二级建造师易错题精选

按照合同的约定，2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2004年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是（）。2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断2004年12月1日起诉讼时效中断2004年12月31日起诉讼时效中断对于建设单位将项目化整为零规避招标的做法，有关行政监督部门除责令限期改正外，可以处以罚款，罚款额度为项目合同金额的（ ）。A.3%o〜5%o B.5%o〜10%o C.5%o〜15%o D.10%o〜15%o某市地铁建设项目K标段施工任务由甲企业承担。2008年5月1日施工作业面上方突然发生路面大面积塌陷事故，当时有20人在该施工段内作业。事故发生后有11人被救出，其余人员被埋，两天后挖出7具尸体，两人下落不明，施工单位随即向有关部门做了报告。事故发生后的第四天，又找到2具尸体。该事故死亡人数的变化情况，最迟的补报日期为（ ）。A.2008年5月6日 B.2008年5月8日 C.2008年5月15日 D.2008年5月31日鲁某因工伤致残。因与单位就补助金等产生纠纷，2008年5月6日向当地劳动争议仲裁委递交了仲裁申请。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议仲裁委员会做出受理与否的决定并通知鲁某的最晚日期为（）。A.2008年5月9日 B.2008年5月11日 C.2009年5月21日 D.2010年6月6日根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，仲裁庭将开庭日期、地点书面通知双方当事人的时间应不迟于开庭（）刖。A.开庭三日前 B.开庭五日前 C.开庭十日前 D.开庭十五日前王某与所在单位因工伤补助残生纠纷，2008年5月6日向当地劳动争议仲裁委申请仲裁。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，仲裁庭的做出仲裁裁决的最晚日期为（）。A.2008年6月5日 B.2008年6月20日 C.2008年6月25日 D.2010年6月30日大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约定试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在（）之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日某公司与应聘的大学生小李没有约定劳动期限，只约定了试用期为6个月。关于小李的劳动期限，下列选项中表述正确的是（ ）。A.由于没有约定劳动期限，则小李的劳动合同属于无固定期限合同B.小李的劳动期限应为三个月C.小李的劳动期限应为六个月D.小李的劳动期限应为一年某公司在外地设立分公司并取得营业执照后，如果又办理了工商变更登记，应在变更后30日内向税务机关办理（ ）。A.注销税务登记 B.变更税务登记 C.纳税报告 D.纳税保证李某向王某发出了订立某项合同的要约，要求王某11月10日前答复。王某于11月15日答复同意合同条件，可择日签订合同。王某同意订立合同的行为应视为（ ）。A.承诺 B.新要约C.要约邀请 D.缔约过失

下列情形中，能导致建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。A.建造师本人年满60岁B.建造师所承建的工程项目的建设单位破产C.注册有效期满，因工作单位原因未办理延续注册D.与聘用单位解除了合同关系E.工作单位被吊销营业执照某工程项目经理委托李辉采购一批水泥。对此，下面说法不正确的有（ ）。A.如果李辉签完合同后死亡，则委托代理终止，该合同无效B.如果李辉签合同前死亡，则委托代理终止C.如果项目经理在李辉签完合同后死亡，则委托代理终止，该合同无效D.如果项目经理在李辉签合同前死亡，则委托代理终止，该合同无效E.如果李辉签完合同后死亡，则委托代理中止，该合同有效定金是担保的一种形式，具有的性质包括（ ）。D.预先给付E.担保A.合同成立的依据B.抵作价款D.预先给付E.担保A.未予要约B.未予承诺C.使要约失效 D.使承诺失效E,不发生任何法律效力）。D.2010年12月1）。D.2010年12月1日A.2008年12月1日 B.2009年6月1日 C.2009年12月1日TOC\o"1-5"\h\z在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（ ）。A.合同履行地 B.合同纠纷发生地 C.合同签订地 D.标的物所在地下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（ ）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产 C.劳动合同订立时的客观情况发生重大变化D.劳动者在医疗期内施工单位应将本单位在工程施工过程中形成的施工文件，立卷后向（）移交。A.建设行政主管部门B.城建档案馆 C.建设单位 D.监理单位2003年4月7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年5月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法错误的有（ ）。A.本案诉讼时效期间于2004年5月10日届满B.本案诉讼时效期间于2005年5月10日届满C.王某6月13日的行为引起诉讼时效中断D.王某6月13日的行为引起诉讼时效中止E.王某6月13日的行为引起诉讼时效延长下列有关诉讼财产保全的说法，正确的有（）。A.须在诉讼过程中由当事人提出申请B.必要时人民法院可以依职权执行C.财产保全措施有查封、扣押、拍卖等方法D.财产保全限于请求的范围或者与本案有关的财物E.人民法院可以责令申请人提供担保宪法赋予了公民监督国家机关及其人员活动的权利，其内容包括（ ）。A.批评建议权 B.言论自由权C.检举控告权 D.选举权 E.申诉权保证的方式分为（ ）。A.一般保证 B.定金保证 C.部分连带责任保证 D.连带责任保证E.抵押《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（ ）的原则。E.诚实信用A.公开 B.合法C.公平 D.E.诚实信用若当事人约定的违约金与造成的损失不一致的，则下列说法中正确的有（）。A.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求增加B.约定违约金过分高于造成损失的，该违约金的约定无效C.约定违约金高于所造成损失的，当事人可以请求适当减少D.约定违约金过分高于所造成损失的，当事人可以请求适当减少E.约定违约金过分低于造成损失的，该违约金的约定无效TOC\o"1-5"\h\z根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的施工文件包括（ ）。A.地基处理记录B.工程图纸设计变更记录C.工程质量检验记录D.建设工程竣工验收记录E.建设工程施工许可证施工单位及其所属的较大分支机构，必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构。这里的较大分支机构包括（ ）。A.分公司 B.技术部门 C.工程部门 D.区域公司E.质量部门在下列情况下，投标保证金将被没收的有（ ）。A.投标人在投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标截止日期内撤回其投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.