电力工程监理合同范本

电力工程监理合同范本电力工程承包合同模板是怎样的甲方：xx州水务局乙方：xx水电工程局有限责任公司依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx州水务局将xx县结古镇禅古新村0。4kv~10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况：0。4kv~10kv线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：xx县禅古新社区水利配套基础设备（供电）工程二、工程内容：0。4kv~10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：xx县结古镇禅古新村四、设计单位:xx水电勘探设计院五、工期：2021年月日至2021年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要添加的项目部分以设计变更为准。其次条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三顺应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目担任人：二、乙方项目担任人：三、工程甲方代表：担任施工全过程工程质量检查。四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位供应施工的便利条件。二、甲方担任组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、开、竣工时间由甲方确定。四、担任向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。五、甲方可向施工项目部在本地区供应生活费和材料及机械使用费。第五条乙方工作一根据国家电力工程质量验评标准，担负XX县结古镇禅古新村建设0。4kv~10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。五供应施工的工程进度方案。六恪守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互协作。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方担任已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应公费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。十乐观协作甲方的工作，担当相应的重建保电工作。第六条工程质量一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：由甲方确定。第七条验收和重新检验一甲方依据乙方的申请，组织青海XX电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因本身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30%。第九条工程款领取一工程款领取方式：转账或支票二工程款领取金额和时间：按工程进度领取工程款。第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量证明文件。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。第十一条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商处理，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。第十二条平安施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘由形成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不担任；由于乙方施工缘由形成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任。第十三条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商处理。甲方：XX州水务局乙方：xx水电工程局有限责任公司担任人：担任人：法人代表：。工程监理合同范本.doc工程建设监理托付合同甲方： 地址： 邮码： 电话： 法定代表人： 职务： 乙方： 地址： 邮码： 电话： 法定代表人： 职务： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在公平、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条监理项目范围甲方托付乙方，按本合同书要求进行 工程项目的 施工监理，监理范围： 质量掌握、进度掌握和投资掌握工作。其次条期限费用服务期限为 年 月至 年 月。总费用为： 万元。第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。.甲方是本工程项目建设的组织者，担任建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家担任。乙方受甲方的托付，作为本项目监理单位，依据本合同书进行监理工作，行使给予的权力和责任，对甲方担任。.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中具体说明。4.本合同书所指的监理费用及领取方法在附录D中具体说明。.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的详细规定（代表、地点、方式等）在特别条款中订明。第四条本合同书的开头、完成与变更。1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书马上生效。2.监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限开头其服务。3.监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。4.假如状况变化，致使合同书需变更时，必需经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。5.假如如本合同书需延长（不行抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特别条款中事先加以说明。6.合同签约后消失国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特别条款中详细说明。第五条甲方的权力与责任。1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严峻影响工程进度，甲方有权要求更换乙方次要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等严重问题变更时，应由甲方最终确定并按国家规定的基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方供应规定的设备、设备和材料。5.甲方应向乙方供应本合同规定的监理工作所需的合同文本、材料、图纸和数据等。同时应在特别条款中明确供应的方式、份数与回收、保密等方法。6.甲方应担任协调工程外部条件及与地方的关系。7.甲方应在特别条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出打算。8.甲方依据附录D按时领取乙方监理费用。第六条乙方权力与责任。1.乙方拥有合同中规定的权力，并担当相应全部责任。.乙方必需具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必需根据监理的职业原则完成其全部职责。3.在监理过程中监理单位如需另聘专家询问或帮助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方担当；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方担当费用。.乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设备。详细使用协议在附录C中规定。.乙方必需按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其次要人员资历和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方依据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中次要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。.乙方有本监理项目的质量拒绝权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。8.乙方向甲方收取的酬劳，是其关于本合同书的独一酬劳。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其担当义务有关的其他津贴、回扣等酬劳和非直接领取。9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的隐秘，乙方亦不得泄露设计、承包等单位供应并申明的隐秘。第八条调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、公平互利准绳充分协商，处理争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条违约责任由甲方缘由要求终止合同，甲方应至多提前2个月通知乙方，并要担当违约责任，领取商定赔偿费用。由乙方缘由要求终止合同，乙方应至多提前。电气工程承包合同建设工程施工合同（电力1）编号：本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有商定外，应具有本条所给予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》商定的具有工程发包主体资历和领取工程价款力量的当事人。二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。三、承包方（简称乙方）：《协议条款》商定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资历并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。五、社会监理：受甲方托付、具备《电力工程建设监理单位资质管理方法》规定资历的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总担任人。七、设计单位：甲方托付的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：《协议条款》商定详细内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指点价格，通过投标投标或甲乙双方协商确定，用以领取乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济收入：在施工中发出，经甲方确认后以添加预算形式领取的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接领取的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中商定的合同工期。十五、开工日期：《协议条款》商定的工程开工日期。十六、竣工日期：《协议条款》商定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关材料）。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不行抗力：因战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任形成的爆炸、火灾，以及《协议条款》商定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约形成损害的自然灾难。二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及解释挨次一、合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有商定外，其组成和解释挨次如下：1.《协议条款》；2.《合同条件》；3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；4.