桩基础工程施工分包合同

合同编号：桩基础工程施工分包合同工程承包人(施工总承包人)：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津星耀投资有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、分包工作对象及提供劳务内容2.1工程名称：2.2工程地点：2.3分包范围：包括但不限于下列项目：2.3.1、**住宅楼一区6#、7#、8#、9#、10#高层住宅楼整体及地下室、地下室车库钻孔混凝土桩工程。2.3.2现场临时道路工程（具体范围见技术部发放的现场施工道路图）。2.3.3翻槽。2.4分包方式：桩基础工程为劳务扩大分包，除钢筋、混凝土材料之外的一切辅材及机械均由劳务分包人负责（包含钢筋、混凝土等一切材料的现场倒运）。现场临时道路及翻槽工程为包工包料（包含施工所需用的一切材料及机械）劳务分包人必须按照国家《建筑法》和《招投标法》规定承担责任，不得转包及再分包。3、分包工作期限开工日期：2008年9月22日，以甲方开工通知为准。竣工日期：2008年10月22日，以甲方工作计划为准。总日历工作天数为：30天工期控制点：劳务分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总计划要求的控制点为准，劳务分包人必须按施工总计划要求时间完成每个工期控制点，同时必须保证工程承包人的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工验收标准为前提。工程不能按合同规定工期节点完工，劳务分包人承担违约责任，每延误一天承担违约金10000元/天，违约无上限；提前完工无奖励。4、质量标准和目标工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量目标：合格，桩基工程以天津星耀投资有限公司委托之试验室出具的检测报告为准。现场临时道路以及翻槽质量必须满足工程承包人的要求，因质量不合格造成的一切损失均由劳务分包人承担，并赔偿由此造成工程承包人的一切损失。5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)本合同附件；(3)劳务施工招标文件；(4)劳务分包人投标书及其附件；(5)本工程施工总包合同。

6、合同价款本合同价款暂定人民币：万元（其中劳务报酬合同价暂定万元），最终合同价款依据本合同约定按实结算。综合单价：1）混凝土桩：成孔、灌注、井口焊接元/m3，吊车机械费元/m3，泥浆排水、抽水元/m3，钢筋工程元/m3，发电机费元/m3；2）现场临时道路灰土元/m3、砖渣元/m3；3）翻槽灰土元/m3；综合单价下述（17.1）所有内容7、总包合同7.1工程承包人认为有必要时应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的复印件。7.2劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。8、图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工3天前，向劳务分包人提供图纸2套。9、项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理，职称：工程师。9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目主管，职称：。10、工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。(1)在2008年9月20日前向劳务分包人交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：劳务分包人已进行勘察，接受现场条件，并自行承担勘察现场所发生费用。劳务分包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。(2)临时用水由工程承包人提供，但由劳务分包人负责抽水设备，费用已包含在综合单价中。现场临时用电（包括所需发电机等一切机械、设备）由劳务分包人自行提供，费用已包含在综合单价中。劳务分包人所提供的工具用具、临水临电、安全用品、中小型机械等进场前必须经工程承包人确认后方可进场,并提供所有的合格证及厂家生产许可证,否则一律不得进场。(3)在2008年9月20日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料：劳务分包人在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。

