的交威付日壮期，联如果管不能阶及时伞交付喷，业湿主要酬被罚珍款。造业主兆直接刻写信首给承父包商组要求蚂承包碌商按鹅原工逮期完凭成工抱程，赠否则贼将提延起诉厨讼。墓对此舒工程音师致归函业染主，浓指出诵由于凶上面耗所述涛干扰践的发言生，灭按合替同规吩定承蓄包商求有延侮长工疑期的护权力恐，如寄果责临令如承包咐商在雹原工跌期内垃完成构工程塌，是子没有赢理由甘的。佩必须烦考到袋承包层商的取合理鼠要求艳。如唉果要梁承包脱商在超原合畅同工铲期内俱完成鞋工程阀，必暗须与饰他协寄商，尤商讨河价格抽的补家偿，砌并签涛订加库速协坏商议好。业菠主认车可了逝工程框师的承建议爹，并国授权殃工程酸师就醒此事冤进行酱商谈并。综合队案例鱼分析停四(二浙)双教方商狼讨工漠程师缘瑞与承肆包商丘及业芳主就衣工期编拖延皆及加换速的肃补偿您问题炸进行兰商谈缴：1.承慌包商提砌出12恢周的工公期延误槽索赔，果经工程斯师的审达核扣去处承包商贴自己的叹风险及伙失误，就给予延珍长工期院10周女的权力影。2.对即于10馆周的延略长，承艳包商提帽出索赔铃为：发局现古井台，在考庭古人员华调查期员间工程馒受阻2所515榆英镑地受下室钢犁结构因慕工程师柿指令延叹误48拍78英凭镑与隔帖墙有关邻的工程沙和楼梯方的延误邪等52就86英撇镑由指阶定分包内商引起君的延籍误损失诞528柔6英镑秧合计1酱493晴4英镑祝工程师比经过审酿核，认质为在该逆索赔计蚕算中有雅不合理添的部分醋，例如重机械费允中用机斧械台班返费是不乡丰合理的持，在停贱滞状态完下应用阿折旧费广计算，继最终工起程师确鹿认索赔腾额为1沸128役9英镑牌。3.侍业主爬要求线：全轧部工兼程按松原合啦同工灯期竣设工，芦即加擦速1溪0周峡；底勾楼商穷场比比原合挥同工未期再收提前膜4周符，即踩提前咸14牲周。蝴在还据剩的销9个敞月的纸工期盈中达失到上可述加括速目晴标。4.顿承包像商重斑新作帖了计镰划，错考虑罪到因窝加速墙所引暮起的绞加班佩时间童，额纱外机找械投甚入，糊分包订商的修额外你费用先，采遮取技驱术措嗓施森(如序烘干屯措施刮)等骑所增裕加的住费用经，提结出：臂底层浮商店径提前饮14颠周费吐用8驱40污0英巡寿镑办扭公楼策提前鬼10眠周增煮加费委用1骡20步00撑英镑鼠考虑经风险迹影响经60笨0英它镑合峡计2苗10徐00扛英牛镑。综合哲案例斩分析匀四5.蚂工程腰师指杜出由松于工艘期压扁缩了浙10羊周，团承包碰商可虏以节扶约管扯理费砖。按骗照合睁同管桂理费日的份奋额，处10刑周共持有管坑理费玩为：庄(欢48况21种44总×1腥2.竭5%葛)/袋(1化＋貌12写.5居%)戚÷7象8周镇×1驾0周品=6票87扰0英除镑这绞笔节砌约应震从索菌赔额戏中扣絮去。嗽则承狐包商川提出肥工期行延误梨及赶历工所巴需要盼的补子偿为婚：男11牧28帆9—纷68冷70让＋2仁10网00镜=躬25峰41楼9英育镑考殿虑到筹风险涌因素缎等共扭要求独补偿占25畜50罢0英皇镑。稳工程狐师向院业主披转达滥了承公包商蕉的要排求，潜并分圈析了予承包苹商要肥求的疑合理挣性以阀及索纸赔值膨计算世的正毙确性戴，业差主接哪受了巩承包猪商的表要求适。6．及双方商每讨并签善暑了赶剖工附加萌协议，承该协议虏主要包榆括如下窄内容：两(1)六由于干晃扰事件旅的影响游，承包绒商有权请延长工隶期10重周，并旨索赔相命关费透用，工弯程师已怎批准。魔业主希衣望全部毫工程按响计划竣疯工，底界层比计梦划提前零四周，稼双方经标商讨就股赶工达遍成一致嚼。(2滥)业主芹支付赶院工费2壳500膝0英镑烫，它已不包括此例前承吗包商已两提出的废各种索犯赔。(驴3)如漠果承包旧商不能亮按照业骡主的要旨求竣工滴，则赶么工费中业应扣除册：①伤全部工危程竣工趟日期若涨在原合颤同竣工袭日期之葱后，承扇包商赔弹偿1粉70英端镑/日茄；②民底层部如分工程炸若不能弯在原合果同竣工县日期前知4周交利付，承晌包商赔田偿85肃英镑/框日。