2022年监理工程师之水利工程目标控制通关题库(附答案)

2022年监理工程师之水利工程目标控制通关题库(附答案)单选题（共100题）1、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A2、竣工财务决算的时间段是（）的全部时间。A.从筹建到运行交付使用B.从施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从设计到竣工验收【答案】C3、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D4、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A5、设备费的构成为（）。A.设备原价、运输费、装卸费和运输保险费B.设备原价、运输费、装卸费和采购及保管费C.设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费D.设备原价、运输费、运输保险费和采购及保管费【答案】C6、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D7、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C8、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A9、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D10、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C11、工程验收是评价工程质量是否满足要求的（）环节。A.基础B.关键C.重要D.评价【答案】C12、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C13、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C14、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D15、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额10％～20％者，10％以上部分，扣相应比例（）倍的设计费。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【答案】C16、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C17、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】D18、工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。下列属于商务标投标文件内容的是（）。A.已标价工程量清单B.投标保证金C.项目管理机构D.资格审查资料【答案】A19、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B20、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C21、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A22、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】C23、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A24、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D25、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A26、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A27、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C28、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D29、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D30、在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A.10B.11C.0D.8【答案】C31、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D32、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（）%。A.1B.2C.3D.4【答案】B33、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D34、承包人应在坝基岩石灌浆对灌浆孔压水试验，压力可为灌浆压力的（）%，但不大于1MPa。A.70B.80C.90D.100【答案】B35、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C36、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B37、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B38、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A.成本B.费用C.质量D.功能【答案】B39、按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，隐蔽工程施工时按规定通知监理，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果（如工期延误等）均由（）承担。A.发包人B.监理人C.施工承包人D.第三方【答案】A40、在水利工程中根据需要编报专题进度报告的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】A41、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A42、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C43、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.质量监督机构【答案】C44、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C45、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B46、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D47、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D48、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D49、下列各项中，属于环境保护工程独立费用的是（）。A.固体废物处置B.环境保护设备C.环境监理费D.环境监测仪器设备【答案】C50、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D51、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B52、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C53、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D54、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C55、下列属于事前控制阶段的内容的是（）。A.工程观测或监测设备的检查B.工程隐蔽部位覆盖前的检查C.清除不合格工程D.审核工程资料【答案】A56、（）应组织制定建设项目重大危险源事故应急预。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.政府安全管理机构【答案】C57、由于偶然性原因引起的在标准允许范围内的质量波动称为（）A.系统波动B.偶然波动C.正常波动D.异常波动【答案】C58、质量评定为优良的单位工程，其外观质量得分率应达到（）以上。A.70％B.75％C.80％D.85％【答案】D59、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D60、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物可划分为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.单元工程D.工序工程【答案】A61、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C62、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D63、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B64、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A65、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C66、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A67、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A68、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B69、（）是日常考核工程质量的基本单位。A.单元工程B.单位工程C.单项工程D.分部工程【答案】A70、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D71、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C72、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B73、下列各项中，属于水土保持工程概算内容的是（）。A.施工临时工程B.防护工程C.环境保护措施D.建筑工程【答案】A74、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B75、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D76、根据水利部现行规定的建筑工程单价计算程序，间接费的计算基数不包括（）。A.人工费B.材料费C.其他直接费D.材料补差【答案】D77、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C78、其他项目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能引起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）％左右。