电力设备安装合同管辖法院六篇

第页共页电力设备安装合同管辖法院六篇[协议借鉴]电力设备安装合同管辖法院六篇。电力设备安装合同管辖法院篇1发包方〔甲方〕：________________代表人：________________承包方〔乙方〕：________________负责人：________________鉴于甲方是_____________工程的发包人，决定将本工程的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共______间，制冷设备共______套，总价款为__________元。二、交付安装期限自_______年______月______日开场，_______年______月______日开工交付。三、保修乙方对制冷设备实行保险______年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承当；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开场计算。四、验收安装完毕，乙方应在开工日起______日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用考前须知等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至到达约定标准。五、结算方式及期限1、工程量按照实际施工计算。2、在合同签订后_______日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输〔包括公路联运〕，收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。七、甲方提供符合国家规定的三相电〔必须有零线〕，由于供电的原因导致延误工期，开工日期顺延。八、由于不可抗力造成损失，乙方不承当责任。九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。十、违约责任由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承当赔偿责任。十一、附那么1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。3、本合同自双方签字盖章后生效。4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：〔签字〕_________________乙方：〔签字〕_________________联络：_________________联络：__________________________年_____月_____日_________年_____月_____日电力设备安装合同管辖法院篇2发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购工程的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原那么，经友好协商，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同工程的特定信息(如有时)由合同附件予以说明，合同附件及本工程的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的局部。双方同意共同遵守如下条款：一、工程概况：(一)、工程名称：___设备采购、安装工程(二)、采购设备及安装工作内容：1、采购设备清单及详细参数产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位，详见下表：2、工作内容：包括设备及相关附属配件定制、采购，运输，储存保管，设备安装、调试，设备试运行，操作培训，环保检测，设备交付给甲方前的管理、维护，设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。二、采购、安装施行地点：本次设备采购、安装用于。三、采购、安装期限：本次采购设备安装期限自201年月日起，至220_年月日止。四、采购、安装费用：本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元;此费用包括：1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、到达正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承当)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机装备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修效劳等等所有其他有关各项的费用。2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用;3、平安文明施工费用;4、企业管理、税金等其他所有费用。五、采购、安装要求：1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，外表无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得损害别人的知识产权。2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本工程招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。3、乙方设备运抵现场后由乙方自行保管，安装前需经甲方按照清单验收并签字确认;每台设备上均应有产品质量检验合格标志。4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方消费场地检查货物质量和消费进度。六、相关资料提交：1、乙方应提供全套设备完好、详细的质量检测报告和出厂合格证。2、乙方应提供全过程安装、调试，试运行的所有资料及相关影像资料。3、乙方应提供工程所在地环保部门出具的环境影响检测合格相关全套资料。七、付款方式：1、支付方式：甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。2、支付时间:2.1、乙方按合同约定清单设备进场、并接到乙方通知和票据凭证资料后的15日内支付合同金额百分之的价款：￥元，人民币大写元整;2.2乙方全部货物安装调试完毕并验收合格，且甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整;2.3余款5%作为质量保证金,在设备质量保修期(24个月)满，甲方15个日内向乙方(无息)支付5%质保金。2.4、乙方须向甲方出具合法有效完好的完税发票及凭证资料进展支付结算。八、甲方的责任：1、甲方协助消除阻碍乙方施工的障碍;2、协助乙方施工过程中所需的水、电到场，水、电费用由乙方自行负责。九、乙方的责任：1、按照约定的施工范围、期限和要求进展施工，确保设备运行到达甲方和相关部门要求。2、按合同约定提供相关资料。3、负责报请当地环保部门进展环境影响检测，并获得相关合格证。十、违约责任1、甲方违约责任(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金;(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款同期银行贷款利息;2、乙方违约责任(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否那么，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货局部货款总额同期银行贷款利息;逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方那么应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息(贷款利率计算)。(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监视机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，那么视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进展没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。