但赵赶工费镇不应少惜于12梳500天英镑，括这是对纷承包商渔的保护游条款。够(4)冷赶工费意的分批苍支付时彻间及数跪量(略岸)(秘5)赶鬼工期间尿由于非打承包商霞责任所加引起的佳工期拖骆延的索仿赔权与虚原合同链一致。综合来案例悄分析巴四(三决)案添例分赔析1.然本案顾例的革分析换过程露和索稿赔的华解决培过程盗虽不催十分旦详细最，但西思路速是十款分清对楚的箭，也床是经螺得住欧推敲葛的。章解决尤问题黑的过台程为填：工栏期拖聚延的朝责任陪分析滴，损既失的刚计算绣及赔苦偿，科赶工陷的协杀商和灶赶工励费，挑由赶摆工所悉产生公的费侍用的仇节约钢的计降算。2.本夜案例涉刑及的赶滑工包括拖：业主鸦责任(常或风险惑)引起夫的拖延挡10周桶，业主成希望工爬程比合种同期提他前交付铃的赶工好(底层馅商场4伯周)，垃承包商造自己责日任的赶豆工2周壶。在前尸两种情评况下，岁施工合狼同(例蒜如FI参DIC匆)并没习有赋予船业主(蹦工程师蜘)直接犹指令承豪包商加翁速的权陕力。如怕果业主崇提出加瘦速要求腹必须与缓承包商话商讨，嚼签订一向个附加勉协议，场重新议登定一个哑补偿价赌格(赶况工费)骄。而对拐承包商侄责任所所造成的禽两周拖掠延的加据速要求铃，承包饭商必须黄无条件才执行。3.竖在久上述域第4恋点的夏计算借中，狐由于竟工期拼压缩妇了1移0周残，在犬承包捞商的法索赔缎值中丛必须迷扣除裂了在扩这期何间承补包商饭“节疤约”仁的管亚理费享。这资是值忘得商吩榷，梅并应禽注意蔑的。疯实质睡上与拜合同耕工接期相镜比，国压缩读后的顶实际党工期邀也刚大好等便于合塞同工体期，网所以致与合急同相难比，茫承包矮商并架没有鞋“节劈燕约”娇。这步种扣鞋除只杯有在贞两种仇情况臭是正间确的阵：1)牲已有的脑工期拖呼延，承商包商有锄工期索辈赔权，躬但没有选费用索只赔权，掘例如恶偏劣的气密候条件司造成的庆拖延，主如果不惩加速，欧承包商糟必须支蔑付这期积间的工车地管理饮费，而堤现在采拜取加速障措施，雅这笔管刃理费确往实“竟节约”系了。综合案侵例分析归四(2)村已有余的工期缘瑞拖延为垂业主责班任，承蒙包商有稿费用索您赔权，傅在费用勾索赔中语已经包夜括了相裁关的管龟理费，妙即上述展第二点滔中，承扯包商提横出的1授493炼4英钉镑的索颗赔中已鸣包括了盏管理费绩。否则献这种扣拦除会使爽承包人届受到损装失。4.传在本查案例劲中加脚速协谦议是严比较语完备遣的，杯考虑三到可样能的丢各种田情况烛，最枣低补深偿额拌，赶付工费法的支溪付方皂式和蜓期限浓，附肆加协坛议对雁原合戏同文森件条悟款的秤修改毕等。准在这唉里特堡别应榆注意微赶工算费的体最低辩补偿翻额问贩题，仙这是歌对承生包商叶的保像护。孩因为喇承包炸商应被业主科要求耐(不侵是原觉合同巴责任陈)采男取度措施送赶工双可能载会由裹于其望它原救因这庙种赶趁工没忧有效农果，假但作史为业越主应直给予斜最低现补偿避。5.愁在本柔案例兼中工缩慧程师藏的作貌用是朵值得茶称许访的，郑从开宵始到容最后手一直呼向业樱主解喇释合栏同，肆分析药承包维商要由求的重合理僵性。狮对缓开和矛蜂盾，美解决裁争执朵，实随现业右主目凳标发眯挥重娃要作巧用。综合坟案例肤分析施五【拖延衫和加桂速施虽工的铜费用障索赔烤】(一)拢工程概乳况某大煌型商业反中心大页楼的建粉设工程老，按照树FID钓IC合仪同模式尾进行招朝标和施澡工管理更。中标踪蝶合同价返为18鸡329形500上元人民命币，工坦期18飞个月。日工程内仗容包括示场地平畏整，大从楼土建沿施工，违停车场婆，餐饮富厅等。(二)扛合同实词施状况揪在业主脂下达开出工令以短后，承朋包商按蔑期开始千施工。但在施骡工过程斑中，首弹先遇到辛如下问捡题：1.野工程六地基榴条件暂比业全主提粱供的岔地质位勘世探报退告差锦；2.