投标承包工程的中标通知书、投标书和投标文件；5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；6.标准、规范和其它有关技术材料、技术要求；7.构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件消失模糊不清或不相全都时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商处理（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方看法仍不能全都的，按第30条商定的方法处理。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语一般话书写，双方可依据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语一般话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和商定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可商定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》商定的时间和份数向乙方供应商定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》商定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并担任按商定供应中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按《协议条款》商定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确 且具有满意施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要。电力线路施工合同协议书电力工程施工合同电力工程施工合同甲方:辽宁省XXXXXX供电公司乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要添加的项目部分以设计变更为准。其次条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三顺应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目担任人：二乙方项目担任人：三工程甲方代表：担任施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方担任在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。二担任组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运转维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三依据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四担任向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一根据国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。五供应施工的工程进度方案及相应进度统计表和工程事故报表，供应前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。六恪守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工乐音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任形成的罚款及因乙方施工缘由形成的赔偿除外。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方担任已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应公费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333236613365工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运转维护单位等相关部门。第七条验收和重新检验一甲方依据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运转维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因本身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。三隐藏工程和两头验收。工程施工达到合同商定的隐藏工程和两头验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应准时进行验收。验收合格后方可进行隐藏和连续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。第九条工程款领取一工程款领取方式：支票二工程款领取金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。三保修金和领取方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可托付他人修理，因乙方缘由形成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方领取。第十二条争议因执行本合同发生争议，由争。电力线路工程总承包合同范本工程承包合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵照公平、自愿、公正和诚恳信誉的准绳，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：_。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人领取合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日；3、因以下缘由形成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按商定供应（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按商定日期领取工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按商定供应指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量添加；e非承包人缘由停水、停电、停气形成停工累计超过小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由形成停工累计超过小时。4、承包人在以上状况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、根据《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写¥。五、工程款结算及领取1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人领取工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人领取工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人领取工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工预备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应担任做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并供应次要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应恪守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安训练，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法处理，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程担任免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。九、现场代表发包人现场代表 ，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同商定，处理工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方领取违约金万元。十一、争议处理双方商定，在履行合同过程中产生争议时，双方应准时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：___年___月___日合同订立地点： 本合同共_页发包人： 承包人：住宅： 住宅：法定代表人： 法定代表人：电话：。电力线路施工合同协议书电力工程施工合同甲方：辽宁省XXXXXX供电公司乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（¥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要添加的项目部分以设计变更为准。其次条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三顺应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目担任人：二乙方项目担任人：三工程甲方代表：担任施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方担任在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。二担任组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运转维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三依据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四担任向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一根据国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。五供应施工的工程进度方案及相应进度统计表和工程事故报表，供应前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。六恪守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工乐音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任形成的罚款及因乙方施工缘由形成的赔偿除外。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方担任已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应公费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运转维护单位等相关部门。第七条验收和重新检验一甲方依据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运转维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因本身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。三隐藏工程和两头验收。工程施工达到合同商定的隐藏工程和两头验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应准时进行验收。验收合格后方可进行隐藏和连续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。第九条工程款领取一工程款领取方式：支票二工程款领取金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。第十条竣