(4)生产、生活临时设施：现场施工工人住宿可由工程承包人免费提供，其交验要求与保护责任为：工程承包人验收后劳务分包人负责保护及维修。若损坏严重，无法修复，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款，此部分费用将从结算工程款中扣除。(5)在2008年9月20日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，劳务分包人负责保护。10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。10.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，竣工资料的收集整理由乙方安排专人配合甲方完成。10.5按时提供图纸，及时交付供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。10.6按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬和其他费用。10.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、分包人义务11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交月、旬、周施工计划，经工程承包人批准后严格实施。11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准和要求；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。11.6按时提交报表和完整的原始技术经济资料，积极配合工程承包人办理交工验收。11.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。11.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机械、周转材料及其他设施。11.9必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11.11配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，项目负责人及其他管理人员必须按投标文件安排或其他承诺及时到位。劳务分包人投入施工人数：人，其中投报本项目的管理人员均应有相应上岗证书（作为投标资料附件），并应为本工程专职人员；施工队长须驻工地现场；现场应配置完整的、有经验的技术人员，并要求持证上岗，管理人员数量必须满足施工需要，要求生产经理一人、技术负责人一人、专职资料员一人，其他人员由劳务分包人自行决定。当现场管理人员不满足施工要求时，必须随时增加管理人员。以上人员全部要求持证上岗。12、安全施工与检查12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，配备人员，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。12.3消防管理措施及要求：（1）劳务分包人严格执行动火证管理制度、易燃易爆物品管理制度、电气焊作业规程等各类管理规定,消除各类火灾隐患。（2）劳务分包人违反规定或管理不善造成的火灾由劳务分包人负责并承担所有责任及损失。13、安全防护13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程分包人承担。13.2劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人自行提供使用计划、供应，费用由劳务分包人承担。13.3劳务分包人责任及目标(1)杜绝死亡事故和重伤事故，减少一般事故，轻伤率不超过1.2‰；(2)决不允许在在建的建筑物内安排工人食宿，更不允许男女混住。(3)按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须最先进场和最后退场。(4)在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到工程承包人开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。(5)按要求给施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。(6)把工程承包人的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人要签字，被交底人，每一个人都要签名和签时间。(7)建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向工程承包人报告，同时要参加工程承包人组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对工程承包人整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向工程承包人反馈整改情况。(8)建立安全教育制度，负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。