(5)乙方偿付的违约金缺乏以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的局部，支付赔偿金给甲方。十一、争议解决方法1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监视部门或其指定的质量鉴定机构进展质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承当;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承当。2、合同履行期间,假设双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。十二、特别约定：1、施工现场中因乙方原因发生的所有伤亡事故，均由乙方自行负责，并承当相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的通道、其他协调事项等，由双方共同协调处理。3、非乙方原因造成的检测、维修费用，乙方只收本钱费用。4、为确保甲方今后能正常使用设备、设施，甲方应定人兼职管理设备、设施，乙方按照甲方要求进展人员专业培训，并对设备使用情况进展跟踪效劳。5、质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内应到场，12小时内完成维修或更换，并承当修理调换的费用;如货物经乙方3次维修仍不能到达本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。6、乙方须指派专人负责与甲方联络售后效劳事宜。7、质保期内的售后效劳免除所有配件费、工时费、检测费等相关费用(直到设备维修完毕止发生的所有费用);2年质保期外(含五年免费上门维修)的维修效劳免除工时费、检测费、拖车费、交通费等。8、假如甲方需要办理垃圾转运站环评认证相关事项，乙方无条件协助甲方办理相关手续。十三、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十四、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律根据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，那么由违约方承当全部责任。十五、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力设备安装合同管辖法院篇3甲方：_________(以下简称甲方)乙方：_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程详细情况，双方达成如下协议共同遵守：一、工程名称：__________________供热转换站更换配变二、工程范围及内容：更换250KVA配变一台。三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。四、工期要求__________年_________月_________开工___________年_________月_________完工，工期一天。五、质量标准，已验收通过为标准。六、合同价款：预算为______元，经双方协商定为______________元整(￥______元)。七、工程款支付：合同内容全部完工、验收合格后支付___________%合同价款。八、违约责任：1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。2、因乙方原因，未按本合同规定工期按时开工，每延误一天，乙方按___________元/天向甲方支付逾期违约金，并承当由此给甲方带来的损失。九、其他：1、在质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，有乙方承当责任。2、乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故由乙方自行负责并承当相应经济责任、法律责任。3、乙方负责办理工程开工验收及相关手续，甲方予以协助。十、争议：本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决。十一、本合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。甲方(签字)：_________公章乙方(签字)：_________公章电力设备安装合同管辖法院篇4买方：______________〔以下简称甲方〕卖方：______________(以下简称乙方〕本买卖合同由买方和卖方根据中华人民共和国经济合同法平等互利、协商一致、老实信誉的原那么，友好协商共同签订，本合同经双方签字盖章后即生效，双方应共同严格遵照以下合同条款：一、产品：1、产品规格：(详细规格详见附件一《电梯规格参数表》)2、合同总价：共计人民币(大写)：壹拾壹萬陆仟元整(￥116000.00元)。此价格进口关税和中国国内增值税。不含安装费。3、如买方要求或同意变更电梯规格，费用和交货期另议。二、交货：1、交货方式：卖方负责将本合同项下电梯设备运送到买方指定地点交货。电梯设备的运输、装卸费用均由卖方负责。2、交货联络人：刘发双联络：.3、交货地点：湖北省恩施市土司路106号4、收货联络人：卢召翠联络：5、交货期限：本合同签订之后，卖方于收到全额定金之日起20天内交货。6、假设买方需要延迟收货，应提早5天通知卖方，但延期不得超过10天。7、本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。三、包装：1、卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进展包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的才能，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，假设由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承当。2、在每个包装箱外表，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“防止潮湿”的字样。假设单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。四、到货验收：1、货到验收：在本合同规定的交货时间内，在电梯设备到达交付地点当日，买方和卖方共同对运抵的所有货物进展当场拆箱验收。卖方必须保证货物与装箱清单(详见附件二《FSLK-S乘客电梯主要部件清单》)一致，假设发现货物与装箱清单数目、规格等不符合时，应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期5天内，发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。2、货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进展拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求适宜的货物堆放场地。五、安装验收：1、安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员根据本合同附件三《电梯设备安装合同书》进展安装。卖方应派出技术人员负责监视安装、调试。2、安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进展报检，买方应积极配合卖方。假设安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。假设因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承当。3、有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进展的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承当。4、电梯产品未经历收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否那么由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方后并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。5、电梯经历收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。