2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库汇总800题（含详解）

PAGEPAGE4662023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库汇总800题（含详解）一、单选题1.关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。A、自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B、违法行为记录的公告期限为6个月至3年C、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月答案：C解析：《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。2.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。A、材料商住所地法院B、建筑商住所地法院C、工程所在地法院D、交货地点法院答案：B解析：一般地域管辖，是以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖，通常实行“原告就被告”原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准。根据《民事诉讼法》规定，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。3.某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法正确的是()。A、甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B、乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C、乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D、两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定答案：C解析：事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。4.《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。A、15B、5C、10D、7答案：A解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。5.甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。A、丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B、甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、丁施工队只可以起诉丙公司答案：D解析：根据《合同法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止分包单位将其承包的工程再分包。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案中，甲公司是发包人，乙公司是总承包人也是转包人，丙公司是违法分包人，丁施工队是实际施工人。因此，根据上述规定，丁施工队可以以甲公司、乙公司、丙公司为被告；对于丁公司尚未拿到的工程款，甲公司应承担责任。因此，D项丙可以起诉发包人、转包人和违法分包人，故D项说法错误；ABC项符合上述规定。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。6.下列关于法的效力层级的表述中，有误的是()。A、在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B、新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法C、宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力D、同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定答案：D解析：法优于一般法《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。7.根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律C、施工图设计文件D、工程监理合同答案：D解析：2012年建设工程法规真题第17题本题主要考查按图施工、遵守标准。D项：工程监理合同是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理，明确双方权利、义务的协议。是监理单位进行监理的依据之一，而非施工单位施工的依据。所以D错误。AC项：根据《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。”A项施工合同中约定采用的推荐性标准属于施工技术标准，C项中的施工图设计文件属于工程设计图纸，均属于施工依据。所以AC正确。B项：《建设工程质量管理条例》第2条规定：“凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。”建筑法律是规范施工行为的各项法律的总称，因此也属于施工的依据。所以B正确。本题属于选非题，综上所述，本题正确答案为D。8.甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。A、丙应对此承担全部责任B、乙对全程运输承担责任C、乙仅对自己的运输区段负责D、甲应直接要求丙赔偿损失答案：B解析：两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。9.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。(2015真题)A、有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B、管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员答案：C解析：本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。10.（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）A、有自己的名称B、有自己的组织机构C、有必要的财产或经费D、有自己的住所答案：C解析：P9-10有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。11.根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。（2012）A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位答案：B解析：根据《建筑法》的规定，建设工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。412.下列关于联合体投标的说法正确的是（）。A、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B、招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D、联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标答案：C解析：A由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；B招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成；D联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标，相关投标均无效。13.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。(2015真题)A、承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B、共同承揽人对定作人承担按份责任C、未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D、承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验答案：C解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。选项A，承揽人发现不符合约定，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他措施；选项B，共同承揽人对定作人承担连带责任；选项D，承揽人在工作期间，要接受定作人必要的监督。14.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。A、建立健全安全生产责任制B、制定安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。15.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。(2015真题)A、法律B、行政法规C、地方性法规D、部门规章答案：D解析：本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进人本地区市场。除以上规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。16.下列对合同分类的说法,错误的是()。A、加工承揽合同属于双务合同B、租赁合同属于诺成合同C、建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同D、自然人之间的借款合同属于实践合同答案：C解析：单务合同，是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。例如，在赠与合同中，受赠人享有接受赠与物的权利，但不负担任何义务。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。17.任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()A、国有土地B、集体土地C、地方土地D、单位土地答案：A解析：设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A、使用许可证和产品合格证B、产品许可证C、生产许可证D、生产许可证和产品合格证答案：D解析：2004年建设工程法规真题第25题根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。综上所述，本题正确答案是D。19.对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起()个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。A、6B、9C、12D、18答案：B解析：本题考核的是初步审定和公告。对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。20.抵押担保的范围包括()。