轿施工槐条件岸受交舞通的都干扰葬甚大蒙；3.设枕计多次摘修改，烘监理工祸程师下脉达工程弹变更指材令，导冰致工程仁量增加映和工期教拖延。为此尾，承秀包商聪先后圈提出肌6次巧工期王索赔胳，累纽奉计要雕求延切期3肺95批天；胞此外较，还类提出腿了相肚关的尺费用醉索赔阁，申恐明将亮报送盘详细搂索赔阶款额浴计算邻书。对于策承包烛商的炎索赔难要求薪，业伐主和卧监理挺工程话师的以答复禁是：l.根闹据合同旦条件和凡实际调份查结果巧，同意狼工期适嗓当的延哪长，批冶准累计凡延期1周28天故；2.燃业主缘瑞不承缓担合蛇同价钢以外携的任愈何附烘加开就支。承包商垃对业主藏的上述辩答复极驰不满意镰，并提泊出了书晕面申辩路，指出抱累计工额期延长遥128钢天是不蚂合理的求，不符午合实际齿的施工甩条件和注合同条秆款。承代包商的办6次工历期索赔嗓报告，撞包括了臣实际存戒在的并过符合合萄同的诸糕多理由食。综合案逢例分析鞭五【拖延鹿和加术速施护工的蓝费用樱索赔逼】要求陶监理筒工程垃师和遭业主奇对工虑期延论长天惭数再此次予绿以核骨查批耗准。畅从施睬工的预第二糕年开习始，小根据持业主冤的反槐复要渠求，齿承包重商采慰取了雀加速摘施工放措施握，以广便商品业中穴心大林楼早握日建治成。肉这些跪加速住施工婶的措手施，鄙监理凭工程罪师是劈燕同意北的，恭如由味一班揪作业璃改为丙两班头作业垮，节委假日闹加班作施工次，增谢加了倍一些丈施工缩慧设备舒等。交就此肚，承内包商组向业唯主提网出加纪速施壤工的宝费用坑赔偿燃要求有。(三腐)承迟包商愧的索籍赔要毅求监每理工店程师蜓和业佳主对遍承包渣商的华反驳俩函件育进行石了多棒次研云究，逐在工准程快粉结束荣时作苏出答笋复：1.最蕉终批准狸工期延哭长为1伴76惩天；2.如焰果发生趟计划外杰附加开柔支，同呆意支付鲜直接费诊和管理定费，待扒索赔报伴告正式雾送出后摄核定。赠这最终厚批准的承工期延剧长的天元数就是旨工程建凑成时实蛮际发生寸的拖期扒天数。阻工期原内定为1倘8个月掩(54涉7个日底历天数窜)，而扒实际竣券工工期冰为72似3天，疮即实际砍延期1劳76天啦。业主盛在这里妨承认了强工程拖窑期的合毫理性，守免除了启承包商留承担误摩期损害具赔偿费抄的责任忙，虽然极不再多乘给承包功商更多雷的延期骗天数，党承包商晶也感到抬满意。流同时业谨主允诺粥支付由代此而产苏生的附尸加费用愈(直接外费和管些理费)昏补偿，淘说明业谜主已基盘本认可知承包商冲的索赔话要求。综合武案例度分析怠五【拖延垂和加桑速施罩工的像费用潜索赔蹲】在工税程即派将竣蠢工时筋，承态包商蝇送来您了索排赔报伴告书问，其安索赔源费用额的组影成如嫌下：披l)勿加速内施工架期间驾的生椒产效兔率降路低损抄失费盛65纵91黄91兵元裂；2泉)愚加速棉并延拆长施炸工期乖的管蓄理费洋12艘13吵50纹元古；3等)人泛工费镰调价僵增支脆23论48看5元阴；慢4)按材料匹费调事价增仪支5麦98党50港元掘；5耳)设禾备租而赁费投65锋78界0元幕；家6)浊分讯包装肃修增蜜支1目87商55熟0元断；师7)暂增加妹投资员贷款无利息技15奴23惜80智元绩；8价)履植约保恭函延得期增梢支5球28康30挪元以尊上共尤计(追13原22醋41途6元威)塌；9远)利听润沸(8要.5蹄％)眯11鼠24退05朗元，踩索赔换款总臭计1挽43依48床21版元。对于射上述版索赔刚额，件承包稻商在告索赔旷报告澡书中韵进行艺逐项原地分交析计碗算，排主要茎内容么：l.摆劳动辨生产轻率降裁低简引起愿的附敞加开毫支。叼承包修商根宗据自颜己的蝴施工捆记录泻，证渔明在忠业主帮正式掩通知较采取挪加速退措施佣以前瓶，他摄的工自人的拳劳动吃生产份率可角以达蜜到投环标文温件所感列的铲生产具效率炒。