六、付款方式：1、本合同签订后，买方应于3日内向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即￥30000.00元(大写:叁萬元整)作为定金。卖方在收到全额定金后，根据合同交货日期要求交货。2、买方接到卖方交货通知后，应在收货前10天内交付本合同电梯设备价款总额的*%，共计人民币(大写)：八萬陆仟元整(￥86000.00元)3、在电梯设备按合同要求运送到指定地点、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买方向卖方支付合同电梯价款总额的%。4、在当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖方支付该合同电梯价款总额的%，即。5、本合同价款总额的10%留作质量保证金，即￥，(大写：元整)，有效期至电梯保修期完毕。6、本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。7、卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。8、安装款的付款方式按安装合同进展。七、技术文件：卖方提供的电梯设备应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，假设有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料免费邮寄给买方：1、装箱清单;2、一整套操作和维修手册(包括电路图);3、品质证书。八、质量保证：1、卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开场专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最正确材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。2、卖方保证卖方提供的乘客电梯均根据GB/T10058-1997《电梯技术条件》和GB7588-20xx《电梯制造与安装平安标准》等国家标准、以及双方约定的其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为*年。3、电梯保修期自电梯经历收合格、移交给买方之日起的12个月内。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及平安运行需要的，卖方还应当作出赔偿。4、如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监视局或质量监视站等电梯质检权威机构检验并裁定。5、电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修效劳的责任，并保证对所供电梯持续有偿提供维修必需的备品、备件。九、土建要求：买方的井道、机房需符合电梯设备的安装要求，做好预留、预埋工作，有关土建图纸应经合同买卖双方共同确认：实际建筑应在电梯安装前按GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收标准》要求进展土建交接验收，如有不符由买方通知卖方负责整改。十、违约责任：1、本合同从依法签订或签证之日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。除不可抗力外，买卖双方中任何一方单方面终止合同的，必须向另一方偿付违约金，违约金为合同总额的30%，并赔偿给另一方造成的实际损失。2、合同履行中，买、卖双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定的交货日期前10天以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可，因此造成的损失由提出方承当。3、买方因其过错假设没有按照本合同规定支付合同价款，那么交货期限相应推延。同时，买方因其过错假设没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的万分之四向卖方支付违约金。4、卖方因其过错假设未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，那么应每延期一日按延期交货货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。5、假设因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，那么应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的万分之四向买方支付违约金。6、假设因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，那么卖方应承当由此产生的全部责任。7、在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换效劳的，买方有权委托第三方进展维修，维修费用由卖方承当，直接从卖方的质量保证金中扣除。8、不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能防止也不能克制的原因导致合同不能按照约定履行时，那么遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，经合同鉴定机关查实证实，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。十一、其他：1、本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。2、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。3、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成那么由人民法院裁决。4、本合同一式贰份，买、卖双方各执一份，经买、卖双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力设备安装合同管辖法院篇5发包人(全称)：承包人(全称)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术合同三、合同工期：四、工程质量标准：五、合同价款六、组成合同的文件：1、本合同合同书;2、中标通知书;3、技术合同和平安合同;4、投标书及其附件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、标准、标准及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、工程报价;11、工程进度、质量、平安管理方法及奖惩规定。双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成局部。七、本合同书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工，并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人：法定代表人：日期：年月日日期：年月日ideng_fm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。5.包装费、运费已包含在合同价内。六、保险货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的_________%价值投保)和派往买方进展效劳的人员投保人身险和其他有关险种，由卖方负责。七、装运单证采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方，其单证副本(或复印件)那么应在交货前_________天交给买方：1.装箱单一式_________份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式_________份。八、付款1.本合同签署生效后_________天内，买方支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方作为合同预付款;2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后_________天内，买方支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。