中标人未能在规定期限内签署合同协议E.投标人所投的标为废标下面关于动产物权生效的情形，说法正确的有（ ）。A.动产物权设立和转让前，权利人已经依法占有该动产的，物权自法律行为生效时发生效力B.动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付C.动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人不可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付D.动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力E.动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自不再继续占有该动产时发生效力关于消防设计图纸的审核，应由（ ）将消防设计图纸报送公安消防机构审核。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位根据《消防法》，有下列行为之一的应处警告、罚款或者十日以下拘留的有（ ）。A.违法使用明火作业 B.谎报火警的C.堵塞消防通道的D.拒不执行火场指挥员指挥，影响灭火救灾的E.经建设行政主管部门批准，在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍甲不当处理易燃易爆危险物品；乙在具有爆炸危险的场所吸烟；丙擅自挪用消防设施；丁单位有重大火灾隐患，经TOC\o"1-5"\h\z公安消防机构通知逾期不改正的；戊阻拦报火警。以上行为可能受到拘留处罚的有（ ）。A.甲 B.乙C,丙 D.丁E.戊甲违反消防安全规定进入生产易燃易爆危险物品场所；乙谎报火警；丙是某建设项目的施工单位项目经理，其项目存在重大火隐患，虽经公安消防机构通知，但逾期不改正；丁圈占消火栓；戊因过失引起了火灾，但未造成严重损失。依据《消防法》的规定，可能受到拘留处罚的有（ ）。A.甲 B.乙C,丙 D.丁E.戊确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当包括在（ ）内。A.建设单位编制的工程概算 B.建设单位编制工程估算C.施工单位编制的工程概算 D.施工单位编制的工程预算施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员任职前应当经（ ）。A.建设行政主管部门审查合格 B.建设行政主管部门备案C.建设行政主管部门考核合格 D.建设行政主管部门登记根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位中负有“落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是（ ）。A.项目负责人 B.技术负责人C.主要负责人 D.专职安全生产管理人员施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的（ ）。A.技术交底 B.安全生产教育培训 C.安全培训 D.技术培训乙级工程招标代理机构的承担的工程招标代理业务，其工程总投资限额不得超过（A.2亿元 B.1亿元C.8000万元 D.6000万元.根据《劳动合同法》的规定，非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过（ ）小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。A.四 B.八 C.十 D.十二2006年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（ ）。A.2006年1月22日 B.2006年1月25日 C.2006年1月30日 D.2006年2月15日《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，公开是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。首先要求招标信息公开，其次还要求（ ）。A.招标投标过程公开 B.评标方式公开 C.投标单位公开 D.招标单位公开某监理公司接受委托承担一工程项目的监理任务，派驻现场的监理工程师，对其监理依据有下列看法，其中正确的是（）。A.施工单位执行《建筑法》等法律法规的情况，应由政府建设行政管理部门监督，故法律、法规不是工程监理依据B.监理施工单位”照图施工”是自己的权利和义务，施工图设计文件应作为监理依据C.工程进度应由施工承包单位监督检查，工程承包合同中约定的进度条款不属于监理依据D.工程款支付是建设单位的权利，工程承包合同中的工程款支付条款不属于监理依据我国《招标投标法》规定，开标地点应为（ ）。A.招标人办公地点 B.招标文件中预先确定的地点 C.政府指定的地点 D.招标代理机构办公地点根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人确定中标人的最迟时间是在投标有效期结束日的前 ）个工作日。TOC\o"1-5"\h\zA.7 B.15C.30 D.45在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下，工程项目评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于（A.3人 B.4人 C.5人 D.6人肖某曾因执业活动受到过刑事处罚，则他申请建造师注册，在处罚结束之日起到申请注册之日止必须满（）。A.2年 B.3年 C.4年 D.5年王某2006年3月1日因违规被吊销了注册证书，则他正常情况下再申请注册最早只能是（ ）。A.2007年3月1日 B.2008年3月1日 C.2009年3月1日 D.2011年3月1日申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有（）。A.经考核认定或考试合格取得资格证书 B.受聘于一个相关单位 C.填写注册建造师初始注册申请表D.达到继续教育的要求 E.没有明确规定的不予注册的情形按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，允许担任施工项目负责人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位的情况有（）。A.发包方同意更换项目负责人 B.发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同C.该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理 D,因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.因发包方原因致使工程项目停工超过100天TOC\o"1-5"\h\z下列法律中，属于商法的是（ ）。A.担保法 B.公司法C.招标投标法D.消防法行政法是调整国家行政管理活动中各种社会关系的法律规范的总和。主要包括行政处罚法、行政复议法、行政监察法和（ ）。A.安全生产法 B,反不正当竞争法 C.环境保护法 D.治安管理处罚法社会保障法是调整有关社会保障、（ ）的法律，包括安全生产法、消防法等。A.社会治安 B.社会福利 C.社会秩序 D.社会环境《中华人民共和国立法法》规定：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照相应规定做出裁决，以下不属于规定权限范围的有（ ）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决B.