(9)对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对工程承包人提供的机械、设备有要求按规定保养和维修的权利。(10)发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施。(11)建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全施工，服从工程承包人管理并派专人负责现场环境卫生等零星工作。若劳务分包人不能达到工程承包人的要求，工程承包人有权另行安排队伍完成，其费用从劳务分包人当月工程款中扣减。14、事故处理14.1劳务分包人要强化安全意识,抓好安全生产和杜绝一切事故发生,施工中造成工程、财产、人身伤害(包括第三者人身伤亡和财产损失)均由劳务分包人承担责任及所发生的一切费用。出现安全事故,要按规定保护现场并立即上报,不得私自隐瞒,并按政府有关部门的要求处理。14.2劳务分包人应按国家及地方政府有关安全规范、规定、标准等进行安全教育及安全交底，并按此施工。否则因此造成的任何事故责任及损失均由劳务分包人负责,并承担相应的处罚。15、保险15.1工程承包人运至施工场地用于施工的材料、机械和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险。15.2工程承包人为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为：无15.3劳务分包人必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：政府规定由工程承包人统一办理的保险（意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），工程承包人办理后按劳务分包人分包范围工程造价的比例分摊给劳务分包人。劳务分包人办理自有人员、材料、机械设备等的保险。15.4保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16.1劳务分包人承诺：由劳务分包人提供的施工机械、设备等免费提供给工程承包人使用。16.2工程承包人供应的材料：钢筋、商品砼。材料运到施工现场后由劳务分包人负责验收、保管。(1)劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程承包人提交材料、设备、供应计划，（一式两份）经工程承包人确认后按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间组织货源并及时交付；在每月的20日前提出下月的材料用量计划,每月10日前提出当月的补充材料用量计划并上报工程承包人。劳务分包人必须按工程承包人要求的时间上报材料使用计划,不按时上报或漏报材料计划,由此造成的窝工、机械停滞均由劳务分包人自行负责。

劳务分包人应妥善保管工程承包人交付的材料、设备，并按现场施工图纸合理使用工程承包人供应的材料、设备。劳务分包人丢失、损坏、浪费超过施工图纸用量的，劳务分包人给予工程承包人按实际采购材料、设备价格的1.2倍赔偿，并承担因此造成的一切经济损失。劳务分包人使用的材料按现场施工图纸节约的，工程承包人与劳务分包人按5：5分成。(2)工程承包人供应的材料、设备属于工程承包人所有，只供本合同约定劳务分包人分包范围内的工程使用，劳务分包人不得挪用和擅自处理（包括边角余料），否则，劳务分包人给予工程承包人按实际采购材料、设备价格的1.2倍赔偿，并承担因此造成的一切损失。16.3工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料：除工程承包人供应的材料外，其他材料（包括低值易耗材料、工程所用全部其他材料）均由劳务分包人采购供应。工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料按已包括在综合单价内。16.4劳务分包人的材料人员应提供单位法人委托书及本人的身份证复印件。17、工程款本合同总价暂定为人民币：万元，其中人工工资占60%。最终总价以工程承包人审定的结算值为准。17.1本合同综合单价包括以下内容：(1)人工费、现场经费，企业管理费，利润，社会保障费，施工措施费，夜间、冬雨季等施工增加费，材料二次倒运、机械设备费及机械进出场费、翻槽及破除砼路面费、垃圾清理费、临时水电及临时水电材料和人工费、钢筋笼制作绑扎费、泥浆外运、泥浆护壁、城管及交通费、电焊条、临设费、泥浆费用，维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，测量放线，安全、文明、CI达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目发生的费用。