全国注册监理工程师 工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷

工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷

一、单项选择题共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

L建设工程监理实施的前提是（）。

A工程建设文件B建设单位的委托和授权

C有关的建设工程合同D工程监理企业的专业化

2由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为（）。

A建设工程法律B建设工程行政法规

C建设工程部门规章D建设工程单行条例

3.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的（）o

A所有监理设施B主要监理设施

C所有检测设备和工具D常规检测设备和工具

4.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由（）向建设单位承担违约责任。

A工程监理企业B总监理工程师

C监理工程师D工程监理企业和监理工程师共同

5.工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为（）。

A次项资质R辅项资质

C增项资质D附加资质

6.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是（）。

A计划B对比

C转换D纠正

7.根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位（）o

A在工程建设的早期尚无法编制总进度计划

B在工程建设的早期就应当编制总进度计划

C在设计阶段就应当编制总进度计划

D在招标阶段就应当编制总进度计划

&建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的要求。

A必须高于B应当高

C应当等于D不得低于

9.在下列内容中，属于合同措施的是（）。

A按合同规定的时间、数额付款

B审查承包单位的施工组织设计

C协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式

D协助业主选择承建单位

10.风险识别具有（）o

A客观性B重复

C确定性D不确定性

11.若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于

风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量（）。

A肯定相等R甲W

C可能相等D甲名

12.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的

（）o

A前提条件B控制手段

C经济措施D目标规划

13.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员（）o

A所管辖的人数B所要协调的工作量

C职权的大小D职位的高低

14.严格监理、热情服务的原则是指（）o

A对承建单位既要严格监理又要热情服务

B对业主既要热情服务又要严格监理

C对承建单位严格监理，对业主热情服务

D对业主严格监理，对承建单位热情服务

15.具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为（）监理组织形式。

A矩阵制B直线制

C直线职能制D职能制

16.施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括（）。

A受理单位工程竣工验收报告

B根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告

C组织工程预验收

D组织竣工验收

17.下列单位不属于建设工程系统外单位的是（）。

A社会团体B工程毗邻单位

C建设资金提供单位D政府建设行政主管部门

18在式中，单位与设计单位之间是协调关系，这一点（）o

A只适用于代理型5膜式，不适用于非代理型CM模式

B不适用于代理型CM模式，只适用于非代理型CM模式

C既不适用于代理型模式，也不适用于非代理型模式

D既适用于代理型CM模式，也适用于非代理型（M模式

19.ProjectControlling模式的出现反映了建设项目管理（）。

A向高层次方面发展

B向全过程、全方位服务方向发展

C专业分工的细化

D社会化的强化

20.按照规定，（）应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

A建设单位R设计单位

C监理单位D施工单位

21.在实施全过程监理的建设工程上，（）是建设项目的管理主体。

A建设单位B设计单位

C施工单位D监理单位

22.建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为（）。

A法律、行政法规、部门规章B法律、部门规章、行政法规

C行政法规、法律、部门规章D部门规章、行政法规、法律

23.我国的《建设工程监理规范》适用于（）。

A施工阶段质量监理B施工阶段全方位监理

C工程建设全过程质量监理D工程建设全过程的全方位监理

24在委托监理合同中，（）约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。

A必须R应当

C可以D不会

25.对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是（）。

A具有10年以上从事工程建设工作的经历

B具有10年以上从事工程监理工作的经历

C取得监理工程师资格证书

D取得监理工程师注册证书

26.在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是（）。

A投入R产出

C反馈D纠正

27.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得

既可行又优化，使工程进度（）o

A尽可能地加快B具有可控性

C具有连续性、均衡性D具有可操作性

2&在实施建设监理的工程上，最基本的要求是（）。

A减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故

B杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故

C减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故

D杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故

29.造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为（）。

A风险因素R风险事件

C风险原因D损失机会

30.对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应（）。

A按确认考虑B按排除考虑

C暂不考虑D酌情处理

31.风险损失的衡量就是定量确定（）的大小。