A、主债权及利息和违约金B、损害赔偿金和实现抵押权的费用C、主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D、主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用答案：C解析：本题考核的是抵押担保的范围。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。21.在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理答案：D解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。22.参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费()年的，按月领取基本养老金。A、10B、15C、20D、25答案：B解析：参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满15年的，按月领取基本养老金。23.关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。A、一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行B、劳动争议仲裁实行的是约定管辖C、当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉D、劳动争议仲裁实行一裁终局制度答案：C解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。。24.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行答案：A解析：2011年建设工程法规真题第31题本题考查的是执行和解。根据《民事诉讼法》的规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。申请执行人因受欺诈、胁迫与被执行人达成和解协议，或者当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。在本案中，法院恢复对原判决的执行必须要根据当事人的申请，不可以依职权进行。综上所述，本题的正确答案为A。25.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。A、3B、6C、9D、12答案：D解析：四）注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。”26.我国《担保法》规定的合同担保方式有()。A、留置B、保留金C、预付款D、暂定金答案：A解析：担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。27.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20％的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A、对该诉讼请求予以支持B、对该诉讼请求不予支持C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款来处理；当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。综上所述，本题的正确答案为C。28.施工现场所使用的安全警示标志（）。A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置C、必须符合国家标准D、必须以图形表示答案：C解析：2012年建设工程法规真题第12题本题主要考查危险部位设置安全警示标志。AC项：根据《建设安全生产管理条例》第28条的规定：“施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。”所以C项正确，A错误。B项：根据《建设安全生产管理条例》第28条规定，施工单位应当在危险部位设置安全警示标志。并且设置后，未经施工单位负责人批准，不得擅自移动或者拆除。B项表述“应依据设置的便利性选择设置地点和位置”明显错误。所以B错误。D项：安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般由安全色、几何图形和图形符号构成。D项说必须以图形表示，过于绝对，所以D错误。综上所述，本题正确答案为C。29.个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用()。A、比例税率B、5%~45%的9级超额累进税率C、5%~35%的5级全额累进税率D、5%~35%的5级超额累进税率答案：D解析：体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得，适用5%至35%的超额累进税率。30.监理单位的安全责任事项是()。A、编制施工组织设计文件B、制定安全技术措施C、对安全事故隐患要求施工单位整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：一、工程监理单位的安全责任（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；（二）依法对施工安全事故隐患进行处理；《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改；情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；（三）承担建设工程安全生产的监理责任。31.下列对收益权的描述中，正确的是()。A、使用权包括收益权B、收益权不是一项独立的权能C、收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能D、所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权答案：C解析：益权是指收取由原物产生出来的薪增经济价值的权能。收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。32.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A、欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B、当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息答案：D解析：本题考查的是工程价款的支付。选项A错误，利息从应付工程价款之日计付；选项B错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持；选项C错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算；选项D正确，《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。33.关于评标的说法，正确的是()。（2014）A、招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明答案：D解析：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。-9034.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。☆2014真题A、10B、20C、30D、50答案：C解析：本题考查的是施工单位安全费用的提取管理。合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。合同工期在一年以内的，不低于50%。选项C劳动纠纷不属于仲裁法，只能先去劳动仲裁委员会仲裁。35.施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据《仲裁法》，下列表述错误的是（）。A、当事人可以撤回仲裁申请B、当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C、当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D、和解达成的协议具有强制执行力答案：D解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。36.某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。A、1年内不得申请安全生产许可证B、3年内不得申请安全生产许可证C、吊销安全生产许可证D、追究刑事责任答案：A解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。37.保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C、保证合同没有明确采用保证的方式D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务答案：B解析：证的方式有两种，一是一般保证，一是连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。一般保证中，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任。因此，保证合同为一般保证，债务人的财产没有执行完毕，保证人有权拒绝承担保证责任。38.关于无效合同的理解，正确的是()。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同无效B、一方当事人故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的合同无效C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同无效D、一方恶意，损害对方利益的合同无效答案：C解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。39.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。A、抵押合同签字、盖章B、房产行政主管部门登记C、到公证部门公证D、贷款合同生效答案：B解析：事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物；（2)建设用地使用权；（3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：（1)生产设备、原材料、半成品、产品；（2)交通运输工具；（3)正在建造的船舶、航空器。40.某建筑工程项目实行的施工总承包，由（）支付意外伤害保险费。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同答案：A解析：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。41.李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。A、李某与张某间的租赁合同无效B、租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C、张某享有优先承租权D、两份合同均有效，李某应承担违约责任答案：D解析：《租赁合同》规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。