贮灰库工程安装除外承包合同

合同编号：***建筑安装工程承包合同发包单位：***电力建设工程有限责任公司承包单位：***建筑公司二OO四年十月二日建筑安装工程承包合同发包单位：***电力建设工程有限责任公司（以下简称甲方）承包单位：***建筑公司（以下简称乙方）经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将部分工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签定本合同，共同遵照执行。工程名称：***热电2×150MW机组冷却塔工程工程地点：***热电有限公司施工现场承包范围：（1）贮灰库工程（安装除外）。（2）甲方可视乙方施工进度、质量等情况调增或调减其工程量，报项目部计划部办理增减手续。承包方式：包工包料工期：严格按照甲方网络进度要求的工期执行工程造价结算：本工程实行施工图预算加签证的承包方式：定额执行2001年度电力建设工程预算定额《建筑工程》。不足部分执行内蒙古自治区《建筑工程预算定额》。本工程在施工图预算直接费的基础上，计取8%的管理费，不在计取其他费用。工程质量以施工图为准。乙方严格按照甲方制定的施工进度、质量、安全文明施工的要求施工，否则，根据相关部门的有关签证，进度按工程总造价的1%奖罚；质量按1%奖罚；安全按0.5%奖罚；文明施工按0.5%奖罚。在结算中扣除。另如果经监理、业主等有关单位鉴定，工期、质量、安全及文明施工达到甲方、项目部要求且质量达到优级，则奖励1元/工日。预算外签证，必须由工地、工程管理部部长、项目经理签章后方可结算，结算时补办签证，一律无效。施工图预算中包括乙方应计取的所有费用，乙方严格按照甲方要求的施工进度、质量、安全文明施工。税金由甲方统一上交。乙方承建的工程，如乙方原因造成的未完尾留的工程，结算时扣除其尾留工程结算值双倍的费用后，作为其最终的结算值。合同签定后，乙方每月25日前报甲方本月完成工作量报表，经甲方审定后作为拨付工程进度款的依据，甲方视甲方资金到位情况拨付进度款。工程竣工后，一周内乙方向甲方项目部报送全部竣工结算件，项目部在28日内审定预结算件，并签署预结意见。暂不盖章，然后报公司审计（审价）部门最终审定和公司领导签字后分包工程的最终结算值。其中，质保金及安保金的返还按照项目部现场有关管理规定办理；材料供应甲方负责供应钢材、木材、水泥。其他材料均由乙方自行采购。乙方必须按照施工图纸和定额含量使用；材料领料的手续应由甲方工地主任签章后，由物质部签发并建立台帐，工地材料员建立二级发放台帐，并在每月25日将乙方领用材料汇总后报物质部，计划经营部各一份，以确定实际领用量。计划部按月终根据图纸和工料对乙方使用材料进行核算；双方职责甲方：由甲方提供施工图纸，组织有关单位对施工图纸设计等技术资料进行交底。由项目工程部、质量部、安监部等共同监督施工进度并进行技术签证。做好施工现场协调工作。提供建筑物定位标准、标高、水准点和坐标点。按照总平面图、提供施工用水、电源控制点，乙方发生的水电费，甲方按乙方实际使用的水电费扣除，水电价格按业主收取的标准转帐。协调解决抢救工伤事故的用车。若乙方不能满足甲方要求，甲方有权对乙方工程范围内的工程进行调整。乙方：组织施工队伍、机具按期进入施工现场，服从甲方调整、安排。参加图纸会审，按设计图纸、规程、规范、定额工序要求进行施工，承担因违反工艺规程而造成的损失与责任。乙方配备完整的施工管理机构。负责编制施工技术措施及工程进度计划，按时向甲方报送工程质量、进度月报。乙方必须具备完整的质量保证组织。按甲方制定的质量保证体系文件严格施工，提供各种原始资料和二级及以下质量验收记录；已完工程在办理移交手续前，应认真保护，若发生损坏由乙方负责赔偿；负责编制竣工结算书。遵守甲方现场的一切规章制度。乙方人员进入施工现场必须携带身份证和项目部人事部办理的胸卡和暂住证。乙方施工人员在施工现场如有顶撞、谩骂业主和监理人员等不良行为着，一经发现立即清除施工现场。乙方若在现场发生群殴现象，由项目部扣除本合同价款的5—8%作为惩罚，并对当事人移交公安司法部分处理。安全施工严格按照甲方《安全文明实施细则》的要求施工，强化安全意识，加强安全文明管理。负责编制安全技术措施，并按规定报送甲方有关部门经批准后实施。施工现场决不允许出现设备、机械事故、重伤和死亡事故，因乙方原因造成的安全事故和乙方自负。在施工中，做到工完料尽场地清。乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担经济责任和违约责任，违约金为工程造价的1.5%。十一、工程质量验收工程质量必须达到国家优质工程、内蒙古自治区样板工程的标准，必须符合设计要求，严格按照《电力建设施工及验收规范》、《火电施工质量检验及评定标准》及国家和行业有关技术规范、规定标准进行施工，分部分项优良品率必须大于等于80%，且“关键”分部必须优良；如出现一次质量不符合着甲方有权清退，另选队伍。隐蔽工程的验收，乙方应提前三天以书面形式通知甲方，甲方组织有关单位共同检查验收，质量不合格着，无偿返工并承担因此造成的一切损失，工期不得顺延。全部工程竣工验收后，双方签具验收证明。工程竣工移交签字后，保修期服从甲方与业主的主合同要求，在保修期内发生的质量问题，由乙方无偿处理。竣工结算时，质量保修金按照业主与甲方签订的主合同留甲方，保修期满后退还乙方，保修金不计取利息。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，违约金为工程造价的1%。十二、违约责任：由于一方的原因造成合同不能履行，由责任方承担违约责任，由于双方原因，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。任何一方违约，均承担因违约而给对方造成的损失，损失费用由双方按实核定。合同执行过程中，如放生矛盾或经济纠纷，双方应本着事实求是的精神，平等互谅、协商解决。协商无效时，任何一方均可向有管辖权的合同签订地法院即呼和浩特市新城区人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续，并保护好已完工程：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方接受；法院要求停止施工。十三、环境条款在施工合同的履行，我方制定了现场管理的有关条款为：施工现场噪音进行控制，不干扰周围相关反方，厂界1m外白天≤65dB、夜晚≤55dB、力争减少夜间施工，对施工人员采取保护措施。]生活区、办公区、施工现场产生的固体废物分类、收集、统一处理，减少对环境的影响。工作环境符合国家的标准要求，生活区、办公区、施工场区设施摆放井然有序，文明整洁，员工行为规范。重要环境因素、重要危险源得到控制和消除，合格率100%。特殊工作人员持证上岗，符合国家要求。危险化学品建立危险品库房，并设专人保管，得到有效控制。十四、其它合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十五、本合同经甲乙双方盖章签字后生效，工程完工结算工程款后失效。十六、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本十份，甲方执六份，乙方执四份，具有同等法律效力。发包单位：（公章）承包单位：（公章）法人代表：