3.全部货物安装调试预验收合格后_________天内支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。4._________运动会完毕后_________天内，买方支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。九、履约保证金1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价_________%即￥_________的履约保证金。2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。3.履约保证金有效期是到货物质保期期满为止，假如交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方承受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方承受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后_________天内，买方将把履约保证金退还卖方。十、技术文件1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。假如工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。2.上述技术文件应包含保证买方可以正确进展安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试利运作的需要的所有内容。3.买方完全按照技术文件的指导进展的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承当责任。4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推延付款，直至卖方补齐有关文件。十一、知识产权1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一局部时，免受第三方提出的进犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承当一切责任。2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。十二、伴随效劳1.设计1.1卖方必须配合买方的施工设计，在合同生效日期后的_________天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。1.2买方进展的与卖方产品选用有关的设计，假如提请卖方审核，卖方应在_________天内完成审核，对该设计进展确认或提出建议。2.安装与调试2.1卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。2.2卖方在自己的货物到现场后即刻派适宜的人员到现场进展安装和调试工作。安装和调试时间为_________天。2.3卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的，业主可要求卖方负责修缮完妥。卖方无法使工程内容到达合同要求的，业主可要求卖方做出赔偿。2.4卖方应确保施工现场的施工平安。由于卖方的过失造成的损失，由卖方承当。2.5有分包商的，卖方对其分包商的过失造成的损失承当责任。3.测试与及预验收3.1卖方必须在交货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术标准的要求进展的测试与及预验收方案。3.2买方组织测试及预验收工作，预验收合格后，买卖双方签署预验收合格证书。3.3假如卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进展有关工作，买方有权在相应的付款时间段推延付款，直至卖方完成此时间段的工作。4.培训4.1卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式_________份培训资料。4.2卖方负责对买方受训人员进展操作、维修培训，对通过受训的人员颁发培训合格证书。十三、验收方式及质保期1.货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进展箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后_________天内)约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成工期拖延，买方有权按延期交货索赔。2.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术标准进展预验收，预验收合格后，买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造，买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式_________份，双方各执一份。3.卖方必须确保在_________运动会期间整个系统的正常使用，并派专人在_________运动会期间进展现场维护，及时处理出现的问题。4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为_________运动会完毕之日起_________年(或合同货物到货后_________个月)内。质保期内卖方进展质量“三包”。5.质保期满后，假设有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，那么由卖方负责免费更换及维修。6.质保期满后，应买方要求，卖方应参考届时的市场价格，优惠向买方提供必须的零配件。7.在有关部门进展的验收时，卖方应及时配合买方，如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收，那么视卖方的合同义务未完成，由此造成买方损失的，买方有权提出索赔。8.卖方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丧失的风险由卖方承当。9.最终验收：质保期满后，买方组织有关部门按合同规定的标准进展最终验收。十四、异议索赔卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜：1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被回绝货物所需要的其它必要费用;2.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格;3.对有缺陷的零件、部件和设备，卖方应同意更换，以到达合同规定的规格、质量和性能，卖方承当一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。4.卖方承当因安装原因造成的一切损失。5.假如在卖方收到索赔通知后_________天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方承受。如卖方未能在卖方收到索赔通知后_________天内或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方法解决索赔事宜，买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保存进一步要求索赔的权利。十五、不可抗力1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，卖方应立即以书面形式通告买方，证明事故的存在。2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后_________天内仍不能交货，买方那么有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔。买方不承当终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但卖方必须在_________天内如数返还买方支付的预付款及利息。十六、逾期完工及逾期付款的罚那么1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十四条的不可抗力因素外)，那么必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天_________‰计算。