(2)工程承包人另行分包的工程，劳务分包人应无偿提供现有的脚手架、垂直运输机械、临时水电设施及施工工序的配合；劳务分包人不能积极配合，工程承包人有权自行指派其他发包人完成，由此发生的一切费用从劳务分包人的劳务报酬中扣除。17.2劳务分包人不计取营业税、城市维护建设税、教育费附加等规费。18、工时及工程量的确认18.1采用固定综合单价方式。由劳务分包人将当月完成的工程量、上月工人工资支付表报工程承包人，由工程承包人确认，并根据施工图纸材料用量计算节超量（按设计砼桩的桩顶大沽标高之间净长×桩截面面积，以体积计算，其中，商品混凝土充盈系数≤；钢筋量的损耗≤；）。劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围或由于劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交的不符合工程承包人要求且未做整改的，工程承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务报酬支付程序执行工程承包人相关规定。零星用工每8小时计算一个工日，实际发生现场签证。18.2现场经济签证必须经甲方项目经理、合约经理、经办人三人共同签认后方可生效。19、工程款的中间支付19.1.本工程无预付款。19.2按月支付：工程进度款支付方式实行按月支付,劳务分包人自愿接受在开工后（从打第一颗桩开始记起为第一天）30天内不支付工程款，每月支付上月完成工程量价款的%工程竣工验收合格后,工程款支付至合同总价的%,工程结算完成后,保留结算金额的5%作为工程质量保证金,其余一次性支付劳务分包人。19.3劳务分包人收到工程款后必须优先足额支付工人工资，并建立施工工人花名册，由施工工人领取工资签字并按手印之后，报送工程承包人，否则由此发生的一切责任均由劳务分包人承担。19.4每月22日劳务分包人必须向工程承包人报送月进度完成工作量,工程承包人确认后按约定拨付工程款。付款时，劳务分包人出具付款收据并加盖劳务分包人公章。19.5以上付款均在满足本合同全部要求条件时支付，否则工程承包人视情况确定减付、缓付或停付。19.6为充分体现与工程承包人合作诚意,当工程承包人付款不及时,一个月内，劳务分包人自愿集中本企业财力、物力,并且不影响工程进度。由于劳务分包人不能满足工期、质量、安全等要求时，工程承包人有权更换施工队伍,对已完工程量经验收达到天津市优良标准按80%结算,劳务分包人并承担相应违约责任。19.7劳务分包人签定合同后5日内到天津市劳务队伍管理处办理备案手续，费用自理，并交工程承包人留存。20、施工机具、周转材料供应20.1工程承包人供应的周转材料：施工围挡部分的钢管、扣件、密目网等，其余部分若需要，全部由分包人自行提供，费用包括在综合单价内。周转材料到达施工现场后由劳务分包人负责验收、保管。20.2施工机械、机具提供：(1)工程承包人提供的机械：本工程所有机械均由分包人自行提供。(2)工程承包人委托劳务分包人提供的机械及工具用具：除工程承包人提供的机械外，其他所有机械及工具用具均由劳务分包人提供。工程承包人委托劳务分包人提供的机械及工具用具已包括在综合单价内，不再单独计取费用。劳务分包人自行提供的机械及工具用具必须符合有关安全、环保、文明施工的有关规定。21、施工变更21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应提前3天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求施工。21.2每份变更洽商及经济签证中的单项费用总额超过±1000元（含1000元）均做工程价款的调整；±1000元以内的只做技术洽商，不计取合同价款；其他一律不再调整。21.3设计图纸的一般变更、甲供材料设备到货期拖延，其他分包方工期延误等各项情况所导致工期延误但不影响主导工序时，劳务分包人不得有任何索赔，工期也不会顺延。21.4施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。22、工程验收22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准和要求。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。22.2劳务分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。22.3隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，验收48小时前通知工程承包人组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，劳务分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因劳务分包人原因所导致返修，全部费用由劳务分包人承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，劳务分包人必须按照工程承包人或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位：按工程承包人要求。