42.甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有()。A、二审判决书未经甲方签收B、有新的证据足以推翻原判决C、二审判决适用法律有明显错误D、二审法官应当回避的没有回避答案：A解析：当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：①有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；②.原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；③.原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；④.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；⑤.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；⑥.原判决、裁定适用法律确有错误的；⑦.审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；⑧.无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；⑨.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；⑩.未经传票传唤，缺席判决的；11.原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；12.据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；13.审判人员审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。43.（2020年真题）关于专利权期限的说法，正确的是（）。A、发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B、外观设计专利权的期限为10年C、专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D、专利权的有效期自授予之日起计算答案：B解析：P24-30发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。44.甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。A、一般地域管辖B、协议管辖C、专属管辖D、指定管辖答案：B解析：B项：《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。甲乙两地的施工单位约定纠纷由丙地法院管辖，属于协议管辖。所以B项正确。A项：一般地域管辖是指以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖。《民事诉讼法》规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。所以A项错误。C项：专属管辖是指法律规定的某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。《民事诉讼法》规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。所以C项错误。D项：《民事诉讼法》规定，有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为B。*45.某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。A、设计单位B、建设单位C、审图单位D、监理单位答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济损失按照有关规定通过建设单位向设计单位索赔。本题中，车库挡土墙发生偏移是设计挡土墙截面过小的原因，施工单位对其进行维修的费用，根据合同相对性原则，应向建设单位要求赔偿，建设单位赔偿后可以向设计单位追偿，而不能直接由施工单位向设计单位要求赔偿。综上所述，本题的正确答案为B。46.（2020年真题）根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A、被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B、按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C、被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D、罚款处罚按照执法成本确定答案：C解析：P205-209《环境保护法》规定,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。47.人民法院审理民事案件,()进行调解。A、必须B、可以C、不得D、禁止答案：B解析：根据《民事诉讼法》的规定，判决前能够调解的，还可以进行调解。48.建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理()。A、第三者责任险B、财产人身保险C、社会工伤保险D、意外伤害保险答案：D解析：建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。49.下列不属于承租人的主要义务的是()。A、支付租金B、恰当使用租赁物C、妥善保管租赁物D、保证无第三人对租赁物主张权利答案：D解析：承租人的主要义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物、租赁期限届满返还租赁物。50.某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。A、每年B、每半年C、每季度D、每月答案：B解析：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。51.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A、建设方可以解除合同B、建设方可以要求减少支付工程款C、建设方可以要求施工方承担违约责任D、建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款答案：D解析：抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。本案中的建设方可以以施工方原因造成质量缺陷拒绝修复作为行使抗辩事由。52.按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。A、停止施工，配合保护现场B、报告当地文物行政部门C、进行发掘并移交发掘物品D、发掘未结束前不得继续施工答案：C解析：CD项：根据《文物保护法实施细则》第二十二条的规定，在进行建设工程中发现古遗址、古墓葬必须发掘时，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政管理部门组织力量及时发掘；特别重要的建设工程和跨省、自治区、直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作，由国家文物局组织实施，发掘未结束前不得继续施工。因此，C项必须发掘的，由文物行政管理部门进行，施工单位不得发掘，C项说法错误。D项说法正确。AB项：根据《文物保护法》的规定，在进行工程建设或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。因此，AB项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。53.（2019年真题）关于劳动者工资的说法,正确的是（）。A、企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B、工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C、用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D、劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资答案：D解析：P160-167企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工资制、结构工资制、经营者年薪制等，A错误；工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，B错误；用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准，C错误；劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育(产)假、节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动，D正确。54.根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是()。A、建设工程只能实行招标发包B、发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C、发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位D、发包单位可以将建设工程肢解发包答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。55.国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。☆2014真题A、准备、征求意见、修正、送审B、征求意见、修正、送审、报批C、准备、专家会审、征求意见、报批D、准备、征求意见、送审、报批答案：D解析：本题考查的是工程建设标准。工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。56.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的（）A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人答案：B解析：B项：《招标投标法》规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。所以B项正确。AC项：《招标投标法》规定，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。所以AC项错误。D项：《招标投标法》规定，联合体各方应制定一方作为联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书。因此，是联合体各方指定一方而非新成立一个公司作为牵头人。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为B。57.按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A、劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B、劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C、劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D、劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同答案：C解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。