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府提请全国人大常委会裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由地方政府提请当地人大常委会裁决E.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见民事法律关系是由民法规范调整的以（ ）为内容的社会关系。A.解决民事纠纷 B.人身关系C.权利义务 D.财产关系法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关（ ）方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。A.生意 B.财产C.合同 D.责权没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由（ ）承担民事责任。A.被代理人 B.代理人C.行为人 D.法人在建设工程合同关系中，承包人有请求发包人按照合同约定支付工程价款的权利，而发包人则相应的有按照合同约定向承包人支付工程价款的义务。这些都是特定当事人之间的民事法律关系，因此都是（）的关系。A.债权 B,权C.责权 D.债有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由（ ）依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A.知识产权保护组织 B.国家出版局C.政府相关管理部门 D.著作权行政管理部门甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（ ）。A.不予受理，因为已过了诉讼时效B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理 C,应当受理D.不应当受理，因为本案过错难以分清甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（ ）。A.引起诉讼时效的中断 B.引起诉讼时效的中止 C.引起诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间下面关于抵押物的说法，正确的是（）。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立D.不可以以正在建造的建筑物抵押对留置财产的孳息，留置权人有权（ ）。D.转让A.收取 B.使用C.处分D.转让A.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议B.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起两年内请求人民法院撤销该协议C.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院或仲裁机构撤销该协议D.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起两年内请求人民法院或仲裁机构撤销该协议E.其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求仲裁机构撤销该协议对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有（ ）。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。按照建筑法施工许可制度的规定，该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年（ ）。D.9月20日A.4月19日 B.6月19日C.D.9月20日按照建筑业企业资质管理的有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（ ）。A.工程总承包、专业总承包、劳务承包 B.综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包

C.施工总承包、专业承包、劳务分包C.施工总承包、专业承包、劳务分包D.项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包甲公司投标中标承包了某开发商的写字楼工程施工任务，下列作法中合法的是（）。A.甲公司将部分劳务作业任务分包给乙公司 B.开发方指定丙公司为安装工程的分包人C.甲公司将该工程施工任务切块分包给了不同承包商 D.丙公司与开发方签订工程承包合同某工程施工中，关于推荐性技术标准1的适用问题，有关各方产生了争议，下列观点中正确的是（ ）。A.该标准应该强制执行，由此增加的费用由施工方承担B.既然T是推荐性技术标准，且在合同中未作明确约定，故不必执行C.虽然T属于推荐性技术标准，但监理工程师可以决定在此工程中采用D.施工单位应当无条件执行监理工程师的决定，否则将终止合同从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位应当具备国家规定的条件，具体方面有（ ）。A.注册资本 B.技术装备C.历史业绩 D.专业技术人员 E.年纳税金额若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括（）。A.有违法所得的，予以没收B.责令改正 C,吊销资质证书D.处以罚款E.责令停业整顿某工程项目的施工总包单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（ ）。A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C.将其中的主体结构工程分包给乙公司D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司TOC\o"1-5"\h\z甲工程监理公司具有房屋建筑工程专业甲级资质，承揽到一项30层住宅工程的监理业务，并与建设单位签订了委托监理合同。此后，甲公司将该工程的部分监理业务分包给了具有与其相同资质的乙公司。按照《建筑法》的规定，对上述非法行为，甲公司可能受到的行政处罚有（ ）。A.责令改正 B.责令停业整顿C.吊销资质证书D,降低资质等级 E,处以罚款监理工程师对所监理的工程实施监理的依据有（ ）。A.工程监理合同 B.工程监理规划C,工程施工承包合同 D.经批准的工程设计文件E.有关建设工程的法律、法规投标保证金有效期应当超出投标有效期（ ）。A.15天 B.21天 C.30天关于共同投标协议，下列说法错误的是（ ）。A.共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程，甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（ ）。A.甲公司向乙公司承担违约责任 B.甲乙两家公司共同承担违约责任C.乙公司承担一部分连带责任 D.甲公司与乙公司协商承担违约责任根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人确定中标人的最迟时间是在投标有效期结束日的前）个工作日。

