2022年监理工程师之水利工程目标控制综合试卷

2022年监理工程师之水利工程目标控制综合试卷单选题（共100题）1、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D2、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D3、对涉及结构安全的试块试件应采用何种检验方式（）。A.见证取样B.全数检验C.抽样检测D.免检【答案】A4、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】D5、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B6、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C7、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C8、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B9、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A10、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（）。A.要求承包人继续施工B.转包相关工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推荐分包人【答案】D11、对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行（）。A.平行检验B.见证取样C.巡视D.旁站【答案】B12、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D13、（）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理单位【答案】A14、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D15、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前检验项目不包括（）。A.含泥量B.含水量C.超逊径D.坚固性【答案】D16、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D17、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D18、下列各项不属于固定成本的是（）。A.工资及福利费B.计件工资C.修理费D.运营期利息【答案】B19、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D20、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B21、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限C.缺陷责任期最长不超过2年D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A22、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B23、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C24、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A25、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B26、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A27、投资方案净现值为零的折现率是（）。A.内部收益率B.投资利润率C.净现值率D.资金成本率【答案】A28、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）m疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50B.50～100C.200～500D.300～600【答案】C29、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B30、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B31、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A32、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B33、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B34、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B35、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C36、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.10C.20D.30【答案】D37、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。A.已批复的可行性研究报告B.初步设计批准工期C.已批复的初步设计报告D.建筑材料的来源【答案】B38、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】C39、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D40、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C41、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C42、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C43、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A44、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D45、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（）万元。A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】C46、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C47、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C48、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C49、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。A.《水利工程建设标准强制性条文》B.《工程建设标准强制性条文》C.《中华人民共和国建筑法》D.《建设工程质量管理条例》【答案】D50、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。A.700万元B.803万元C.800万元D.806万元【答案】B51、下列关于测量选项中，属于承包人应承担的费用是（）A.施工控制网点的丢失费用损失B.发包人提供基准资料错误损失C.监理单位借用施工单位施工控制网费用D.监理单位对施工控制网复测费用【答案】A52、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D53、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B54、采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，下列项目可以调价的是（）。A.医疗费B.杂项开支C.零配件费D.地方附加税【答案】D55、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C56、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A57、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A58、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B59、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A60、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。A.多方案B.成本C.功能D.不确定性【答案】C61、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C62、监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A63、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C64、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B65、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B66、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C67、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B68、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B69、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认。A.12B.24C.48D.72【答案】C70、某分部工程计划工程量5000m，计划成本380元/m；实际完成工程量4500m，实际成本400元/m。分部工程的施工投资偏差为（）元。A.－90000B.－100000C.－190000D.－200000【答案】A71、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C72、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B73、下列选项中，不属于工程竣工专项验收内容的是（）。A.移民安置B.水土保持C.环境保护D.流域控制【答案】D74、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C75、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（）处。