但穷当采焰取加巴速措效施以朝后，里由于阔进行映两班双作业懂，夜警班工浪作效惠率下搏降；恐由于穷改变战了某粮些部抚位的亚施工际顺序芝，工着效亦婚降低音。在雄开始喜加速容施工既以后钉，直唉到建肌成工母程项截目，尾承包暑商的滥施工虎记录倚总用灭技工如20通23鹊7个胜工日鹊，普良工3桥86辨23映个工房诚日。舱但根率据投波标书芬中的容工日浊定额纹，完妥成同碌样的丝式工作营所需挽技工零为1遥08肆20申个工昌日，鞭普工醋21劫76陷0个变工日桶。这派样，妥多用掌的工妥日系按由于壮加速宫施工抹形成果的生手产率短降低窝，增欣加了胞承包桃商的晌开支切，即舞技工棋普工烫实际仇用工约(A纯)2番02葬37网38碎62卧3忠按合妨同文申件用悠工(仪B)盼1笋08嘱20攻21明76博0横多用饼工日申(C矮=A麻-B秒)9受41妥71虽68势63打每创工日捞平均逢工资守(元昏／工唯)(拜D)竞31闹.5礼21筝.5两增两支工浆资款趣(元述)(花E=诞C×穷D)芳2普96叮63泽63辆62援55驱5圈共计赚增支怒工资即(元就)6喂59爷19雄1。综合补案例莲分析赔五【拖延矩和加赔速施竿工的姜费用葡索赔琴】2.留延期丽施工据管理含费增暖支。巷根据剩投标毛书及址中标母协议荐书，下在中伞标合阳同价车18密32缩慧95词00拢元中遗包含仁施工肚现场匹管理随费及称总部留管理委费1诱27般01修34北元。页按原费定工激期1喂8个浑月(俯54东7个糊日历彩天数少)计情，每视日平铃均管想理费养为2食32技2元花。在逆原定烈工期耐54搁7天淋的前坟提下暖，业倦主批订准承塑包商披采取腊加速环措施箱，并目准予顽延长鸦工期羽17皱6天挽，以瞒完成棕全部抛工程身。在盏延长爸施工细的1河76叙天内岗，承炎包商沾应得窗管理震费款价额为船2范32摔2元通/天咏×1液76疾元＝证4吼08涂67绿2元霉。但闯是，横在工沾期延苏长期播间，眉承包承商实山施业近主的支工程田变更矿指令杰，所甜完成臭的工孝程款烦中已订包含侄了管宰理费翅28胳73似22遥元(让则可药以按颤比例闲反算匙工程有变更药增加纳工程肤费为细41艺4万冰人民怠币，袭相当凝于正放常4挨个月管工作旦量)命。为蹲了避好免管方理费尖的重处复计档算，磁承包哥商应未得的页管理雁费为牢4裙08槽67豆2—读28疏73究22院＝1暴21唐35浙0元3.人桑工费调毛价增支烂。根据拾人工费泳增长的眨统计，课在后半走年施工动期间工倘人工资匹增长3厦.2％期，按规乖定进行列人工费抱调整，则故应调寨增人工榜费。本重工程实筝际施工派期为2娘年，其亿中包括鸭原定谊工期1颂8个月正(54固7天)现，以及身批准工训期延长童176衔天。在捐2年的祥施工过秧程中，翼第一年产系按合轨同正常忽施工，扇第二年愿系加速苍施工期械。在加千速施工钓的1年次里，按良规定梦在其后谈半年进猪行人工超费调整乱(增加鸭3.2课％)，封故应对蓝加速施筒工期(奔1年)皮的人工尚费的5蔬0％进夕行调增雁，即：努技工(坝202议37×谋31.虫5)/早2×3广.2％费＝1岗019捆9元普栗工(3愉862祥3×2旁1.5录)/2质×3.敲2％＝府132翁86元神，共调乞增23盆485价元。综合末案例嗽分析益五【拖延和户加速施染工的费脊用索赔强】4.暖材料绢费调摘价增港支。恨根据歼材料输价格厌上调躺的幅兽度，冷对施贝工期盖第二绣年内榴采购暖的三踢材(圣钢材隶，木泥材，税水泥顺)及做其他掀建筑虎材料侄进行差调价奥，上遣调5斤.5备％。足由统趁计计死算结井果，城第二志年度访内使州用的炕材料陵总价汉为1致08表81症82滤元，雕故应本调增喊材料欲费：循1恋08裂81获82雀×5安.5招％＝室59纲85偿0元5.机茶械租赁滥费65苦780饶元，系秋按租赁孟单据上靠款额列代入。6.昆分包喊商装抹修工树作增册支。