A.7B.15C.30D.45A.7B.15C.30D.45根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的完成时间，应当自中标通知书发出之日起（ ）日内。A.15 B.30C.45 D.60我国《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人应当向未中标的投标人退还投标保证金。退还的时间应在招标人与中标人签订合同后的（ ）个工作日内。A.3 B.5C.7 D.10根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，对投标人采取资格预审的，招标人应当在（ ）中载明资格预审的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。A.招标通知预审。A.招标通知B.招标文件 C.招标说明D.资格预审文件TOC\o"1-5"\h\z招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人，通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少（ ）。A.5日前 B.10日前C.15日前 D.20日前招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。A.10日 B.15日C.20日 D.25日下列可以做投标保证金的有（ ）。A.现金支票 B.银行保函C.银行汇票 D.担保单位的信用担保 E.保兑支票下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（ ）。A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有（ ）。A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还工程招标代理机构在工程招标代理活动中的行为应符合限制性规定，下列行为中不符合限制性规定的有（ ）。A.从事同一工程的招标代理和投标咨询活动B.与所代理招标工程的招标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系C.泄漏应当保密的与招标活动有关的情况和资料 D.经招标人书面同意，转让工程招标代理业务E.出借工程招标代理资格证书在开标时发现投标文件出现下列的情况时，应按无效投标文件处理的有（ ）。A.未按招标文件的要求予以密封 B.投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的C.联合体投标未附联合体协议书 D.明显不符合技术标准要求E.在开标后送达的从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择施工单位，则其进行施工招标前必须具备的条件有（ ）。A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.工程建设资金已经全部到位 E.有招标所需的设计图纸及技术资料我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员的职责是（ ）。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.对安全生产状况进行经常性检查（ABC为生产经营单位主要负责人的职责）某企业的主要负责人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是TOC\o"1-5"\h\z（ ）。A.2年内 B.3年内 C.4年内 D.5年内我国《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立本行政区域内的应急救援体系，所制定的应急救援预案针对的安全事故等级是（ ）。A.重大生产安全事故 B.一般生产安全事故 C.特大生产安全事故 D.严重生产安全事故某道路施工中发生边坡滑波事故，20人被埋，经抢救15人生还，5人死亡。该事故属于（ ）。A.特别重大事故 B.重大事故C.较大事故 D.一般事故我国《安全生产法》规定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，投入使用的前提条件有（ ）。A.由指定单位生产B.经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格 C.取得安全使用证或者安全标志D.由技术监督局审查批准 E.取得公安机关的使用许可我国《安全生产法》规定，一般从业人员上岗作业之前，须（ ）。C.了解有关的安全生产规章制度A.接受安全生产教育和培训 B.C.了解有关的安全生产规章制度D.熟悉有关的安全操作规程 E.掌握本岗位的安全操作技能我国《安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上10万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。这些行为有（ ）。A.对重大危险源未登记建档 B.未对安全设备进行经常性维护C.对重大危险源未进行评估和监控 D.对重大危险源未制订应急预案E.进行爆破作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理我国《安全生产法》中关于非法处置员工宿舍的法律责任规定，生产经营单位有下列行为之一的，有关部门将责令其限期改正。这些行为有（ ）。A.未在生产经营场所设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口B.未在员工宿舍设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口C.仓库与员工宿舍在同一座建筑内D.封闭、堵塞生产经营场所出口的 E.封闭、堵塞员工宿舍出口的根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有”对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全TOC\o"1-5"\h\z检查记录”职责的是（ ）。C.项目负责人D.法定代表人A.主要负责人 C.项目负责人D.法定代表人《建设工程安全生产管理条例》中所称的建设工程包括（ ）。A.土木工程、线路管道和设备安装工程 B.土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程C.土木工程、建筑工程、设备安装工程和装修工程D.土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，并将其教育培训情况记入个人工作档案。每年的安全生产教育培训次数不应少于（ ）。A.1次 B.2次 C.3次 D.4次对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是（ ）。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告 C.给予罚款 D.责令限期改正根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ ）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案某施工企业未取得安全生产许可证就进行施工，除责令其停止生产、没收违法所得外，还应处以罚款，罚款限额为（ ）。A.5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中说法正确的有（ ）。A.安全生产许可证的有效期为5年B,未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件某大学将一项重点实验楼工程发包给一家未达到规定资质等级的建筑公司，被查处，相应的处罚应是（ ）。A.50万元以上100万元以下的罚款 B.20万元以上50万元以下的罚款C.