A风险发生概率B风险客观概率

C风险损失值D风险量

32.组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为（）。

A组织行为R组织设计

C组织结构D组织模式

33.对数据的解释，最准确的是（）。

A数据就是信息，数据是客观规律的记录

B数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别

的符号

C数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

34.竣工验收文件是（）。

A建设工程项目竣工验收活动中形成的文件

R建设工程项目施工中最终形成结果的文件

C建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件

D建设工程项目竣工图、汇总表、报告等

35.向城建档案馆归档的应该是（）。

A所有工程文件

B《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

C《建设工程归档整理规范》规定的工程档案

D工程文件档案资料

36.根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与

5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为1.4贽至2.00%若某建设工程

的工程预算为4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费：应为（）。

A62万元B64万元

C68万元D74万元

37.实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，这一作用表现为（）。

A监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同

B实现建设工程寿命周期费用最少

C除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制

D监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理

3&《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是（）

A建设单位用表B承包单位用表

C监理单位用表D各方通用表

39.监理单位与建设单位、承建单位的关系都是（）关系。

A建筑市场平等主体B合同

C监理与被监理D委托服务

40.遵守（）准则，是监理工程师注册的重要条件。

A监理工程师职业道德B公正、独立、自主

C守法、诚信、公正、科学D严格监理、热情服务

41.在下列关于丙级监理单位业务范围的表述中，正确的是（）o

A可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程

B可以监理经核定的工程类别中的三等工程

C可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程

D可以监理经核定的工程类别中的二、三等工程

42.新设立的监理单位，应当在（）后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。

A其主管部门同意B取得企业法人营业执照

C达到规定的监理业绩D达到规定的年限

43.按有关规定的精神,在监理工作过程中，（）应当负责与建设工程有关的外部

关系的组织协调工作。

A监理单位B承建单位

C建设单位D建设单位与监理单位共同

44.项目监理机构与建设单位、设计单位、施工单位，以及政府有关部门、社会团体、

工程毗邻单位之间的协调属于（）协调。

A系统内部机构之间的B系统与近外层

C系统与远外层D系统与外部环境之间的

45.控制的重要前提工作是（）,它与控制是不可分割的，它们之间构成一个交替

出现的“循环链”。

A计划B组织

C协调D指挥

46.在下列各项工作中，属于监理工程师对“投入”的控制工作是（)o

A必要时下达停工令R对施工工艺过程进行控制

C审查施工单位提交的施工方案D做好工程预验收工作

47.项目监理机构在工程进度款审核过程中，应先经（）核查有关情况，再由

）审核同意，最后交（）审核并签署工程款支付凭证。（按括号的顺序排列）

A质量控制监理工程师，进度控制监理工程师，投资控制监理工程师

B质量控制监理工程师、进度控制监理工程师，投资控制监理工程师，总监理工程师

C质量控制监理工程师、投资控制监理工程师，进度控制监理工程师，总监理工程师

D进度控制监理工程师、投资控制监理工程师，质量控制监理工程师，总监理工程师

48在下列各项工作中,属于监理工程师目标控制的被动控制工作的是（）。

A从工程实施过程中发现问题B制定备用方案

C目标控制风险分析D采取预付措施

49.建立项目监理机构的前提是（）。

A明确监理任务B明确监理工作

C明确监理目标D明确总监理工程师

50.总监理工程师应当根据（）原理，使项目监理机构做到一体化运行，提高监理

工作的水平及其效果。

A要素有用性B主观能动性

C动态相关性D规律效应性

二、多项选择题共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得Q5分）

51.在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有（）。

A项目总投资为4000万元的给水工程

R项目总投资为2000万元的供热工程

C建筑面积为8万M的住宅建设工程

D建筑面积为4万M的住宅建设工程

E总投资为1000万元的学校

52.《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括（）。

A县级以上建设主管部门B建设单位

C勘察、设计单位D施工单位

E工程监理单位

53.在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是（）。

A维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业

B具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操

C具有科学的工作态度

D不以个人名义承揽监理业务

E不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

54.工程监理企业年检结论分为（）。

A合格B基本合格

C基本不合格D不合格

E暂不作结论

55.建设工程数据库对建设工程（）阶段的目标确定具有重要作用。

A项目决策R方案设计

C初步设计D施工招标

E施工

56.在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是（）。

A审查施工单位的施工组织设计B审查施工单位的施工进度计划

C协调各单位关系D预防并处理好工期索赔

E审查确认施工分包单位

57.建设工程的质量风险和安全风险都会引起（）。

A返工费用B医疗费

C造成工期延误的损失D第三者责任损失

E对工程使用造成的损失

58组织理论研究的主要分支学科为组织（）。

A结构学B协调学

