2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】C2、（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D3、建筑出入口应根据场地条件、建筑使用功能、交通组织以及安全疏散等要求进行设置，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】B4、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D5、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D6、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C7、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C8、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。A.100B.160C.170D.200【答案】C9、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B10、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A11、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B12、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A13、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D14、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A15、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】B16、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【答案】C17、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债权发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债权承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】D18、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B19、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A20、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C21、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》B.《电焊操作规程》C.《混凝土施工操作规程》D.《砌体操作规程》【答案】A22、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B23、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B24、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B25、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C26、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D27、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A28、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。A.初步设计方案的比较选择B.设计进度的控制C.设计概算的编制D.设计费用的支付【答案】A29、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A30、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B31、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A32、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D33、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D34、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C35、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】A36、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A.返工B.补强C.不作D.延后【答案】C37、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A38、（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A39、建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。A.设计单位专业工程师B.监理员C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】C40、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D41、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体【答案】D42、实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()A.木材的强度B.木材的含水率C.木材的防火性能D.木材的防蛀性能【答案】B43、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D44、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A45、可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：()A.采用混合砂浆B.采用水泥砂浆C.采用掺有机塑化的水泥砂浆D.砖砌筑前浇水湿润【答案】D46、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性【答案】B47、（2019年真题）某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B48、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A49、某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D50、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核【答案】D51、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价【答案】B52、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A53、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段【答案】A54、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D55、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D56、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B57、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做【答案】B58、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5.650D.6.328【答案】B59、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A60、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.44.16B.45.55C.22.08D.37.39【答案】B61、项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()A.编制施工阶段投资控制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔【答案】A62、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C63、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A64、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D65、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是()A.建立建全协调会议制度B.进度控制工作细则C.对应急赶工的给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D66、住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400【答案】C67、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B68、某北方地区框剪结构病房楼，地上19层，地下2层，一般装修，其建安工程单方造价为3500元/㎡，造价由以下三项工程组成：(1)土建工程(包括结构、建筑、装饰装修工程)；(2)电气工程(包括强电、弱电、电梯工程)；(3)设备工程(包括水、暖、通风空调、管道等工程)。问下列哪一组单方造价的组成较合理？()A.(1)2500元/㎡；(2)700元/㎡；(3)300元/㎡B.(1)2100元/㎡；(2)550元/㎡；(3)850元/㎡C.(1)1600元/㎡；(2)950元/㎡：(3)950元/㎡D.(1)2050元/㎡；(2)200元/㎡；(3)1250元/㎡【答案】B69、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B70、某人以年8%的单利借出15000元，借款期为3年；收回后，以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第13年年终可以获得复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D71、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C72、“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的()A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A73、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法【答案】C74、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()A.框架间内墙B.普通外墙C.框架间外墙D.普通内墙【答案】A75、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.编制工程设计阶段进度计划C.检查工程设计人员的专业构成情况D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D76、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C77、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D78、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B79、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A80、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。