妇根据怨装修止分包早商的准索赔籍报苍告，萌其人称工费愧、材亭料费陈、管顽理费乡丰以及昼合同创规定负的利退润索迁赔总睁计为栋18步75驾50具元。置分包丘商的摄索赔蹄费如犁数列庆入总德承包想商的躲索赔曲款总以额以倦内，跳在业倍主核姻准并太付款企后悉韵数佛付给始分包姥商。7.增刑加投资慢贷款利消息。由尊于采取派加速施霞工措施记，并延平期施工分工期，精承包商鼠不得不宵增加其凑资金投燃入。这怒批增加谨的投资蒜，无论朴是承包秘商从银鼻行贷款夏，或是出由其总谣部拨款箭，都应玩从业主说方面取裕得利息业款的补帅偿，其月利率按缘瑞当时的塌银行贷豆款利率港计算，潜计息期骨为一年坛，即：违总贷款瘦额17垮927世00元京×8.坡5％＝难15搜238拐0元8.履将约保函本延期开笑支。根嚼据银行裁担保协布议书规羊定的利私率及延弱期天数户计算，国为52原830戏元。综合雁案例驳分析若五【拖延掌和加琴速施别工的画费用古索赔届】9.泽利润击。按壮加速枣施工膛期及姨延期晓施工露期内柔，承茫包商疲的别直接范费、鞋间接遍费等栏项附辟加开握支的见总值拼，乘对以合劳同中咳原定赠的利打润率根(8将.5贺％)汽计算孩，即梳1热32矮24武16倒元×屈8.沙5％棉＝1览12刷40桌5元拉以上腰9项扮，总凉计索面赔款劈燕额为棍14滑34虹82泪1元吹，相国当于蜡原合坏同价毒的7霸.8栗％，鲁这就泻是由妥于加仓速施阿工及糕工期捞延长拌所增留加的嫁建设朗费用引。(四)燃解决结刷果此索及赔报告侦所列各芬项新增霞费用，竟由于在着计算过眼程中承光包商与咳监理工薪程师几枣经讨论豆，所以项顺利地氏通过了铺监理工躲程师的奴核准。印又由于挺监理工宁程师事定先与业泼主充分俘协商，旬因而使针承包商魔比较顺期利地从骆业主方抽面取得贯了拨款茄。综合案盯例分析组五【拖延和丈加速施逼工的费初用索赔绳】(五脖)案梨例分做析：本案例创包括工留期拖延赞和加速仓施工索扁赔，在变索赔的不提出和增处理上艇有一定坊的代表遇性。虽像然该索猫赔经过县工程师喂和业主所的讨论娱，顺利鲜通过核专准，并旁取得了铲拨款。晒但在处疑理该项探索赔要培求(即批反驳该缘瑞索赔报拥告时)腾尚有如茎下问题刺值得注系意：1.剃承包衔商是树按照胁一揽释子方负法提膝出的黑索赔龄报告伤，而队且没棒有细帐分各冷干扰负事件甜的分徐析和宣计算在。工冠程师苹反索腊赔应忠要求管承包森商将惯各干扮扰事抗件的屠工期贩索赔向、工震期拖脑延引司起的白各项袭费用危索赔驳、加糕速施蝴工所拦产生书的各赴项费璃用索昌赔分坐开来饰分析刷和计跳算，茫否则祸容易批出现支计算话错误被。在哨本案漫例中啦业主朵基本唤上赔宗偿了晌承包唐商的榴全部炮实际聪损失萝，而孩且许训多计想算明减显不袜合理赤。2.在倡施工第结一年承松包商共禁提出6姓次工期屿索赔共侮395泄天，而汽业主仅竞批准了办128嫁天。这全在工期跪索赔中帖常见的玻现象：剃承包商务提交了歌几份工津期索赔忙报告，宿其累计漠量远大民于实际撕拖延，医这里面锹可能有屯如下原很因：(1)购承包商期扩大了凑索赔值皇计算纤，多估辱冒算。(2港)各更干扰楼事件晨的工鞠期影析响之违间有讨较大族的重完叠。记例如开本案览例中林地质叹条件受复杂毫、交川通受幕到干王扰、雅设计芳修改牵之间我可能带有重杯叠的把影响恋。综合超案例音分析废五【拖延和斤加速施谋工的费燃用索赔羊】(3斯)干落扰事源件的湖持续途时间腊和实惠际总地工期虏拖延蛾之间倡常常返不一皱致。脱例如愈实际猪工程桂中常桌常有晌如下末情况详：交赖通中豆断影蚕响8轧小时开，但驳并不扯一定陡现场铺完全字停工楼8小秤时；战由于嚷设计捷修改籍或图健纸私拖延脏造成脂现场阻停工属，但掌由于缘瑞承包虫商重续新安煤排劳贿动力唤和设霉备使殿当月杂完成洒工程惩量并运未减悬少；遣业主差拖延性工程卵款2糕个月腐，承钢包商希有权网停工含，但蔬实际猪上承邻包商哑未采樱取停糊工措诊施等孝。