工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 D.工程合同价款1%以上2%以下的罚款根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限的说法错误的是（ ）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为3年建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30 B.90C.120 D.150某监理公司在其承担的一项监理工程中出现了下述行为，其中，该监理公司必须承担相应的法律责任的有（）。A.该工程超越了本公司资质等级 B.与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量C.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 E.未按照工程建设强制性标准进行设计工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，可以给予的处罚是（ ）。A.责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收B.责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书C.责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证，有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任D.责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收下列关于建设工程质量保证金的说法，错误的是（ ）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金B.采用工程质量担保、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定TOC\o"1-5"\h\z某勘察单位超越本单位资质等级承揽工程的，但尚未造成直接损失，按照建设工程质量管理条例的规定，应责令停止违法行为，没收非法所得，处以（ ）。A.合同约定的勘察费1倍以上2倍以下的罚款 B.合同约定的勘察费25%以上50%以下的罚款C.30万元以上50万元以下的罚款 D.10万元以上30万元以下的罚款2006年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（ ）。A.2006年1月22日 B.2006年1月25日 C.2006年1月30日 D.2006年2月15日不属于销售者的产品质量责任和义务的是（ ）。A.进货检验的义务 B.确保包装质量合格的义务 C.确保标识规范的义务D.保持产品质量的义务销售建筑材料、建筑构配件的单位应承担的责任和义务有（）。A.进货检验的义务 B.保持产品质量的义务C.确保标识规范的义务D.确保在显著位置清晰标明生产日期和安全使用期的义务E.确保有警示标志或者中文警示说明的义务适用于《产品质量法》的产品包括（ ）。A.建筑工程 B.不用于销售的建筑构配件 C.施工单位外购的建筑材料D,施工单位自有的建筑材料E.建设单位采购的预制板根据标准化法规定，下列关于标准的理解正确的是（）。A.按照标准的级别不同，标准可以分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准（可以制定行业标准）C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准（可以制定地方标准）D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，可以制定相应的企业标准，作为组织生产的依据（应当制定相应的企业标准）根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，下列工程建设国家标准属于强制性标准的有（）。（只有属于重要的相关标准，才属于强制性标准。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B.工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C.工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准 D.工程建设通用的信息技术标准E.工程建设通用的质量标准根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有A.工程设计行业专用的综合性标准 B,工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 D.工程建设行业专用的制图方法标准E.工程建设行业专用的信息技术标准需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.15日 B.1个月 C,3个月 D,6个月下列有关建设项目环境影响评价的叙述中，正确的有（）。A.建设项目环境影响评价的义务主体是建设单位B.建设项目环境影响评价文件未经建设单位审批，不得开工建设C.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，有效期为5年D.在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，环境保护主管部门应当组织环境影响的后评价E,环境影响的跟踪管理，主要是指环境保护行政主管部门对建设项目施工过程中产生的环境影响进行跟踪检查环境保护”三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。A.同时立项B.同时设计 C.同时施工 D.同时竣工E.同时投产使用环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。与工程建设有关的环境噪声主要有（ ）。A.工业生产噪声 B.建筑施工噪声 C.交通运输噪声 D.社会服务噪声 E.社会生活噪声若建筑工程不符合建筑节能标准，则建筑主管部门对建设方可能的处罚措施有（）。A.不得批准开工建设 B,也可以批准开工建设，但是需要责令其限期改正C.已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正 D.已经开工建设的，限期改正，但不需要停止施工E.已经建成的，不得销售或者使用建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款，则下列表述正确的有（ ）。A.暗示施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行施工的B.暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料的C.采购不符合施工图设计文件要求的保温材料的D.使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的E.对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的依据《民用建筑节能规定》，下列属于鼓励发展的建筑节能技术和产品的有（ ）。A.节能门窗的保温隔热和密闭技术 B.集中供热和热、电、冷联产联供技术C.建筑照明节能技术与产品 D.燃气节能技术与产品 E.给水、排水节能技术与产品下列关于民用建筑节能的表述中，正确的有（ ）。