如超过合同规定完工期限_________天后卖方仍不能完工，那么买方有权解除合同，而卖方除按货物总值每天_________‰计付给买方作为违约金(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外，仍须立即按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方，如上述违约金金额仍缺乏以补偿买方因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。2.假如买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款，那么卖方有权延期交货;假如超过合同规定支付时间的_________天买方仍不付预付款，那么卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金付给卖方：假如买方未按合同的规定的日期付货款给卖方，那么买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定，按约定执行。十七、产权与风险转移1.货物的产权，只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至业主。3.在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承当。4.产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承当违约责任的权利。5.卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承当。十八、争端的解决1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。2.本合同的诉讼管辖地为_________有管辖权的法院。3.在进展法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他局部仍应继续履行。4.本合同按照中华人民共和国的法律进展解释。十九、通知1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第_________天视为送达。2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。二十、税和关税1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。二十一、合同生效本合同在满足以下二个条件后生效：1.合同经双方受权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准;2.卖方按要求提交了履约保证金。二十二、其它1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成局部，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。2.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成局部，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。3.卖方在执行该合同时，须向买方另外上交该合同总造价的_________%(￥_________元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。4.除买方事先书面同意外，卖方不得局部或全部转让其应履行的合同项下的义务。5.本合同一式_________份，双方各执_________份。6.本合同合计_________页a4纸张，缺页之合同为无效合同。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________电力设备安装合同管辖法院篇6甲方：代表：地址：：乙方：代表：地址：：甲方为一家规模较大的电力设备公司，乙方为进展工程施工与甲方达成合作，双方在平等、自愿、公平和老实信誉的根底上、经协商一致，达成如下协议。1、甲方以______台电力设备出资共计______元，占股_______％。2、乙方组织工程施工及后续验收等事项，占股_______％。1、工程名称：2、工程地址：3、合作期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。1、甲方负责提供与工程施工相符的电力设备〔电力变压器型号：_______功率：______〕和材料。2、乙方施工时需遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。3、甲方不干预乙方对工程的施工和工人管理，该项责任由乙方承当。4、甲方有权派______名驻地工程代表与乙方就工程事务进展沟通。5、乙方需采取有效措施施行地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。6、施工电费由双方共同分担。7、乙方负责聘请施工人员以及人员管理，施工队工资由双方在合作收益中扣除。1、工程期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。假设乙方需要继续使用该电力设施，那么应于工程期满前_______个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后签订协议。2、施工期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进展全面和专人管理。3、施工前，甲、乙双方应对该电力设施进展检验和登记造册。电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、工程施工区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、工程期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。1、该工程工程所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成_______%，乙方占股权分成_______%。2、该项工程款由乙方结算。乙方应在工程款到账后______日内给甲方分配。1、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承当违约责任，向对方支付违约金______元。违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金缺乏的局部。2、违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后______天内偿付，否那么按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合作收益中扣收。甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，可以依法向_____方所在地人民法院起诉。1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。2、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议严格执行。如一方违背本协议，另一方有权按本协议规定索赔。3、本协议一式_____份，甲乙双方各执______份。甲方〔签章〕：代表人〔签字〕：______年______月______日乙方〔签章〕：代表人〔签字〕：______年______月______日延伸阅读运输合同纠纷较一般合同纠纷复杂，它涉及到承运人是否正确履行合同、是否造成货物毁损、是否按时运到，收货人是否履行收货义务等。从便利审讯与诉讼以及存在实际联络的角度出发，运输合同纠纷由运输始发地、目的地或被告住所地法院管辖是适宜的。目的地是指客、货运输的最终到达地。运输合同可能是单一的运输工具来完成，比方由路上运输或者水上运输或者空中运输单独完成，也有可能采取的是多种运输工具结合运输，路上运输还存在公路运输和铁路运输之分。采用不同的运输工具，就可能形成是由普通法院管辖还是由专门法院管辖的问题。