A.设备及工器具购置费B.土地使用费C.铺底流动资金D.涨价预备费【答案】C81、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B82、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C83、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D84、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。A.工程设计B.施工过程C.工程勘察D.最终产品【答案】D85、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素D.设计方案是否全面，经济评价是否合理【答案】A86、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B87、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A88、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物量法【答案】A89、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D90、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】D91、某产品的目标成本为1800元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.192B.24C.32D.18【答案】B92、对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。A.过程方法B.全员参与C.以顾客为关注焦点D.持续改进【答案】D93、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D94、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.弯曲性能C.抗拉强度D.伸长率【答案】B95、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C96、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。A.各参建单位项目负责人B.运营单位C.负责规划条件核实的有关人员D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C97、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B98、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18【答案】C99、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。A.0.32；0.50B.0.32；0.03C.0.02；0.50D.0.02；0.03【答案】A100、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由（）填写。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.总监理工程师【答案】C多选题（共50题）1、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有()A.施工承包合同是否允许分包B.分包的范围和工程部位是否可进行分包C.分包合同的支付方式是否合理D.分包单位的现场组织机构是否合理E.分包单位是否有能力完成分包工程【答案】AB2、对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括（）。A.拒绝签署付款凭证B.责成对方赔偿误期损失C.罚没保留金D.终止对承包单位的雇用E.取消承包人的经营资格【答案】ABD3、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD4、在业主单位招标管理阶段，BIM技术应用主要体现在哪几个方面？()A.数据共享B.经济指标精确控制C.无纸化招标D.削减招标成本E.数字评标管理【答案】ABCD5、组织流水施工时，采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.相邻专业工作队之间的流水步距相等B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.流水步距等于流水节拍的最大值E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】AB6、工程质量事故处理的鉴定验收中，验收结论通常包括（）。A.事故已经排除，可以继续施工B.隐患已经消除，结构安全有保证C.对建筑物外观影响的结论D.对结构补强的结论E.经修补处理后，完全能满足使用要求【答案】ABC7、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收合格应符合的规定有（）。A.所含的分项工程价款核算准确B.质量控制资料完整C.所含的分项工程的质量均应验收合格D.观感质量验收应符合要求E.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定【答案】BCD8、工程网络计划的优化是指寻求()的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.工程总成本最低时的工期安排C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD9、ISO9000质量管理体系中，质量管理原则之一是要求以顾客为关注焦点，这里的顾客是指()。A.所有个人或组织B.消费者C.最终使用者D.采购方E.零售商【答案】BCD10、施工准备的工作内容通常包括（）等。A.技术准备B.设计准备C.劳动组织准备D.物资准备E.施工现场准备【答案】ACD11、（2020年真题）建设工程进度调整系统过程的主要程序有（）。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展情况C.采取措施调整进度计划D.分析偏差产生的原因E.确定后续工作和总工期的限制条件【答案】CD12、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费D.混凝土坍落度测试费E.大型机械进出场及安拆费【答案】ABD13、在网络计划工期调整时，为了有效缩短工期，应压缩（）的关键工作。A.增加费用最少B.能满足资源供应C.持续时间最长D.总时差为正E.缩短时间对质量影响不大【答案】AB14、在工程施工中，索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.扩大单价法E.综合单价法【答案】ABC15、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的()A.工伤保险费B.劳动保护费C.医疗保险费D.因气候影响的停工工资E.流动施工津贴【答案】BD16、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程施工质量验收的要求包括（）。A.工程的观感质量应由验收人员现场检查并共同确认B.符合施工组织设计要求C.施工单位自检合格为基础D.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收E.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格【答案】ACD17、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD18、（2020年真题）下列工程质量控制主体中，属于自控主体的有（）。A.政府质量监督部门B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.勘察单位【答案】BC19、在工程质量事故处理的依据中，与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据A.质量事故的实况资料B.与工程相关的各类合同文件C.相关的建设法规D.有关的设计文件和施工资料E.相关的技术规范、技术标准【答案】ABD20、单位工程施工进度计划编制的依据有（）。A.施工总进度计划B.合同工期或定额工期C.分部工程施工方案D.气象资料E.施工现场条件【答案】ABD21、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD22、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.工程及各参建单位名称B.质量事故发展变化的情况C.事故发生后采取的措施及处理方案D.事故发生原因的初步判断E.涉及人员和主要责任者的情况【答案】ACD23、以下哪类多层建筑可以使用经阻燃处理的化纤织物窗帘？（）A.1000座的礼堂B.6000m2的商场C.三星级酒店客房D.幼儿园【答案】C24、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD25、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有()A.作业技术交底B.质量控制点的设置C.技术复核D.见证取样送检E.施工质量记录资料管理【答案】CD26、下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（）。A.开挖深度5m的基坑开挖B.滑膜工程C.施工集中线荷载10KN/m的混凝土模板支撑工程D.起重机械安装和拆卸工程E.建筑幕墙安装工程【答案】ABD27、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，下列属于内部审核目的的有（）。A.在外部审核前做好准备B.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度C.对不合格的重要程度及风险性进行确认，判断是否需要采取纠正措施D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性E.验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行【答案】ABD28、物资供应计划按其内容和用途分类包括（）。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.申请与订货计划E.专门物资采购部门供应【答案】ABCD29、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB30、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循的原则有（）。A.符合性B.一致性C.确定性D.系统性E.独立性【答案】ACD31、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括（）。A.过程的识别与设计B.过程的实施与改进C.分析过程D.过程和结果E.PDCA循环【答案】AB32、下列工程质量问题中，可不作专门处理的有（）。A.不影响结构安全和正常使用的质量问题B.经过后续工序可以弥补的质量问题C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD33、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50300—2013的规定，工程量清单的主要作用包括()。A.工程量清单是建设工程计价的依据B.工程量清单是工程付款和结算的依据C.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据D.工程量清单统一了划分的项目E.工程量清单统一了计量单位【答案】ABC34、采用S曲线比较工程实际进度与计划，可获得（）。A.工程实际拥有的总时差B.工程实际进展情况C.工程实际进度超前或拖后的时间D.工程实际超额或拖欠完成的任务量E.后期工程进度预测值【答案】BCD35、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程可按（）划分。A.材料种类B.主要工种C.施工特点D.施工段E.施工工艺【答案】B36、香港特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生，由哪个机关任命？()A.全国人大或全国人大常委会B.国家主席C.香港特区立法会D.中央政府【答案】D37、在多层混合结构住宅建筑工