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格（应为不予验收）C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理TOC\o"1-5"\h\z根据《消防法》的规定，下列选项中，消防产品的质量必须符合的标准有（ ）。A.国际标准B.国家标准 C.行业标准 D.地方标准 E.企业标准甲不当处理易燃易爆危险物品；乙在具有爆炸危险的场所吸烟；丙擅自挪用消防设施；丁单位有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的；戊阻拦报火警。以上行为可能受到拘留处罚的有（ ）。A.甲 B.乙C,丙 D.丁E.戊甲违反消防安全规定进入生产易燃易爆危险物品场所；乙谎报火警；丙是某建设项目的施工单位项目经理，其项目存在重大火隐患，虽经公安消防机构通知，但逾期不改正；丁圈占消火栓；戊因过失引起了火灾，但未造成严重损失。依据《消防法》的规定，可能受到拘留处罚的有（ ）。A.甲 B.乙C,丙 D.丁E.戊依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（ ）。A.企业职工 B.用人单位代表 C.工会成员 D.劳动行政主管部门代表关于劳动争议仲裁的特点，下列表述正确的是（）。A.劳动争议仲裁机构是带有司法性质的行政执行机关 B.劳动争议仲裁机构不隶属于任何机构C.劳动争议仲裁是约定管辖 D.当事人对劳动争议仲裁结果不服，只能向上一级仲裁委申请复议劳动争议仲裁庭的首席仲裁员应由（）指定。A.工会负责人 B.仲裁委员会负责人 C.用工单位负责人 D.争议双方协商下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。A.工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌B.包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡C.工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸死施工人员数名D.工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤TOC\o"1-5"\h\z某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括（ ）。A.罚款 B.吊销资质证书C.责令停工 D.行政处分承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当（ ）。A.按重大责任事故罪论处B.按重大劳动安全事故罪论处C.按工程重大安全事故罪论处D.按意外事件处理根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的监理文件包括（ ）。A.监理规划B.监理通知C.监理委托合同D.监理工作总结 E.工程项目监理机构及负责人名单正在施工的某高层建筑内，工人王某为图省事，夜里将建筑施工的废料从楼上扔下，正好砸中下夜班绕近路经过此地的赵某。王某对赵某的行为应属于（）。A.过于自信的过失B.疏忽大意的过失 C.直接故意 D.间接故意承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当（ ）。A.按重大责任事故罪论处B.按重大劳动安全事故罪论处 C.按工程重大安全事故罪论处D.按意外事件处理

TOC\o"1-5"\h\z项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（ ）。A.按过失致人死亡罪处理 B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理 D.按意外事件处理依法设立的公司必须持有税务登记证件才能办理（ ）。A.开立银行账户 B,申请办理减税、免税、退税、延期纳税、停业、歇业C.领购发票 D.营业执照E.申请开具外出经营活动税收管理证明企业按规定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报时，应报送的材料有（ ）。A.特许经营证 B.财务会计报表C.税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料D.纳税申报表E.免疫合格证某电力大厦系甲市政府投资建设的重大项目，根据施工计划，预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在（ ）进行。A.2007年7月1日前 B.2007年7月1日后 C.2007年12月31日前 D.2007年12月31日后TOC\o"1-5"\h\z项目档案验收组对某重大工程档案进行了验收，并签署了验收意见。下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是（ ）。A.项目建设概况 B.项目档案管理情况C.项目档案使用情况 D.存在问题、整改要求与建议）的方式，对项目档案进行检查。E.）的方式，对项目档案进行检查。E.抽查案卷A.问卷调查 B.随机走访C.质询 D.现场查验某公司与应聘的大学毕业生小李没有约定劳动期限，只约定了试用期为6个月。关于小李的劳动期限，下列选项中表述正确的是（ ）。A.由于没有约定劳动期限，则小李的劳动合同属于无固定期限合同 B.小李的劳动期限应为三个月C.小李的劳动期限应为六个月 D.小李的劳动期限应为一年甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（ ）。A.即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同B.乙所受损失应向甲要求赔偿 C.建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙D.建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同依据《劳动合同法》，如果当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起（ ）日内，可以向人民法院起诉。A.5 B.10C.15 D.30由于经济上面临困难，甲建筑公司通知其项目部王经理解除劳动合同。王经理之前的年平均工资为5000元近一个月的工资为9000元，当地职工平均工资为2500元。依据《劳动合同法》甲建筑公司额外支付王经理一个月工资的应当是（D9000）。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的标准应按（B7500=2500*3）支付。A.2500元 B.7500元 C.8000元 D.9000元依据《劳动合同法》，关于终止劳动合同的经济补偿，其补偿的年限最高不超过（A.6年 B.10年 C.12年 D.15年效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列属于无效的劳动合同的有（）。A.报酬较低的劳动合同 B.违反法律、行政法规的劳动合同C.采用欺诈、威胁等手段订立的严重损害国家利益的劳动合同 D.未规定明确合同期限的劳动合同E.劳动内容约定不明确的劳动合同某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（ ）。A.计划合同 B.主合同 C.诺成合同 D.实践合同我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（ ）。A.公开原则 B.公平原则 C.平等原则 D.自愿原则 E.