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C76、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D77、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A78、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D79、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B80、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】D81、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B82、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C83、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B84、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C85、根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（）分布。A.二项B.正态C.超几何D.泊松【答案】B86、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B87、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A88、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D89、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C90、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D91、下列不属于发包人控制性进度计划编制依据的是（）。A.工程所在地气象资料B.已批复的可行性研究报告C.征地移民、建设计划之间的协同D.工程建设地点的交通现状及近期发展规划【答案】C92、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B93、在影响建设工程进度的因素中，不属于经济方向的风险因素的是（）。A.延迟付款B.汇率浮动C.试验失败D.换汇控制【答案】C94、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D95、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D96、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B97、监理人应在开工日期前（）天向承包人发出开工通知。A.7B.10C.15D.28【答案】A98、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D99、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B100、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B多选题（共50题）1、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD2、按索赔事件的性质分类，工程索赔可分为（）。A.费用索赔B.合同中默示的索赔C.工程延期索赔D.合同被迫终止索赔E.工程加速索赔【答案】CD3、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD4、现代科学技术对法律的影响是广泛而深远的，科学技术的发展不仅让人们的日常生活日新月异，大大提高了人们的生活水平，同时科学技术的发展还给人们的社会生活带来了非常深刻的变化，科学技术的发展对法律制度产生了重大影响，这种影响表现在下列哪一或哪些方面？（）A.法律技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社佘关系需要法律规范的调整B.科学技术影响法律的内容，成为法律规定的重要依据C.科学技术的发展引起了一些传统法律观念和原则的变化。在立法中，一些专业性、技术性比较强的立法要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，国家立法机关的一般人员同样难以胜任，因而需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大D-科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供新的技术和手段，对法律的制定和实施的法律调整机制发生重大影响【答案】ABC5、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD6、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】ABD7、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD8、理查是甲国驻乙国的领事官员。当乙国一高速路发生一起重大交通事故时，理查正好在现场。甲、乙两国都是《维也纳领事关系公约》的締约国，且两国之间没有其他双边的涉、及外交和领事特权与豁免方面的协定。根据国际法则，下面哪项判断是正确的？（）A.理查作为领事官员，免除作证义务B.理查作为领事官员，虽然免除作证义务，但派遣国同意其出庭作证时,理查应出庭作证C.理查就该交通事故不得拒绝作证,但如果其拒绝，甲国法院也不得对其施以强制或处罚D.甲国法院可以依照本国法强制理查出庭作证或予以处罚【答案】C9、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD10、根据最高人民法院《关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排》(以下简称《内地与澳门特别行政区安排》），下列说法正确的是、（)A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月C.送达费用一般由委托方支付D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】A11、影响施工阶段质量的因素有（）等方面。A.人B.材料C.机械D.法规E.环境【答案】ABC12、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括（）。A.复核承包人的资质B.工程质量不定期检查C.施工阶段全过程质量检查认证D.检査质量标准执行情况E.工程质量验收【答案】ABD13、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC14、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD15、中国甲公司与日本乙公司订立了一项货物出口合同，价格术语为CFR，投保了平安险，分两只船装运，一起运往日本福冈。由于航行过程中遇暴风雨的袭击,甲船的货物因船身倾覆进水而发生部分损失；而乙船则与另一艘船相撞,船上的货物也发生了部分损失。对于上述损失，下列说法正确的有哪些？（）A.本案应由中国甲公司理投保B.保险公司不应对甲船因自然灾害造成的货物的部分损失予以赔偿C.保险公司应对乙船因意外事故造成的货物损失予以赔偿D.保险公司不应对乙船的货物损失赔偿，因为在平安险下,货物因意外事故造成的部分损失保险公司是不賠的【答案】BC16、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD17、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。A.材料原价B.运杂费C.采购费D.保管费E.损耗费【答案】AB18、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD19、北京市人民政府的组成人员不包括下列哪一项？（）A.市长、副市长B.人事局局长C.办公厅主任D.教育委员会主任【答案】C20、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B21、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD22、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD23、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD24、质量检验活动包括（）。A.明确并掌握对检验对象的质量要求B.测试C.分析D.比较E.计算【答案】ABD25、根据我国《民事诉讼法》的有关规定,我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？（）A.先要承认其效力，然后才交付执行B.对外国法院判决只进行形式性审査C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行D.依照我国《民事诉讼法》规定的程序执行【答案】ABD26、下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】B27、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD28、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD29、甲乙两国締结某条约并约定甲乙两国文字的文本同样为作准文本，以第三种文字的文本作为参考文本。条约生效后，两国发现三个文本的某些用语有分歧。根据《维也纳条约法公约》，下列关于该条约的说法哪些是正确的？（）A.甲乙两国应接受各自语言文本的拘束B.因乙国文本解释对甲国更有利，则甲国可以仅依乙国文本进行解释适用C.締约国不得从对方文字约文的不同解释中获得利益D.由于三种文本用语分歧,该条约无效【答案】AC30、环境不利因素包括（）。A.人机（物）交互环境因素B.自然环境因素C.缺乏安全意识D.施工作业场地狭小E.交通道路不宽畅【答案】AB31、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC32、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC33、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程B.引水工程C.水电站工程D.河道工程E.堤防工程【答案】ABD34、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC35、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC36、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC37、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】ABC38、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC39、关于高处施工安全规定的说法，正确的有（）。A.特级高处作业，应与地面设联络信号或通信设置，并应有专人负责B.遇有4级以上的大风，没有特别可靠的安全措施，禁止从事高处作业C.进行三级、特级和悬空髙处作业时，必须事先制定安全技术措施D.高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆E.安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过5m【答案】ACD40、根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围