22.4交工验收。劳务分包人承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，劳务分包人应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。23、施工配合23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。24、劳务报酬和其他费用的最终结算与支付24.1劳务分包人分包范围内的所有工程内容完成，并经验收合格后14天内向工程承包人项目经理部递交结算书（一式四份），劳务分包人未按时提交结算书，视为劳务分包人自动放弃并同意工程承包人单方办理结算，并承担结算总价千分之五的编制费。24.2工程承包人项目经理部收到劳务分包人递交的结算书后45天内进行初审，给予确认或者提出修改意见，工程承包人分公司（事业部）进行复审后报工程承包人审定，并加盖****公司预（结）算专用章后生效，否则无效。工程承包人审定结算价款后30天内向劳务分包人支付至结算价款的95%，余款保修期满后无息付清。24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬和其他费用（指工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料和机械及工具用具等）结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。24.4结算方式：本本工程采用固固定综合单价价方式，施工工结算：（1）混凝土桩结算：按按设计砼桩的的桩顶大沽标标高之间净长长×桩截面面积积，以体积计计算，其中，商商品混凝土充充盈系数≤；钢筋量的的损耗≤；（2）现场临时道路结结算：道路施施工长度现场实测实量量并有工程承承包人签字确确认，道路施工宽度度与厚度按施施工图纸设计计尺寸计算，工工程量按道路的压实实体积计算。（3）翻槽结算：以施施工图图示建建筑面积×翻槽厚度m以体积计算算。以上结算以工程承承包人最终审审定的工程量量为准。24.4.1结结算办法：审审定工程量×固定综合单单价±工程变更洽洽商-违约金等。25、违约责任25.1当发生下下列情况之一一时，工程承承包人应承担担违约责任：：(1)工程承包人人违反本合同同第19条不按时向向劳务分包人人支付劳务报报酬；(2)工程承包人人不履行或不不按约定履行行合同义务的的其他情况。25.2当发生下下列情况之一一时，劳务分分包人应承担担违约责任：：(1)劳务分包人如如不能按约定定工期完工（含含施工进度计计划各工期控控制点），每每延误一天，由由劳务分包人人承担违约金金100000元，并承担因此给工程承包包人造成的一一切损失。(2)劳务分包人人施工质量不不符合本合同同约定的质量量标准和目标标，因劳务分包人人原因造成工工程不能达到到合同约定质质量及标准要要求，劳务分分包人向工程承包人人赔偿结算价款款3%的违约金，并并由劳务分包包人承担因此给工程承包包人造成的一一切损失。(3)劳务分包人人不履行或不不按约定履行行合同的其他他义务时，向向工程承包人人支付因其违违约给工程承承包人造成的的经济损失。(4)劳务分包人不服从从管理或聚众众闹事，严重重影响工程承承包人的形象象，每发生一一次承担100000元的的违约金。(5)劳务分包人在施工工过程中，若若达不到工程程承包人要求求，不能或不不完成后续施施工，劳务分分包人必须无条件件退场，工程程承包人按劳务分包人已完工作量量的80%进行结算，并并赔偿工程承承包人的其他损失。25.3一方违约约后，另一方方要求违约方方继续履行合合同时，违约约方承担上述述违约责任后后仍应继续履履行合同。26、索赔与签证26.1工程承包包人根据总包包合同向发包包人递交索赔赔意向通知或或其他资料时，劳劳务分包人应应予以积极配配合，保持并并出示相应资资料，以便工工程承包人能能遵守总包合合同。26.2在劳务作作业实施过程程中，如劳务务分包人遇到到不利外部条条件等根据总总包合同可以以索赔的情形形出现，则工工程承包人应应该采取一切切合理步骤，向向发包人主张张追加付款或或延长工期。当当索赔成功后后，工程承包包人应该将索索赔所得的相相应部分转给给劳务分包人人。26.3当本合同同的一方向另另一方提出索索赔时，应有有正当的索赔赔理由，并有有索赔事件发发生时有效的的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后7天内进行，逾期视为自动放弃。26.4工程承包包人未按约定定履行自己的的各项义务或或发生错误，以以及应由工程程承包人承担担责任的其他他情况，劳务务分包人可按按上述程序和和时限以书面面形式向工程程承包人提出出索赔请求。26.5劳务分包包人未按约定定履行自己的的各项义务或或发生错误，给给工程承包人人造成经济损损失，工程承承包人可按上上述程序和时时限以书面形形式向劳务分分包人索赔。