C行为学D管理学

E设计学

59.平行承发包模式的特点是（）。

A有利于缩短工期B有利于减少合同数量

C有利于质量控制D有利于选择承建单位

E有利于投资控制

60.总监理工程师不得将（）委托给总监理工程师代表。

A审核签认竣工结算

R调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C签发开工复工报审表

D参加工程质量事故调查

E调换不称职人员

61.总进度目标可进一步分解为（）。

A年度进度目标B季度进度目标

C月进度目标D各阶段的进度目标

E各自项目的进度目标

62.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：（）。

A向全过程和全方位服务方向发展

B逐渐取代工程承包

C与工程承包相互渗透、相互融合

D带动本国工程设备、材料和劳务出口

E促进国际间工程领域的交流和合作

63.在下列内容中，（）是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。

A适应性B稳定性

C兼容性D可扩展性

E流动性

64.在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是（）。

A维护建设单位和承建单位的合法权益

B有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍

C与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D有足够的技术、经济资料和数据

E实事求是、创造性地开展工作

65.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为：（）。

A主体结构工程为合理使用年限B主体结构工程为10年

C屋面防水工程为10年D屋面防水工程为5年

E设备安装和装修工程为2年

66.在下列内容中，属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是（）。

A接受对社会的职业责任

R寻求与确认的发展原则相适应的解决办法

C在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

D在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉

E保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平

67.工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有（）。

A守法B诚信C公正

D独立E科学

68除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原

则：（）。

A能分能合R按工程部位分解

C统一分解的层次D区别对待，有粗有细

E有可靠的数据来源

69.在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是（）。

A审查施工组织设计

R落实目标控制的组织机构和人员

C明确目标控制人员的任务

D选择最佳的建设工程组织管理模式

E改善目标控制工作的流程

70.衡量建设工程风险概率的方法有（）。

A主观概率法B客观概率法

C相对比较法D绝对比较法

E概率分布法

71.组织应具有的基本含义为（）。

A目标是组织存在的前提R组织中人员应分工协作

C组织是生产要素之一D组织中的人员应明确权力层次

E组织有组织结构图表示

72.设计或施工总分包模式特点有：（）。

A有利于建设工程施工组织B有利于投资控制

C有利于质量控制D有利于工期控制

E有利于缩短建设工期

73.建设工程信息分类的原则有（)o

A目的性B稳定性C兼容性

D逻辑性E层次性

74.项目监理日记主要内容有（）。

A当日施工的材料、人员、设备情况B有争议的I可题

C当日送检材料情况D承包单位提出的问题，监理的答复

E当日监理工程师发现的问题

75.监理单位在开展监理活动的过程中,应当确定自己的监理（）。

A组织机构R工作准则

C总目标D工作方法

E实施程序

76.工程建设监理指导思想中，明确了监理的（）。

A中心任务B基本方法

C工作依据D工作范围

E基本目的

77.《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项

目建设程序包括（）等工作环节。

A投资机会研究B项目建议书

C可行性研究报告D技术设计

E开工报告和竣工验收

78在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位（）o

A是建设项目管理的主体

B是建设项目管理服务的主体

C是设计项目管理服务的主体

D是施工项目管理服务的主体

E具有专业化、社会化的特点

79.实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种（）相结合的

工程项目监督管理模式。

A监督与管理B发包与承包

C强制与委托D长远与近期

E宏观与微观

80.《建设工程监理规范》规定，（）都必须是监理工程师。

A总监理工程师B总监理工程师代表

C专业监理工程师D子项目监理工程师

E监理企业负责人

工程建设合同管理模拟考试试卷

一、单项选择题共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事

人。

A主体R客体C内容D事实

2监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求

）赔偿损失。

A建设单位B监理单位

C监理工程师D项目经理

3.下列哪些财产可以抵押（）。

A土地所有权

B抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C抵押人所有的房屋

D有争议的财产

4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为

C公证与签证的效力等同

D公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。

A建设行政主管部门R设计单位

C监理单位D人民法院

6.在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同

A损害公共利益的

B以合法活动掩盖非法目的的

C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

7.在下列解决合同纠纷的方式中，（）是不以双方自愿为前提的。

A协商B调解C仲裁D诉讼

8在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,

可以（)o

A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议

C缺席裁决D移交人民法院判决

9.建设项目施工规模在（）万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A50B100C200D300