诚实信用原则下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A.承诺可以撤回B.承诺既可以撤回也可以撤销C.承诺可以撤销 D.承诺既不能撤回也不能撤销甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米”皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）。A.甲市 B.丙市C.乙市 口.丁市某建设单位与承包商签订施工合同时提供了虚假的工程项目批文等资料，后来该项目被撤销，承包商受损，则建设单位应该承担的责任是（ ）。A.违约责任 B.侵权责任 C.刑事责任 D.缔约过失责任根据《合同法》的规定，缔约过失责任应该发生在（ ）。A.合同成立后 B.合同生效后 C.合同订立阶段 D.合同履行阶段张某向李某发出要约，李某如期收到，则下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。A.李某打电话给张某拒绝该要约 B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约C.张某依法撤回要约 D.承诺期限届满，李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更依据《合同法》规定，承诺生效的条件包括（ ）。A.承诺必须由受要约人向要约人发出 B.承诺应在要约规定的期限内作出C承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺可附加适当的条件 E.承诺的方式必须符合要约的要求依据《合同法》规定，缔约过失责任的构成要件有（ ）。A.该责任发生在订立合同的过程中 B.合同被确认无效 C.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D.受害方的信赖利益遭受损失 E.受害方的信赖利益遭受重大损失某工程招标时，业主向甲、乙、丙、丁四家公司分别发出了投标邀请，甲未予理睬，其行为的效果为（）。A.未予要约 B.未予承诺 C.使要约失效 D.使承诺失效 E.不发生任何法律效力大地公司应业主投标邀请，发出投标文件后，下列会使其投标文件失效的行为有（）。A.又发出撤回通知，且通知先于投标文件到达招标人B.又发出撤回通知，且通知与投标文件同时到达招标人C.又发出撤回通知，且通知迟于投标文件到达招标人D.又发出撤销通知，且通知在招标人发出中标通知书之前到达招标人E.招标人开标后，大地公司的投标文件尚未被评标组推荐下列合同生效的要件中，错误的是（ ）。A.合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力 B.意思表示真实C.不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益 D.具备法律所要求的形式乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙，则下列说法正确的是（）。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.在合同签订后，如甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效 D.如果设备已经交付给丙，则合同有效TOC\o"1-5"\h\z2008年4月20日张某与开发商签订了带有免费赠送一个停车位优惠条件的购房合同，2008年12月26日交房时，开发商反诲，不赠送停车位。如果张某依据合同的规定，最终选择向法院申请撤销该合同，那么他提出申请的最晚日期应该是（ ）。A.2009年4月20日 B.2009年12月26日 C.2010年4月20日 D.2013年12月26日下列情形中属于效力待定合同的是（ ）。A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某根据《合同法》规定，下列免责条款无效的有（ ）。A.因过失造成对方财产损失的 B.造成对方人身伤害的 C因违约造成对方财产损失的D.故意造成对方财产损失的 E.因重大过失造成对方财产损失的下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有（）。A.要约生效的地点就是合同成立的地点 B.承诺生效的地点就是合同成立的地点C.通过电子邮件形式订立的合同，收件人电脑所在地为合同成立的地点D.双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点E.合同采用书面形式订立的，当事人双方签字盖章的地点为合同成立的地点下列附条件合同效力的描述，正确的有（ ）。A.附生效条件的合同，自条件成就时生效B.附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地促成条件成就时，该合同生效C.附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效D.附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效E.附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地促成条件成就时，该合同生效TOC\o"1-5"\h\z撤销权行使期间的起计时间为（ ）。A.订立合同的时间 B.当事人权利受到侵害的时间 C当事人知道撤销事由的时间 D.当事人权利受到侵害的时间 E.当事人应当知道撤销事由的时间在下列合同中，属于可撤销合同的有（ ）。A.因误解订立的合同 B.违反法律的强制性规定的合同 C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同在下列合同中，属于无效合同的有（ ）。A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同 E.违反法律、行政法规规定的合同根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中不能成为保证人的是（ ）。A.电机厂B.建筑公司 C.商业银行 D.大专院校某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照（ ）。A.一般保证承担保证责任 B.连带责任保证承担保证责任C.部分连带责任保证承担保证责任 D.由双方认定的第三方确定保证责任甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%。发包方已