理论中处理这一问题的根本原那么是：(1)假如是采用单一运输工具，那么按运输工具不同来确定管辖法院，比方采用水运，那么由海事法院管辖，采用铁路运输，那么由铁路运输法院管辖;(2)假如是采取结合运输，根据详细情况，但凡与海事有关的，由海事法院管辖，与铁路运输有关的，由铁路运输法院管辖;(3)在结合运输中，假如同时存在水运和铁路运输的，如何确定管辖法院，法律并未作出详细规定，在这处情况下，可以由当事人选择法院管辖。【相关根据】中华人民共和国民事诉讼法[19910409]第二十八条因铁路、公路、水上、航空运输和结合运输合同纠纷提起的诉讼，由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。中华人民共和国海事诉讼特别程序法[19991225]第六条海事诉讼的地域管辖，按照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定。以下海事诉讼的地域管辖，按照以下规定：(一)因海事侵权行为提起的诉讼，除按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条至第三十一条的规定以外，还可以由船籍港所在地海事法院管辖;(二)因海上运输合同纠纷提起的诉讼，除按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条的规定以外，还可以由转运港所在地海事法院管辖;(三)因海船租用合同纠纷提起的诉讼，由交船港、还船港、船籍港所在地、被告住所地海事法院管辖;(四)因海上保赔合同纠纷提起的诉讼，由保赔标的物所在地、事故发生地、被告住所地海事法院管辖;(五)因海船的船员劳务合同纠纷提起的诉讼，由原告住所地、合同签订地、船员登船港或者离船港所在地、被告住所地海事法院管辖;(六)因海事担保纠纷提起的诉讼，由担保物所在地、被告住所地海事法院管辖;因船舶抵押纠纷提起的诉讼，还可以由船籍港所在地海事法院管辖;(七)因海船的船舶所有权、占有权、使用权、优先权纠纷提起的诉讼，由船舶所在地、船籍港所在地、被告住所地海事法院管辖。安装工程分包合同法院管辖【篇一】承包人：(甲方)分包方：(乙方)经双方协商，甲方同意将(工程名称)钢构造(彩板)安装工程以工程分包形式委托乙方施工。为保证工程质量，工程进度可以满足承包合同的约定标准，同时迟到平安、文明施工的要求，双方本着责任明确、风险共担的原那么，协议如下。第一章工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：(M2)分包内容：分包方式：包工不包料质量标准：合格工程期限：总工期个工作日方案进场时间：年月日方案开工时间：年月日第二章双方责任一、甲方责任：1、甲方委派程质量、平安、进度的控制和管理及施工组织协调工作。2、负责与建立单位，监理单位联络质量，进度、变更、签证等业务工作，并及时将相关问题传达至乙方。3、根据安装工程进度需求，按施工程序及时组织构件、材料进场，保证工程连续施工。4、以“施工手册”的形式，向乙方进展施工技术、平安、质量、进度的交底，并办理交底手续。5、负责办理工程试化验、工程资料、开开工报告等各类技术业务工作。6、协助乙方联络施工现场用电，用水及食宿问题。二、乙方责任：1、根据工程规模及工期要求，合理组织相应数量的人力，机具按时进场，施工才能应满足合同工期的要求。2、熟悉图纸及施工工艺，及时提出图纸及工艺中存在的问题和解决方法，在未征得工程经理同意前，不得私自对原图内容及工艺作法进展修改，以确保施工质量。3、按照工期需求，及时提出构件、材料进场方案，构件、材料的型号、数量、需求时间要准确，以确保施工的连续性。4、对施工质量、平安、进度负有直接责任，认真做好施工平安的教育、交底、防护等工作，必须杜绝重大平安事故的发生，确保施工平安。5、尊重建立单位、监理单位的现场派驻人员，服从管理、文明施工，树立彩新公司良好的外在形象，维护公司利益。6、做好现场员工食宿的生活效劳工作，防止食物中毒及冬季煤气中毒事故，保管好现场施工物资及负责现场平安保己工作。第三章分包价款及支付1、双方议定价款以建筑面积指标价分包。本工程安装工程分包价款计算如下：建筑面积*元/M2=元(大写)￥。2、分包范围：施工工人工资，吊装机械费，工具使用。3、支付。3.1、施工队进场，甲方支付分包价款%计(大写)。3.2、安装工程形象进度到达甲方支付进度款(大写)。3.3、余款待年终结算完成后，按全年完成工程安装总造建筑面积的分包款，除质量保证金外一次性付清;3.4按工程承包合同约定的质保期满后的15天内，全额返还质保金。第四章奖罚条例为标准签约双方履约义务并保证工程质量、平安、进度各项指标的完成，进而到达本工程工程的全面诚信履约程度，本工程采用对质量、平安、进度三项经济技术指标考核制，年终根据所完工程考核情况及单位工程约定的奖罚条例，予以奖励和处分。1、本工程三项指标全面履约的，公司给予工队负责人(施工员)以本合同分包价款%计元的现金奖励，奖金随年终结算款一并发放。2、本工程三项指标未能全面履约的，不予奖励。3、因平安质量问题所造成追修而影响工期时，按承包合同中约定的相应条款处分方式进展处分。4、发生轻伤事故，如医疗处置由公司垫付时，发生的费用在年终结算时从分包方价款中扣除;属非责任事故，不予处分，属责任事故，每起事故处200元处分金。5、发生重伤以上等级事故，除由分包方承当发生的费用外，视事故程度不同，对分包方处以1000—20xx元的处分。6、因分包方组织不力等原因造成工期拖延，从而造成承包方被处分的，分包方承当损失金额的%，非分包方原因的工期拖延，不予处分。第五章附那么1、本合同自双方签字之日起生效，全面完成约定条款内容后自行失效。2、本合同未尽事宜以《工程承包合同》相关约定执行，《工程承包合同》未有约定时，双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日安装工程分包合同法院管辖【篇二】总包方:___________________(以下简称甲方)分包方:___________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建立部《建筑安装工程总分包施行方法》和××市人民政府[1984]×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称:______________二、工程地点:______________三、工程编号:______________施工答应证号:___________营业执照号:__________四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限年月日开工、年月日开工。六、分包工程人工费用元。七、乙方投入工种及人数人。第二条工程结算按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结算(幅度不超过已完成量的80%)，工程开工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条平安消费一、甲方对乙方承当的工程要做到平安交底，提出明确平安要求，并进展监视检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违背上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违背消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平米人工费包干，每平方米元。二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。四、清工每日为元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。八、分包工程费用明细表(一--七项均可列表)。第七条材料供给管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手持操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案装备，一台机械一般配一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条现场管理一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案进度、材料供给等工作双方应亲密配合，保证施工顺利进展。二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和平安消费，保护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁俞拿现场用料，如违背现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。