1Q工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A报价B能力

C资历信誉D规模和经济实力

11.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。

A是否进行资格预审B是否组织现场考察

C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标

12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

A不承担责任R监理单位承担全部责任

C监理单位承担监督不力的责任D监理单位承担连带责任

13.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的

建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更

任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监

理工程师审核后用于施工,但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由

）承担责任。

A发包人B设计人

C施工承包人D监理工程师

14.某些紧急工程,特别是灾后修复工程，只能采用（）合同。

A可调价的总价B不可调价的总价

C单价D成本加酬金

15.在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的,

）。

A检验由发包人负责，费用由承包人负责

B检验由发包人负责，费用由发包人负责

C检验由承包人负责，费用由承包人负责

D检验由承包人负责，费用由发包人负责

16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。

A只需经过发包人的书面同意即可

B只需经过工程师的书面同意即可

C需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意

D任选发包人和工程师同意都行

17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，

检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）o

A追加合同价款和工期损失全部由业主承担

R追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货100t,并约定了逾期交

货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工

产生不利影响，则采购方（）o

A不必追究对方的违约责任B按300t的数量计算违约金

C按100t的货款计算违约金D按逾期15天的时间计算违约金

19.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的

索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万

元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清

单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。

A8B10C11D13

20.企业法人（）取得法人资格。

A成立之日B注册资金到位后

C建立组织机构后D经工商行政管理机关核准登记后

21.在下列各项中，符合代理特征的是（）o

A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为

B代理人以自己的名义实施代理行为

C代理人在授权范围内独立地表现自己的意志

D代理行为的民事责任由代理人承担

22下列财产中，（）不得抵押。

A土地所有权B土地使用权

C房屋D交通运输工具

23.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务

完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。

A尚无合同关系

R合同没有成立

C合同已经成立

D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

24一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应

当向（）人民法院提出诉讼申请。

A施工企业所在地B工程所在地

C合同签订地D建设单位所在地

25.在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。

A造成对方人身伤害而免责的

R恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

C在订立时显失公平的

D违反法律强制规定的

26.工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。

A工程所在地B建设单位所在地

C施工单位所在地D双方选定

27.在仲裁中,被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,

可以（）o

A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议

C缺席裁决D移交人民法院判决

28工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）。

A设计取费高低B设计单位的资历

C设计方案的优劣D设计任务完成的进度

29.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（）决定中标人。

A招标人B评标委员会

C招标代理机构D建设行政主管部门

30.工程标底是工程项目的（）。

A中标合同价格B招标预期价格

C施工结算价格D工程概算总价格

31.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位

（）o

A向委托人支付使用费并归还委托人

R可将设备免费带走

C可向委托人支付使用期间的折旧费后带走

D不需向委托人支付任务费用归还委托人

32设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停

建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）o

A设计人没收发包人支付的定金

B设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费

C发包人应支付合同价5叱的设计费

D设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费

33.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,

具有第一优先解释顺序的文件是（）。

A合同专用条款R投标书

C协议书D合同通用条款

34.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。

A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，

承担申报、试验、使用等费用

B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，

承包人承担申报、试验、使用等费用

C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包

人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人

负责办理申报手续，发包人承担有关费用

35.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（）组织试车。

A发包人B监理单位

C设备供应商D承包人

36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由

）承担。

A承包人B发包人

C工程师D工程师与发包人共同

37.订购8面木材的合同，在合同约定的时间交付了6面木材。供货方组织货源再次发

货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答

复，则对这20d木材而言，（）。

A供货方不应再继续发运

B供货方发运后，采购方有权拒收

C供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

38FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议

时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的（）。

A和解B调解C仲裁D诉讼

39.合同法律关系内容包括（）。

A行为B权利C当事人D智力成果

40.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。

A乙项目经理B甲施工企业

C建设单位D具体施工人员

41.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数

额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（）。

A10%B20%C25%D30%

42.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白

合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。

A要求甲支付电视机的货款

BA公司向B公司无偿退货

C由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款

D由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

43.根据我国合同法的有关规定，下列（）情形的要约可以撤销。

A主要约已经到达受要约人

R要约人确定了承诺期限

C要约人明示要约不可撤销

D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

44.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照

）价格履行。

A订立合同时订立地的市场B订立合同时履行地的市场

C履行合同时订立地的市场D履行合同时履行地的市场

45.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（）承担赔偿责任。

A未违约方只能依据定金条款要求对方

B违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方