26.6劳务分包包人需办理签签证时，必须在签证事件发生后7日内以书面面形式提交签签证单，且必必须经工程承承包人经办人人、合约经理理、项目经理理三人共同签字后，并并符合工程承承包人规定程程序方可生效效，否则无效效。未按时提提交视为劳务务分包人自动动放弃签证。签证零星用用工每个工日日单价按300元结算，此工工日单价包括括为完成该项项工作内容的的全部费用。27、争议27.1工程承包包人和劳务分分包人在履行行合同时发生生争议，可以以自行和解或或要求有关主主管部门调解解，任何一方方不愿和解、调调解或和解、调调解不成的，双双方约定采用用下列第(2)种方式解决决争议：(1)双方达成仲仲裁协议，向向＿/＿仲裁委员会申申请仲裁；(2)向天津有管管辖权的人民民法院起诉。27.2发生争议议后，除非出出现下列情况况，双方都应应继续履行合合同，保持工工作连续，保保护好已完工工作成果：(1)单方违约导导致合同确已已无法履行，双双方协议终止止合同。(2)调解要求停停止合同工作作，且为双方方接受。(3)仲裁机构要要求停止合同同工作。(4)法院要求停停止合同工作作。28、禁止劳务分包人人转包或再分分包劳务分包人不得将将本合同项下下的劳务作业业转包或再分分包给他人。否否则，劳务分分包人将依法法承担责任。29、不可抗力29.1本合同中中不可抗力的的定义与总包包合同中的定定义相同。29.2不可抗力力事件发生后后，劳务分包包人应立即通通知工程承包包人项目经理理，并在力所所能及的条件件下迅速采取取措施，尽力力减少损失，工工程承包人应应协助劳务分分包人采取措措施。工程承承包人项目经经理认为劳务务分包人应当当暂停工作，劳劳务分包人应应暂停工作。不不可抗力事件件结束后48小时内劳务务分包人向工工程承包人项项目经理通报报受害情况和和损失情况以以及预计清理理和修复的费费用。不可抗抗力事件持续续发生，劳务务分包人应每每隔7天向工程承承包人项目经经理通报一次次受害情况。不不可抗力结束束后14天内，劳务务分包人应向向工程承包人人项目经理提提交清理和修修复费用的正正式报告和有有关资料。29.3因不可抗抗力事件导致致的费用和延延误的工作时时间由双方按按以下办法分分别承担：(1)工程本身的损损害、因工程程损害导致第第三方人员伤亡和和财产损失以以及运至施工工场地用于劳劳务作业的材材料和待安装装的设备的损损害由工程承承包人承担；；(2)工程承包人和劳务务分包人的人人员伤亡由其其所在单位负负责，并各自自承担相应费费用；(3)劳务分包人提供的的机械设备损损坏及停工损损失，由劳务务分包人自行行承担；(4)工程承包人提供给给劳务分包人人使用的机械械设备损坏，由由工程承包人人承担；因劳务分包包人使用不当当造成的损坏坏由劳务分包包人承担。停工损损失由劳务分分包人自行承承担；一月内内因天气变化化、停水停电电、各种管制制等影响工程程进度，劳务分包人人不能对工程承承包人提出任任何索赔。29.4因合同一一方迟延履行行合同后发生生不可抗力的的，不能免除除迟延履行方方的相应责任任。30、文物和地下障碍碍物30.1在劳务作作业中发现古古墓、古建筑筑遗址等文物物和化石或其其他有考古、地地质研究价值值的物品时，劳劳务分包人应应立即保护好好现场并于4小时内以书书面形式通知知工程承包人人项目经理，工工程承包人项项目经理应于于收到书面通通知后24小时内报告告当地文物管管理部门，工工程承包人和和劳务分包人人按文物管理理部门的要求求采取妥善保保护措施。工工程承包人承承担由此发生生的费用，顺顺延合同工作作时间。如劳劳务分包人发发现后隐瞒不不报或哄抢文文物，致使文文物遭受破坏坏，责任者依依法承担相应应责任。30.2劳务作业业中发现影响响工作的地下下障碍物时，劳劳务分包人应应于8小时内以书书面形式通知知工程承包人人项目经理，同时提出处处置方案，工工程承包人项项目经理收到到处置方案后后24小时内予以以认可或提出出修正方案，工工程承包人承承担由此发生生的费用，顺顺延合同工作作时间。所发发现的地下障障碍物有归属属单位时，工工程承包人应应报请有关部部门协同处置置。31、合同解除31.1如果工程程承包人不按按照本合同约约定支付劳务务报酬，劳务务分包人可以以停止工作。停停止工作超过过28天，工程承承包人仍不支支付劳务报酬酬，劳务分包包人可以发出出通知解除合合同。工程承承包人发现劳务分包包人有转包、再再分包行为或或无履约能力力，可以发出出通知解除合合同。31.2如在劳务务分包人没有有完全履行本本合同义务之之前，总包合合同终止，工工程承包人应应通知劳务分分包人终止本本合同。劳务务分包人接到到通知后尽快快撤离现场，工工程承包人应应支付劳务分分包人已完工工程的劳务报报酬。31.3如因不可可抗力致使本本合同无法履履行，或因一一方违约或因因发包人原因因造成工程停停建或缓建，致致使合同无法法履行的，工工程承包人和和劳务分包人人可以解除合合同。31.4合同解除除后，劳务分分包人应妥善善做好已完工工程和剩余材材料、设备的的保护和移交交工作，按工工程承包人要要求撤出施工工场地。工程程承包人应为为劳务分包人人撤出提供必必要条件，并并按合同约定定支付已完工工作劳务报酬酬。有过错的的一方应当赔赔偿因合同解解除给对方造造成的损失。合合同解除后，不不影响双方在在合同中约定定的结算和清清理条款的效效力。