在舱这里门要综仙合分赔析，冲注重学现场野的实但际效旅果。对承茧包商甜提出妈的六肝次工渡期索亚赔，兄工程投师应假作详丈细分沫析，商分解养出：(1)踏业主责络任造成掉的。例青如地质缩慧条件变盒化、设闸计修浙改、图国纸拖延乱等，则雨工期和贱费用都虎应补偿键。(2)蔽其他原板因造成圆的。例屋如恶劣防的气候铅条件，司工期可送以顺延华，但费匀用不予键补偿。(3)气承包商堂责任的末以及应谷由承包注商承担剑的风险瘦。如正渐常的阴纸雨天气警、承包既商施工冤组织失楚误、拖刷延开工胸等。对追承包商扁提出的过交通干吸扰所引抚起的工雅期索赔茫，要分转析：如薪果在投屯标后由间于交通喉法规变绒化，独或当地扔新的交观通管理双规章颁扩布，则转属于一储个有经姐验的承蜜包商不精能预见炕的情况认，应归沿入业主块责任；锄如果当或地交通你状况一幼直如此里，规章爸没有变胞化，则陶应属于窗承包商虾环境调惭查的责枯任。通矛常情况扒下，上剧述几类落在工程耐中都会登存在，颤不会仅碎仅是业窃主责任吩。这种雹分析在观本案例登中对工帮期相关咽费用索菊赔的反务驳，对钩确定加售速所赶蝇回工期单数量(茫按本案军例的苏索赔报脱告无法烦确定)握以及加臣速费用笛计算极瓦为重要拔。由于液这个关骡键问题认未说明娱，所以升在本案篇例中对瓜费用索赛赔的计洋算很难饶达到科优学和合尚理。综合案观例分析滤五【拖延和结加速施匀工的费像用索赔樱】3.劳喘动生产量率降低巩的计算塌。业主包赔偿了速承包商亮在施工乳现场的追所有实疤际人工些费损失须。这只弊有在承穴包商没夺有任何动责任，饿以及没萄发生合程同规定散的任何戴承包商坚风险状处况下才粘成立。烦如果存铅在气候谊原因和亚承包商殿应承担者的风险慎原因造而成工期马拖延，村则相应叉的人工豪工日应真在总额脖中扣除币。而且祥：1)工剑程师应渗分析承缺包商报凶价中劳属动效率宇(即合飞同文件鲜用工量纷)的科叉学性。脏承包商添在投标刺书中可协能有投足标策略痒。如果忧投标文泽件用工话量较少灰(即在垫保持总节人工费眼不变的纠情况下姥，减少将用工量派，提高援劳动力苗单价)狱，则按突这种方冈法计算辩会造成步业主损誓失。对岩此可以杠对比定惹额，或沟本项目革参加投午标的其栏他承包糠商的标丘书所用浙的劳动纹效率。2)合掩同文件荐用工应披包括工鸣程变更凶(约4碑14万订人民币省工程量擦)中已居经在工恒程价款渔中支付圈给承包妖商的人恼工费，油应该扣痕除这部俱分的人挪工费。3)实侄际用工拌中应扣尘除业主颠点工计帐酬，承吵包商责客任和风冤险造成页的窝工植损失(神如阴雨渔天气)胆。4)素从总评体上缓看，羽第二纽奉年加岂速施孤工，星实际萍用工走比合协同用生工增树加了冤近一比倍。庄承包软商报楼出的妥数量灾太大勺。这握个数寻值是营本索治赔报纸告中除最大董的一摩项，矩应作白重点岛分析寨。4.工麻期拖延推相关的聚施工管挪理费计渗算对拖衔延17降6天的乓管理费斥，这种进计算使沸用了H爆uds节on公吐式，不盏太合理睬，应按伟报价分幅摊到每额天的管感理费，任打个适犯当的折填扣。这社要作报竹价分即析。如观果开办忽费独立拜立项，富则这个斜折扣可恼大一点退。但又壤应考虑岭到由于弦加速施存工增加答了劳动声力和设质备的投白入，在脚一定程融度上又承会加大红施工管镇理费的怕开支。综合案今例分析炼五【拖延和尘加速施灿工的费邻用索赔篮】5.杯人工翠费和松材料骡费涨坟价的预调整始：1)造由于辟本工仙程合铲同允香许调沫整，找则这果个调签整最下好放挣在工赶程款剖结算松中调绪整较铲为适缘瑞宜。步如果孔工程觉合同选不允支许价警格调酷整，应即固损定价脱格合泰同，励则由郊于工有期拖酒延和船物价午上涨邮的费材用索脚赔在角工期赤拖延且相关光费用摔索赔锡中提按出较装好。2)宜如果铃建筑惹材料享价格邻上涨创5.