甲方：乙方：年月日年月日安装工程分包合同法院管辖【篇三】建筑安装工程内局部包合同总包单位：〔简称甲方〕分包单位了：〔简称乙方〕为了加强协作配合，共同完成国家建立任务，甲方将局部工程工程委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的"土建与水电施工配合暂行规定"执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。第一条工程名称：〔略〕第二条工程地点：〔略〕第三条承包方式：〔略〕第四条工程工程、造价及工期：〔略〕第五条甲、乙双方责任一、甲方责任1.对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。2.组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、平安消费管理和监视工作。3.统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。4.统筹安排现场平面布置，为乙方提供消费、生活场地和临时设施、水和脚手架，其管理费用在开工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。5.参加乙方工程质量和开工验收，编制总包开工资料。6.统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。二、乙方责任1.保证分包工程工程质量和工期要求。2.按施工组织设计要求编制分包工程工程的施工方案，参加甲方综合平衡。3.编制分包工程工程的施工进度方案、材料、设备方案，编制工程预结算书。4.乙方提供分包工程工程的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。5.服从甲方施工现场的平安、保卫、场容等规章制度的管理。第六条工程物资供给1.分包工程所有的设备、材料由发包单位供给，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算局部，由乙方找发包单位办理增账手续。2.乙方分包工程工程需用公司内部供给材料，由乙方编制方案，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供给给乙方材料。3.非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。第七条上报工作量与结算1.施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否那么不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能打破总量。2.设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。3.结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。4.甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补方法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否那么不能报量。第八条工尺功能质量和交工验收1.本工程工程质量要求到达质量标准。2.质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术标准为根据。3.隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。第九条奖励与罚款1.施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度开工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度方案，应交乙方安排施工，开工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提早一天或推延工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定方案时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原那么，方案一经形成，各方都要遵循方案安排施工，否那么负拖延工期责任。安装工程分包合同法院管辖【篇四】1、根据本工程经理部文明施工规划，对平安帽和胸卡有严格的要求：工程主要管理人员配戴红色平安帽；工程一般管理人员配戴白色平安帽；工人配戴黄色平安帽。班组进场时，每个成员必须在平安部门进展三级平安教育，履行签字手续，对遵章守纪承当义务。乙方进场后，订立平安消费责任书，班组内部应做到天天班前平安交底，周周平安总结，因违章作业发生伤亡事故，费用均由乙方负责。必须按规章制度搞好文明施工，每个作业点每天应保持整洁，天天搞好落手清。乙方必须严格按照平安操作规程进展施工，否那么由此造成的后果将由乙方自己承当，乙方必须遵守甲方制定的平安消费规章和奖罚制度。5、对违章出现工伤事故，甲方只承当协助调查，分清责任的义务，不承当任何责任及经济损失。对非工伤事故，由乙方全权负责，并承当经济损失。假设乙方未经甲方同意，乙方私自增减人员，不管是否发生工伤和非工伤事故均由乙方负责。教育工人遵守法纪和相应的企业规定，严禁家属、小孩进入施工现场，否那么，每人罚款100元后，去除出场。不得随意在宿舍、办公区、其它公共场所乱画乱张贴，不得招收“三无”人员，不得让其在工地宿舍留宿，否那么，发现一人次，罚款100元。乙方在施工中发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架。如在施工现场发生打架事件，打架的每人罚款1000元/次，如违背法律，送公安机关处理，工程部不予承当任何费用，同时对班组长管理失控，处分1000元/次。假设再犯，将加倍严厉处分。乙方应做好施工现场的文明施工，材料堆放整齐、完工清场、施工机器整洁，并做好生活区的清洁卫生工作。食堂用餐文明有序，宿舍内照明电线不得私拉乱接，违者按工程部规章制度进展罚款，严禁在宿舍内赌博。负责本班组的宿舍卫生，作好相应的文明施工工作，并派班组兼职平安员负责监视检查平安及文明施工工作。安装工程分包合同法院管辖【篇五】总包方：____(以下简称甲方)分包方：____(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建立部《建筑安装工程总分包施行方法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称：____二、工程地点：____三、工程编号：____施工答应证号：____营业执照号：____四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限年月日开工、年月日开工。六、分包工程人工费用____元。七、乙方投入工种及人数人。第二条工程结算按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程开工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条平安消费一、甲方对乙方承当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进展监视检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违背上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违背消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米元。二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。四、清工每工日为元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为元。七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。第七条材料供给管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手持操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案装备，一台机械一般装备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案进度、材料供给等工作双方应亲密配合，保证施工顺利进展。