58.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017A、丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：本题考查的是劳务派遣。选项A应由乙申请工伤认定；选项C应由甲对丁进行培训；选项D乙应支付其应得的工作报酬。59.某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。A、A区或B区B、B区或C区C、C区或D区D、D区或A区答案：B解析：根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地的人民法院管辖。在本案中，B区是合同履行地，C区是被告单位所在地，因此，B区或C区法院均有管辖权。综上所述，本题的正确答案为B。60.阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。A、阳光公司无须给予李某任何经济补偿B、阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C、阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D、阳光公司应当给予李某5600元经济补偿答案：B解析：《劳动法》规定，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿，经济补偿的标准，按劳动者在用人单位的工作年限，每满一年支付一个月工资，6个月以上不满一年，按1年计算；不满6个月的，支付半个月工资。因此阳光公司应当支付的经济补偿为2.5×2400=6000元整。61.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（）。A、建设单位的安全责任B、工程监理单位的安全责任C、施工单位的安全责任D、勘察、设计单位的安全责任答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。施工单位的安全生产责任制度主要包括以下内容：（1）施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；（2）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；（3）制定安全生产规章和操作规程；（4）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。综上所述，本题的正确答案为C。62.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（（）。A、责令停业整顿B、吊销资质证书C、降低资质等级D、依法追究刑事责任答案：B解析：实施工程建设强制性标准监督规定》中规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。63.要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A、撤销案件B、中止审理C、终结审理D、缺席审判答案：D解析：2007年建设工程法规真题第59题《民事诉讼法》规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。综上所述，本题正确答案为D。64.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月。（2012）A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。65.下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。A、安全生产监督管理部门人员B、事故单位工会代表C、监察机关人员D、事故单位技术负责人答案：D解析：本题考察的是：施工生产安全事故的调查。事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。66.张先生购买体育彩票中了奖,获奖金15000元,他应按（）税率计算缴纳个人所得税。A、10%B、20%C、30%D、40%答案：B解析：许权使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，适用比例税率，税率为20%。体育彩票奖金属于偶然所得，67.下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。A、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B、工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D、施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤答案：C解析：程重大安全事故罪：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。68.下列情形中应当进行重新招标的是()。A、仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点B、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议C、通过资格预审的申请人少于3个D、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的答案：C解析：在投标人或者其他利害关系人对投标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。69.（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。A、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式B、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C、租赁期限超过20年的，超过部分无效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除答案：C解析：P182-184租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。70.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。71.构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的()处以刑罚。A、法定代表人B、经营负责人C、项目负责人D、直接责任人答案：D解析：本题考察的是工程重大安全事故罪。《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。72.下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是（）。A、省级政府建设主管部门颁发安全许可证B、安全生产许可证的有效期为5年C、企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续D、企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。73.关于保证责任的表述中，不正确的是()。A、保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用B、保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C、保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担保证责任D、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任答案：B解析：证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。74.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日答案：C解析：2006年建设工程法规真题第36题在施工合同中，招标公告（或投标邀请书）是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。综上所述，本题正确答案为C。75.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止公告D、公告部门可自行决定是否停止公告答案：A解析：2013年建设工程法规真题第27题本题考查的知识点是行政复议受理。在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。A项：A项符合（1），故A项正确。B项：是原则上不停止执行，有4种情形时例外的，故B项错误。C项：除了当事人申请之外，还需要行政复议机关的批准，故C项错误。D项：公告部门只有一种法定的4种情形才能停止执行。故D项错误。综上所述，A项正确。76.（2019年真题）根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A、1%B、3%C、5%D、2%答案：D解析：P46-48适用一般计税方法计税的项目预征率为2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。77.下列主体中属于法人的是（）。2017真题A、某施工企业项目部B、某施工企业分公司C、某大学建筑学院D、某乡人民政府答案：D解析：本题考查的是法人的分类。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。选项D属于行政法人。78.建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A、5B、7C、10D、14答案：A解析：设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。79.关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A、政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B、只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C、不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D、所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等答案：D解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重，如拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等。80.物权和债权的性质分别可以表述为()。A、相对权，绝对权B、相对权，相对权C、绝对权，相对权D、绝对权，绝对权答案：C解析：权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。81.甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）。A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为答案：C解析：2011年建设工程法规真题第65题本题考查的是行政复议和行政诉讼的受案范围。根据《行政诉讼法》的规定，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关申请复议，对复议不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。法律、法规规定应当先向行政机关申请复议，对复议不服再向人民法院提起诉讼的，依照法律、法规的规定。但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。C项：住户可以对乙市政府征用补偿决定提起诉讼，因此，C项正确。A项：在本案中，甲省人民政府作出了征用某村土地的批复和乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证的具体行政行为不具有普遍约束力，因此属于法院的受诉范围。住户可以对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼，因此，A项错误。B项：根据《行政复议法》规定：公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的，应当先申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。本案不涉及土地权属纠纷，故不是属于复议前置案件。因此，住户可以不经过行政复议直接提起行政诉讼故，B项错误。D项：根据《行政复议》的规定，对于县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。在本案中，住户对于乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的这一具体行政行为，既可以要求省规划建设局撤销，也可以要求乙市政府撤销。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。82.当事人在申请仲裁后达成和解协议的，正确理解的是()。A、可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B、可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书C、不可以撤回仲裁申请D、根据和解书申请强制执行答案：A解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请又反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。83.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。2017真题A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：A解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D，正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；关于合同生效，《合同法》第382条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件成就时。84.甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是()。A、甲与乙之间订立的合同无效B、甲与丙之间订立的合同无效C、乙可以要求丙将返还该房屋D、乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任答案：D解析：动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。甲乙自己的合同作为原因行为，不受有无登记的影响，而登记不过是物权变动的条件。也就是说，不登记不影响当事人之间合同的效力，但并不产生物权变动的后果；若想产生物权变动的效果，则必须要履行登记。因此，基于合同，乙可以请求甲办理登记，甲未能按时办理登记，构成违约，乙可以请求甲实际履行，并赔偿相应的损失。85.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A、6月4日B、6月9日C、7月19日D、7月24日答案：D解析：2007年建设工程法规真题第66题《行政复议法》规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。本题中，施工单位5月25日收到处罚决定，即施工单位25日才知道处罚这个具体行政行为，故复议期限自5月25日起算，在60日内提出即7月24日前。综上所述，本题正确答案为D。86.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（）。A、参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B、参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算C、参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算D、参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。综上所述，本题正确答案为C。87.依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。A、公安机关B、所在地人民政府C、人民法院D、人民检察院答案：A解析：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。根据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。88.某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是()。A、由建设单位承担全部责任B、由监理单位承担主要责任C、由建设单位和监理单位承担全部责任D、由施工单位承担主要责任答案：D解析：本题考察的是：施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”显然，对于隐蔽工程，施工单位必须做好检查、检验和记录，应当及时作出隐蔽通知。本案中，钢筋复检结果尚未出来，应当还处于自检阶段，不具备隐蔽通知的条件。虽然，施工单位准备报请监理方进行钢筋隐蔽工程验收，但是钢筋复检结果未出来，监理方的隐蔽验收也就未通过。因为建设单位提出赶工要求，施工单位在建设单位和监理方同意的情况下，浇筑了混凝土，进行了钢筋隐蔽。这就违反了《建设工程质量管理条例》的规定，绕开了建设工程质量监督机构的监督，所以施工单位是有严重过错的。89.A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与B分别签订承包合同答案：B解析：本题考核的是共同承包。共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。90.根据《立法法》的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。A、最高人民法院B、制定机关C、最高人民检察院D、国务院答案：B解析：考察的是需要由有关机关裁决适用的特殊情况。1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。91.我国一级建造师执业资格的注册管理机构是()。A、国家发展和改革委员会B、省、自治区、直辖市建设行政主管部门C、住房和城乡建设部及其授权机构D、国务院答案：C解析：得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。92.建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。A、自愿性B、专业性C、独立性D、快捷性答案：B解析：本题考察的知识点是仲裁的专业性。专家裁案，是民商事仲裁的重要特点之一。民商事仲裁往往涉及不同行业的专业知识，如建设工程纠纷的处理不仅涉及与工程建设有关的法律法规，还常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识，以及熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。仲裁机构的仲裁员是来自各行业具有一定专业水平的专家，精通专业知识、熟悉行业规则，对公正高效处理纠纷，确保仲裁结果公正准确，发挥着关键作用。93.施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：建筑工程施工总承包企业为例，《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上。94.甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A、700B、350C、600D、650答案：C解析：本题主要考察的是：计算损失大小。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。95.下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。A、火灾B、地震C、原子裂变D、爆炸答案：C解析：险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件指地震、海啸、雷电等其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的雨季被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。96.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。A、施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C、所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任D、大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任答案：B解析：设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，施工单位签署质量合格的文件上，必须要有注册建造师的签字盖章。97.下列合同中不可以留置的是()。A、加工承揽合同B、保管合同C、运输合同D、买卖合同答案：D解析：于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合伺、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。98.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。(2015真题)A、5天B、15天C、20天D、1个月答案：D解析：本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。99.关于评标的说法，正确的是（）。2016A、评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B、招标项目设有标