券5%捆是基源准期傲到第惨二年长年底旱的上擦涨幅养度，嫁或年仰上涨帜幅宁度(永对固男定价霸格合烈同)向，则短由于念在工册程中蔑材料兴是被勉均衡州使用需的，葵所以会按公愚式只翻能算伴一半宋，即倚：终10孩88尿18例2×翻5.企5%混×0假.5腰＝2蜜99毛25惨元6.贷罩款利息樱的计算来：这种计培算利息否的公式觉是假设鞋在第二陕年初就缠投入了禽全部资醉金的情拔况，显劳然不太尊符合实扮际。利招息的计螺算一般扔是以承唯包商工您程的负钢现金流总量作为相计算依假据。如银果按照暴承包商制在本案瞧例中提婚出的公起式计算早，通常和也只能扯算一半耕。7.楼利润蜻的计黑算：1)姓由于弄图纸旋拖延般、交凑通干姐扰等访造成足的拖殃延所间引起乡丰的费珠用索伤赔一火般是盾不能系计算无利润酿的。2)饰人工谈费和骂材料丘费的计调价冈也不席能计芦算利厨润。根一般蹦情况部下本党案是街不能那索赔存利润算的。综合摸案例须分析败六【工期笔拖延街索赔】(一)影工程概乘况灶合同标豪的是为磁建造一栽个小型费泵站工霉程。合妨同文件恰包括：再ICE除合同条淡件(即庸英国土爬木工程坝师学会恋和土木逗工程承委包商联流合会提励出的标饿准合同灾文本)踪蝶，图纸良、规范虑、工作县量表等垃。椒投标日翻期为1剖979辱年5月正1日。大197浑9年6叫月1日限授予合汉同。合戴同金额聚为14绵848机6英镑摧。合同宴工期1品5个月腔(即6兆5周)摇。户乙方报简价中含疫5％利沾润，8着.5％瘦总部管征理费，魔15％坦现场管培理费。勒(二致)事态椅描述勇19驴79年笨8月1显5日工共程师致己函乙方宾，将于驳9月1迎日将场杆地提供偿给乙方腔(这是吴一个不兽明确的换开工令舌)。乙皆方按时雁向施工毒现场派室了代理昌人和监赔工。但征甲方未钉能及时啄交付场找地，直功到12掠月初场缎地才全店部正式阔交付。拖但在1姐1月和哭12月公连续阴浮雨天气惠。在1瓶2月上牌旬到1将980解年1月航上旬，松由于现双场重铺亩煤气干请线，又自致使乙落方工程碧停工4违周。1错980虫年1月林9日乙雅方向甲河方提出阿19周唉工期索盾赔。综合张案例安分析烟六【工期锋拖延势索赔】19程80岗年3签月1迅8日抵，乙闷方催贡要屋屑面配河筋图端，但付直到让5月闲底甲刻方才膨提供临这些恶图纸景。这堪时相野关的袋钢材圆供应株又延腹误2波周。望1酸98单0年敢7月邻间又宿由于管特别舅的阴勇雨天型造成僻工程晕局部喷停工任l周胳。窑工程朝变更奴引起邮工程辣量增坦加和抽附加博工程缸总额角为1庆24厉50素英镑款。颠19酸80寒年1因1月岛3日酸，工类程师撒致函遭乙方虾，由氏于未浇能保谅持计坦划进遇度，闭要求纱己方槽采取反加速藏措施殊。(三咸)工漂期索耍赔奸1.仇乙方稼工期撇索赔王要求州。1弄98窄0年桨11浆月6长日乙条方提威出3尿9周繁的工耕期索协赔，哈包括耳：咸前期门场地晕延误串、阴副雨及击重铺事煤气抚干线税等原宝因引墨起共令19粒周(泻即从缎19泛79跃年9段月1麦日至摊19抱80掌年1杯月9盖日全哗部)讲；残屋面远配筋陕拖延岛5周清(1呈98渡0年挖3月杰18抓日催皇要，邀应于倦4月辆18戒日提博供才邮能满捞足正腿常施劫工需宅要，霞但实惯际于帽5月葵底提眼供，销拖延据约5雄周)偶；钢筋供跨应拖延醋2周；环7月中趟特别阴衫雨天l暴周；禽附弯加工程猜引起工夺期延长燃12周床。综合案跳例分析联六【工期拖箭延索赔】2.工仿程师反贡驳。工性程师认汉为，实泉际开工皆工期是朗随进入认现场同犬时生效够的，故桥应为1星979虫年12魔月初。奖从开工咽起，认滥可的索耕赔为2梳4周，亏包括：舅阴雨天照和重新权铺设煤显气管道俘8周；累拖延屋纪面配筋挎图5周霞；蹲钢筋采供应拖希延2周餐；尾19取80年蒜7月中窑的阴雨群天气为确l周；群附加工勒程影响昼10周底。敲从上仿述分析已可见，岭双方的活差距仅辽为：议(l)唐开工期篇的确定豆。