二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和平安消费，保护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违背现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。第十一条附那么一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门进展调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进展鉴证或到公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.2.3.4.第十二条合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书;2.3.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部开工并结算完毕后失效。总包单位：(盖章)分包单位：(盖章)鉴(公)证机关法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)(盖章)单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：：：年月日本合同签订日期年月日分包工程算书合同号总包单位：(盖章)分包形式：分包单位：(盖章)工程工程名称：第页安装工程分包合同法院管辖【篇六】承包单位：________________〔以下简称甲方〕分包单位：________________〔以下简称乙方〕甲方将本工程工程分包给乙方施工，为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，根据《____市招标、承包工程平安管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的平安责任，确保施工平安，双方在签订本工程工程分包协议的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。一、工程概况1。工程名称：________________2。工程地址：________________3。分包范围：________________4。分包方式：________________二、工程期限从_______年______月______日开工至_______年______月______日开工。三、协议内容1。甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、平安消费主管部门颁发的有关平安消费、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2。甲乙双方都应有平安管理组织体制，包括抓平安消费的领导，各级专职和兼职的平安干部，应有各工种的平安操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级平安消费岗位责任制和定期平安检查制度，平安教育制度等。3。甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的平安技术措施方案，严格按施工组织设计和有关平安要求施工。〔1〕工程工程应由甲方编制施工组织总设计。〔2〕工程工程由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。4。甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进展平安消费制度及平安技术知识教育，增强法制观念，进步职工的平安消费思想意识和自我保护的才能，催促职工自觉遵守平安消费纪律、制度和法规。5。施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进展平安消费进场教育，介绍有关平安消费管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员平安消费教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、催促施工人员严格遵守、认真执行。6。根据工程工程内容、特点，甲乙双方应做好平安技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。7。施工期间，甲方指派____负责联络、检查催促乙方执行有关平安、防火规定；乙方指派____负责本工程工程的有关平安、防火工作。甲乙双方应经常联络，互相协助检查和处理工程施工有关的平安、防火工作，共同预防事故发生。8。乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的平安消费、防火管理的各项规定，承受甲方的催促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好平安消费、防火管理以及催促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违背平安消费规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。9。在消费操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应催促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10。甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停顿施工，并由有关单位落实整改前方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合平安要求和处于平安状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。11。由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经历收或验收不合格的情况下投入使用，否那么由此发生的后果概由擅自使用方负责。12。乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须互相借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关平安使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合平安要求，借入方必须进展检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行平安操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。13。甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护设施、平安标志和警告牌、不得擅自撤除、更动。如确实需要撤除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的平安管理人员的同意，并采取必要、可靠的平安措施前方能撤除。任何一方人员，擅自撤除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。14。特种作业必须执行国家〔特种作业人员平安技术培训考核管理规定〕，经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。15。甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应获得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。16。乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进展检测，并做好检测记录，如不符合平安规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格前方准使用，违背本规定或不经甲方答应，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。17。贯彻先订协议后施工的原那么。甲方不得指派乙方人员从事协议外的施工任务，乙方应回绝协议外的施工任务，否那么由此造成的一切后果均由有关方负责。18。甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有