D未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

46.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（）申请撤销裁决。

A该仲裁委员会

B仲裁委员会所在地的行政机关

C仲裁委员会所在地的基层人民法院

D仲裁委员会所在地的中级人民法院

47.招标投标法规定，应由（）监督招标活动是否依法进行。

A招标人的董事会B招标代理机构

C仲裁机构D建设行政主管部门

48投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）。

A市场行为B企业行为

C正当竞争行为D不正当竞争行为

49.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（）。

A参与竞争的投标人B招标单位的董事会

C上级行政主管部门D省、市政府部门提供的专家名册

50.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位

（）o

A应从委托人方获得附加监理酬金

B应从委托人方获得额外监理酬金

C应从承包方获得合理化建议的奖金

D不应从任何一方获得额外奖励或酬金

二、多项选择题共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51.合同法律关系由（）等要素构成。

A主体B客体C行为D事件E内容

52.质押包括（）。

A工程质押B动产质押

C权利质押D地产质押

E不动产质押

53.所有的合同的订立都必须经过（）。

A要约引诱B要约

C承诺D批准E公证

54.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，

可以行使抗辩权。

A未按合同约定办理保险B经营状况严重恶化

C为逃避债务转移财产、抽逃资金D合同履行的准备不充分

E丧失商业信誉

55.建设行政主管部门发现（）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。

A没有编制标底

B在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定

C在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定

D强制投标人必须结成联营体投标

E没有委托代理机构招标

56.监理委托合同中，属于委托人权利有（）。

A规划设计决定权

B工程设计变更审批权

C实施项目的质量监督控制权

D工程建设有关协作单位协调主持权

E生产工艺设计认定权

57.设计合同规定设计人的义务包括（）。

A按约定时间提交设计文件B组织设计审查会

C负责设计交底D完成必要的设计变更

E组织工程验收

58按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确

认，竣工日期可以顺延。

A承包人未能及时调配施工机械B发生不可抗力

C雨季天数增多D工程量变化和设计变更

E一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

59.在安全施工方面，（）等应当由发包人承担。

A安全防护措施费用B提出安全防护措施

C实施安全措施D因承包人措施不力造成的事故责任

E因发包人原因导致的安全事故责任

60.指定分包商的特点主要表现为（）。

A业主选择实施该部分工程的施工单位

B指定分包商与业主签订合同

C承包商负责指定分包商施工的协调管理

D指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E指定分包商的违约行为视为承包商违约

6L以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。

A委托代理R间接代理

C法定代理D直接代理

E指定代理

62.在下列财产中，（）不能质押。

A工程B汇票C邮票

D地产E专利权中的财产权

63.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）。

A要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

B撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

C撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

D撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

E撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人

64.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（）。

A保全措施包括代位权和撤销权两种

R代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权

C代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权

D债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产,

对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形

E撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使

65.投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A通过资格预审后不投标

R不参加开标会议

C中标后拒绝签订合同

D开标后要求撤回投标书

E不参加现场考察

66.委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（）。

A完成设计任务B制订特殊工艺的质量标准

C编制施工组织设计D监督工程施工质量

E负责采购设备

67.《建设工程施工合同文本》由（）组成。

A协议书R中标通知书

C通用条款D工程量清单E专用条款

68工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取

样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。

工程师应判定（）。

A质量合格B需重新修复

C不补偿费用但顺延合同工期

D顺延合同工期并追加合同价款

E承包人损失的工期和费用均不予补偿

69.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（）。

A承包人负责检查试验B发包人负责检查试验

C费用由发包人负责D费用由承包人负责

E检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购

70.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（）情况发布变更指令。

A改变某单位工程的标高

B增加工程量清单中列明某项工作的数量

C从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

7L担保方式包括（）等。

A保证B抵押C质押D预付款E定金

72下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。

A质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

R抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

C抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

E所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

73.受要约人对要约内容的实质性变更包括（）等。

A违约责任的变更B数量的变更

C增加建议性条款D增加说明性条款

E履行期限的变更

74.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当

承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有）。

A继续履行B采取补救措施

C赔偿损失D支付违约金E返还财产

75.开标时，所列（）情况之一视为废标。

A投标书逾期到达

B投标书未密封

C报价不合理

D无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E招标文件要求保函而无保函

76.监理单位的义务包括（）o

A选择承担工程项目建设的实施单位

B与承包商签订施工合同

C公正地维护有关各方的合法权益

D不得泄露与本工程有关的保密资料

E不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

77.《建设工程施工合同文本》的附件包括（）等。

A协议书B通用条款

C工程质量保修书D专用条款

E发包人供应材料设备一览表

7&施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。

A发生设计变更

B发包人延误移交施工现场

C承包人采购的材料供货商未能按时交货

D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

E分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工

79.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）o

A申请验收B组织验收

C提出修改意见D递交竣工结算报告

E移交工程

80.分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。

A业主直接送达

B工程师直接送达

C工程师代表直接送达

D承包商代表直接送达

E经承包商代表确认工程师发布

工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷

一、单项选择题共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建筑工程质量是指工程满足业主需要的,符合国家法律、法规、技术规范标准、（）

的特性综合。

A必须履行B合同文件及合同规定

C通常隐含D满足明示

2建设工程开工前，（）办理工程质量监督手续。

A施工单位负责B建设单位负责

C监理单位负责D监理单位协助建设单位

3.检查勘察设计单位的营业执照，重点是检查（）。

A有效期和年检情况B注册证书有效性

C拟建工程情况D与资质等级相应要求的管理水平

4设计交底应由（）整理会议纪要，与会各方会签。

A设计单位R施工单位

C建设单位