由于新在本工孩程中开基工期从犁未定下常(工程煌师19劝79年骂8月1谅5日的陷信仅提颈出，将祸于9月灿1日提团供现场沃，不太旷明确)缺。经乙萝方和工颤程师协鄙商，以同开工通峰知未在霉合理的银时间内加决定为司理由，熟提出从监197册9年9景月1日专到12隐月1日钟的相关梨费用索灶赔。综合摸案例朽分析捏六【工期抓拖延削索赔】(2贷)附乖加工喊程总鞭影响巧相差愿2周逐。最汽终统涝一按汉10醉周计涝算。片最桥终双架方就播工期哄索赔洪取得皱一致撇。云(四驻)工骡期相选关费码用索今赔子承包朱商对殿推迟她进场斤三个挎月(刻13絮.1剧周)米以及圈后面呈24疤周的肚拖延塑提出仿与工孟期相挣关的纽奉索赔抱(仅甲工地弃管理剖费)财。恭工地光管理飘费总与额＝猴合同与总价五×工惯地管器理费摧率＝义14饱84县86拒英镑睁×1宁5％辨＝2摇22龄72青.9姓英镑欢每皱周分削摊＝钟22耽27寺2.倦9英泼镑／劝65炎周＝绵34捐2英绸镑／困周。毛则秧推迟京进场释三个酿月的扶费用遗索赔芬共4朽50太0英掠镑(柏工地拐管理残费和栋其它荒零星替费用摸)。挎工俱程中讯24润周的凭拖延愁产生纪的费殊用索躺赔为到：坏34丧2英呜镑／虫周×约24党周＝纸82弃08办英镑益。丙合计生索赔尾为1壮27撑08亡英镑杀。综合案屑例分析芬六【工期怠拖延基索赔】很显究然，遥承包源商的沟索赔拍值计唤算有券很大您的问勾题：挥(他1)忽报价汤中工缴地管鹅理费劝是独鹅立分直项计布算，店然后熟按直剪接费浆分摊栗的。建所以踏15蚁％的腥计算珍基础地是直抗接费絮，而纹不是袖合同硬总额泉。承颤包商奸这样辨算将扮每周缠工地议管理富费额适扩大甘了许劳多。购(军2)柿24煮周的符工程正拖延谢是由郑许多散不同雀性质削的干谱扰事锐件引驾起的杀，必亩须针信对每红一种达情况陕分别蚊进行掏分析赢，不秤能仅电算一殊笔总届帐，德否则院不可映能被陶认可河。声(3克)在促拖延悬过程争中很委可能应产生焦一些丙直接铃费用孙开支属，也菜应作素为费屯用索雀赔提笛出。野只要颠事实宜清楚微，理受由充步足，寇也很永容易概被认叔可。惨(急4)委在费脚用索侍赔中蚂，有盯些费指用项汁目还告可以喇计算嚷总部域管理在费和首利润克。祸当然警对上屈述索获赔要爬求工跳程师笼是不蹦能认列可的桥。工宏程师舟和承削包商吉进行皱了逐昌项的刷分析搞和商叠讨。他主要聋有如臣下几题个方卷面：1.进茅场拖延梁，从1族979望年9月诸1日开老始共3律个月。参这属业名主责任眯造成的逮拖延，专但其中桌11月限份为阴是雨天，戚不能提嫌出费用誉索赔。列在9月通和10桑月共8婚个星期眉中，承础包商有赖一位代救理人和懒一位监禽工在现凡场闲置圾。按合部同单价洋：

代击理人1歌27.户50英衡镑／周断×8周心＝10纱20英碗镑

监萝工97胶.50桂英镑／停周×8悠周＝7赏80英端镑

合汗计18签00.脾00英驾镑综合红案例劳分析党六【工期拖盲延索赔】承包丽商要道求增惠加总臭部管标理费碍，但魂遭到在拒绝蜓。由弱于工蜜程尚喉未开雪工，招没有六发生直涉及躲现场茶和总沿部管恒理费悦的开猾支项渔目。醋承包押商要近求索文赔利餐润，豪也遭胳到拒锤绝，何因为号这属额于对向业主斯风险其范围蚊内的牺事件腔引起固工期窜拖延法的费盲用索坚赔，者不能叮包括险利润轧。甩2.示开工铁后的棉阴雨时天气困和重闲铺煤饶气干闻线拖载延阴咱雨天膏气的壳拖延吩，工窃期可夏以延颠长，疾但不赚能提嚼出费茧用索停赔。击重瓜铺煤蚕气干百线属佣于业核主责孤任的鉴干扰款，拖字延4踏周，静可以拦提出谢费用资索赔凡，但践其中栋有阴剖雨天弄l周粥，必谁须扣胁除。捡所以筛能够吼进行驻费用婚索赔责的仅势3周胳。普(1久)直工接费顺。现昨场有美8名流技工舒、1泥7名深普工茎停工秤。工程丑师认遗为，陪在现宴场停驰工中胳只能肝按最伶低工悟资标追准支谨付：央技夕工：腾96陵.5挥0英帝镑