A.3B.5C.10D.20【答案】B79、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B80、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D81、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C82、（）指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】B83、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水D.首（末）台机组启动【答案】B84、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（）个月。A.1B.3C.6D.9【答案】C85、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A86、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。A.工程验收阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.可行性研究阶段【答案】B87、在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（）认定后，报相关单位核备。A.项目法人B.施工单位C.工程质量监督机构D.监理单位【答案】A88、水利工程施工中不属于工期延误时间计算依据的是（）。A.双方来往函件B.合同进度计划C.监理大纲D.监理日志【答案】C89、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C90、以下关于单元工程质量评定标准的说法，错误的是（）。A.单元工程质量等级标准是进行工程质量等级评定的基本尺度B.当达不到合格标准时，全部返工重做的，可重新评定质量等级C.当达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格D.单元工程质量分为合格、一般和优良三个等级【答案】D91、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D92、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.要求工期B.合同工期C.计算工期D.计划工期【答案】C93、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C94、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B95、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A96、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D97、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B98、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体明确。A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】B99、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A100、运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用，不包括（）。A.运输费B.运输保险费C.装卸费D.调车费及其他杂费【答案】B多选题（共50题）1、同一标号（或强度等级）试块组数n大于等于30组时，28天龄期的试块抗压强度应同时满足（）。A.强度保证率不小于60%B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%C.设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%【答案】BCD2、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC3、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD4、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB5、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A6、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC7、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD8、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）A.财务净现值B.投资收益率C.流动比率D.资产负债率E.借款偿还期【答案】CD9、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD10、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.持续改进【答案】ABD11、为控制工程投资，设计单位要对审查批准的工程静态总投资（不包括建设单位、地方承担的项目，下同）超过相应限额承担经济责任，其责任范围包括（）。A.工资物价调整后的价差B.场内施工交通工程发生的量差造成的投资增加C.土地征用费标准改变D.因水库淹没实物指标调增造成的费用增加E.工程科研试验费用超出【答案】BD12、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC13、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B14、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A15、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD16、水利水电工程施工危险源辨识，按辨识区域划分为（）。A.生产.施工作业区B.办公区C.物资仓储区D.生活区E.娱乐区【答案】ABCD17、下列关于渎职犯罪的论述，说法错误的一项是：A.看守所民警不正确履行职责，致使在押人员患病不能被及时送往医院治疗而死亡，成立玩忽职守罪B.根据司法实践，滥用职权造成直接财产损失10万元，应当追诉；玩忽职守造成直接财产损失15万元，应当追诉。现，国家机关工作人员钟某一次滥用职权行为，造成直接财产损失8万元，一次玩忽职守行为12万元。对钟某无法作为犯罪追诉C.司法工作人员刘某明知在押人员甲要去找举报人报仇，仍将其予以非法释放，结果甲将举报人杀死。刘某成立私放在押人员罪与故意杀人罪的想象竞合犯D.未具体承办案件的司法工作人员帮助当事人毁灭伪造证据的，不认定为为徇私枉法罪【答案】B18、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B19、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB20、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。A.电源电压不超过24VB.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关C.灯头外部有金属保护网D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上E.电源电压不超过36V【答案】CD21、按照统计抽样检验的目的分为（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验【答案】ABC22、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。A.石料B.混凝土预制件C.机电产品D.金属结构产品E.砂石骨料【答案】AB23、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】ABCD24、根据《水利水电工程标准文件》，承包人提交的完工付款申请单应包括的内容有（）。A.完工结算合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应返还的履约保证金E.应支付的完工付款金额【答案】ABC25、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D26、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）A.小费的观点①和②B.小罗的观点②C.小费的观点①、③和小罗的观点①D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B27、乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企业损失严重。甲乙两国均为世贸组织成员。甲国政府对此向世界贸易组织提出申诉并最终胜诉。下述选项中，正确的选项是哪几项？()A.在乙国不履行裁决的情况下，甲国可申请授权报复B.甲国的报复不限于同一产品之内C.乙国政府应向甲国企业赔偿因该措施引起的一切损失D.世贸组织可以对乙国强制执行【答案】AB28、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC29、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD30、单位工程合格的标准是（）。A.分部工程全部合格B.质量事故已按要求进行处理C.外观质量得分率要达到70％以上D.质量抽检合格率要达到75％以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC31、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包法人/监理单位的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD32、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC33、下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD34、近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】AD35、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC36、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD37、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD38、乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企