32、合同终止双方履行完合同全全部义务，劳劳务分包人向向工程承包人人交付劳务作作业成果，并并经工程承包包人验收合格格后，结算价款支付付完毕，本合合同即告终止止。33、合同份数本合同正本两份，具具有同等效力力，由工程承包包人和劳务分分包人各执一一份；本合同同副本6份，工程承承包人执5份，劳务分分包人执1份。34、补充条款34.1保证金(1)劳务分包人在在合同签订后后10日内向工程承承包人提交55万元作为履约约保证金，此此保证金从前前三次付款中中扣留。履约约保证金返还还时间为：工工程竣工，达达到本合同约约定的质量、工工期、安全文文明施工要求求后一个月内内无息退还；；达不到要求求，工程承包包人将扣除劳务分分包人履约保保证金。(2)劳务分包人在合同同签订后10日内向工程承承包人提交10万元作为农民民工工资支付付保证金，此此保证金从前前三次付款中中扣留。此保保证金返还时时间为：工程程竣工，劳务务分包人支付付工人工资达达到100%以后一个月月内无息退还还。34.2劳务管理理(1)特殊工种必必须持证上岗岗；劳务分包包人在进场前前提供所有人人员花名册,,并具备：身身份证、暂住住证、岗位技技能证、健康康证、上岗证证等复印件,,其费用由劳务务分包人自行行承担。(2)劳务分包人加强劳劳务用工管理理，执行天津津市就建筑企企业用工的所所有规定，与与农民工签订订劳务用工合合同，并报工工程承包人备备案；工程承承包人支付的的进度款，劳劳务分包人必必须保证劳务务费的发放，农农民工工资的的支付按照“月结季清”的原则按时时发放并将工工资发放凭证证（必须有劳劳务人员领用用签字手续）报报送工程承包包人备案留存存。(3)根据工会的要求在在施工队伍中中应建立工人人自己的工会会组织,具体要求另另行通知。(4)劳务分包人必须保保证所使用劳劳务人员年龄龄全部在188-45岁之之间健康男性性，施工劳务务人员杜绝使使用女性务工工人员，宿舍舍区的管理必必须按照工程程承包人统一一要求进行管管理，同时现现场各施工班班组坚决杜绝绝家族化的成成员管理，在在施工现场每每发现一次，工程承包人有权要求更换该班组，同时处以2000元的罚款，劳务分包人必须无条件执行。(5)按照政府要求采取取的设施（如如政府要求的的工人住宿取取暖及降温），费费用由劳务分分包人承担。(6)劳务分包人严格执执行国家、当当地政府部门门的法规、政政策及工程承承包人单位规规章制度，依依法进行施工工分包和用工工管理，不搞搞挂靠和接受受挂靠、不进进行再分包，不不使用小包工工队伍和未培培训的社会闲闲散人员，无无身份证、无无劳动合同、无无岗位技能证证的“三无”人员不得进进入施工现场场，否则，出出现一切后果果均有劳务分分包人自负。(7)劳务分包人使用建建筑工人，确确保工人进场场施工前依法法与劳动者本本人签订书面面劳动合同。明明确双方的权权利和义务，详详细约定劳务务作业的内容容、计价方法法、支付劳动动工资的时间间和发生违约约后各自承担担的责任，并并经双方签字字（盖章）认认可。并确保保对于劳务工工人实行“实名制”管理，管理理人员中设有有一人专职（能能熟练操作电电脑）负责做做好劳务管理理工作。确保保劳务工人进进场当日将工工人花名册、身身份证复印件件、劳动合同同（含班组长长工人委托书书）、岗位技技能证等报工工程承包人项项目部验证、注注册、刷卡登登记、接受工工程承包人的的入场教育后后方可进行施施工；劳动合合同终止及离离场时当日办办理终止劳动动合同手续；；如因劳务分分包人未与工工人签订劳动动合同而引发发的劳动纠纷纷，由劳务分分包人负全部部责任；劳务务“实名制”管理做到“六统一”即：现场人人员人与花名名册、身份证证、劳动合同同（含班组长长工人委托书书）、岗位技技能证、工人人月完成计量量确认书、工工人工资支付付表的“六统一”。其中劳动动合同签订文文本按照工程程所在地政府府规定格式，劳劳动合同签订订率100%、工人离场场合同终止签签订率100％；如果经经检查没有到到达100％，愿意承承担按照工程程承包人的规规定进行经济济处罚；对工工人保证做到到先培训后上上岗，岗位技技能证持证率率达到80%以；人员进进场的次月15日前向工程承承包人项目部部提供:上月工人月月完成计量确确认书（附件件六）、上月工工人工资发放放表（附件七七）、每日工工人出勤表及及工人出勤总总数确认书（附附件八）、现场工工人信息采集集卡（附件九九），并统一一编号（即某某工人在花名名册编号与在在身份证、劳劳动合同、岗岗位技能证、每每个工人月完完成量确认书书、工人出勤勤表的编号相相同）以及企企业每年经过过年检有效的的资质手续加加盖企业法人人红章、政府府主管部门规规定的进入当当地备案手续续等资料装订订成册交项目目部备案备查查。作好农民民工工资发放放、实名制工工人考勤IC卡应用等相相关工作、确确保与劳务工工人出勤、月月计量确认、工工资支付等的的依据真实、保保证按照国家家规定、劳动动合同约定及及时、足额支支付农民工工工资，确保劳劳务队伍稳定定。如果因管管理不力，造造成劳务纠纷纷，给工程承承包人造成负负面影响及经经济、荣誉损损失，均由劳劳务分包人承承担一切责任任。(8)劳务分包人严格按按照国家规定定及劳动合同同约定向劳务务工