TOC\o"1-5"\h\z支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（ ）。A.15万元 B.30万元 C.45万元 D.依据发包方损失而定甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，甲企业未按合同内容履行合同，乙运输公司将其货物留置，则债务人应当在不少于（ ）个月的期限内履行债务。否则债权人可依法拍卖、变卖该批货物。A.1 B.2C.3 D.4某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括（）。A.被保证的主债权种类、数额 B.保证的方式 C.债务人履行债务的期限 D.保证人的资格E.保证担保的范围保证的方式分为（ ）。D.连带责任保证E.抵押D.预先给付E.担保A.D.连带责任保证E.抵押D.预先给付E.担保定金是担保的一种形式，具有的性质包括（ ）。A.合同成立的证据B.抵作价款C.违约金定金与违约金都是一方应给付对方的一定款项，都有督促当事人履行合同的作用。两者的主要区别在于（）。A.定金须于合同履行前交付，而违约金只能在发生违约行为以后交付B.定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有C.定金为诺成合同，违约金为实践合同D.定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式E.定金一般是约定的，而违约金可以是约定的，也可以是法定的TOC\o"1-5"\h\z我国《担保法》规定的担保形式有（ ）。A.保证 B.抵押C.质押D.留置E.预付款建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。后建设单位违约，致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（ ）万元的违约责任。A.4 B.5C.9 D.10甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，则应（ ）。A,由乙承担违约责任B.由丙承担违约责任C.乙、丙连带承担违约责任D.乙、丙分别承担违约责任王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为（ ）。A.违约金条款B.定金条款 C.同时选择违约金条款和定金条款 D.无法确定定金合同生效日期为（ ）。A.约定之日 B.签订定金合同之日C.签订购买建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日建设工程合同当事人一方不履行非金钱债务，存在（ ）情形的，对方不能要求继续实际履行。A.法律上或事实上不能履行的 B.当事人以自己的行为表明不履行的C.债务标的不适于强制履行或者履行费用过高的 D.债权人在合理期限内未要求履行的E.当事人愿意履行金钱债务来替代的甲、乙签订一份总价为10万元的钢材买卖合同，约定如果一方违约则向对方支付2万元的违约金，同时甲按约定支付给乙定金2000元，后因乙未履行合同，造成甲损失5000元。则下列说法中正确的有（ ）。A.违约金条款与定金条款不能重复计算 B.乙公司向甲偿还损失5000元，并退还定金2000元C.乙公司支付2万元的违约金，外加损失赔偿5000元 D.乙公司支付2万元的违约金，并退还定金2000元E.乙公司可向法院请求适当减少违约金，再予以支付若当事人约定的违约金与造成的损失不一致的，则下列说法中正确的有（）。A.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求增加B.约定违约金过分高于造成损失的，该违约金的约定无效C.约定违约金高于所造成损失的，当事人可以请求适当减少 D.约定违约金过分高于所造成损失的，当事人可以请求适当减少E.约定违约金过分低于造成损失的，该违约金的约定无效某建材供应商因销售合同变更而要求货运公司变更交货地点的合同变更被称为（）。A.约定变更 B.法定变更 C.协商变更 D.判决变更甲施工企业与乙建材供应商签订了某强度等级的水泥采购合同，数量100吨，总价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给丁开发商。对于该合同的转让，发生变化的只是合同的（ ）。A.主体 B.客体 C.权利 D.义务甲施工企业接到乙建材供应商把2万元的债权转让给丙水泥厂的债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向（）。A.乙建材供应商主张 B.丙水泥厂主张 C.乙或丙主张D.丁开发商主张某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是（）。A.标的条款 B.质量条款C.担保条款 D.结算、清理条款如合同当事人对合同的解除经协商意思表示一致，即为协议解除，通常也称为（）。A.单方解除 B.双方解除C.约定解除 D.法定解除某承包商将拖欠一家设备公司租赁公司8万元的债务全部转移给了拖欠其工程款的某大学。下列转让效力的表述中，正确的有（）。A.该8万元的延期利息属于该大学 B.承包商应当向该公司行使抗辩权C.承包商应当向该大学行使抗辩权 D.承包商应当向该公司行使抵销权E.承包商应当向该大学行使抵销权甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨询费用已近三年。对此，下列说法正确的有（ ）。A.甲公司有权主张抵销 B.甲公司无权主张抵销 C.甲公司主张抵销，须经乙公司同意D.甲公司主张抵销，乙公司无权拒绝 E,双方债务性质不同，不得抵销甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，乙公司拖欠甲公司工程款20万元，按《合同法》的规定，上述合同权利义务终止的法定情形有（ ）。A.合同解除B.两公司的债务抵销 C.两公司合二为一 D.乙公司部分履行E.双方按约定履行完毕某施工企业与某设备租赁公司签订了一份钢模板租赁合同，后来，设备租赁公司拟将合同转让但未实现；而该施工企业拟将合同债务转移给某大学。合同转让的类型包括（）。A.约定转让B.法定转让 C.权利转让 D.义务转让 E.权利义务概括转让合同债务转移应当具备的条件包括（）。A.该债务有效存在 B.该债务数额较大C.该债务具有可转移性 D.须及时通知债权人E.须经债权人同意如该施工企业将债权债务概括转移，则应当具备的条件包括（）。A.合同有效存在 B.合同为双务合同 C.转让人与承受人达成合同转让协议 D.全部权利义务都转移E.须经债权人同意执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，计价执行应按照（）。A.合同价格 B.新价格C原价格 D.交付时价格执行政府定价或者政府指导价，逾期交付标的物的，遇价格变化时，下列说法正确的是（）。A.遇价格上涨时，按照新价格执行 B.按市场价格执行C遇价格上涨时，按照原价格执行 D.遇价格下跌时，按照原价格执行合同履行中，如遇条款不明确，按照《合同法》的约定，下列表述正确的是（ ）。A.质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行B.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应给对方必要的准备时间D.履行费用负担不明确的，由双方共同负担承包商于2008年3月1日提交竣工验收报告，2008年3月10日发包人组织竣工验收，在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议，提请工程质量鉴定，于2008年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告，认为该部位的工程质量是合格的，承包商于2008年4月20日将工程交付给发包人使用，则该工程的竣工日期是（）。A.2008年3月1日 B.2008年3月10日 C.2008年4月1日 D.2008年4月20日某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，于是双方协议将该工程折价，就该折价最先受偿的应是（）。A.甲材料供应商 B.银行 C.承包商D.先到先得，没有先后顺序某工程竣工日期为2008年12月1日，承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在（ ）。A.2008年12月1日 B.2009年6月1日C.2009年12月1日D.2010年12月1日在施工过程中乙方采购材料，欠材料供应方材料费用150万元，工程完工后，甲方欠乙方竣工结算款200万元，现材料供应方急需120万元作为流动资金，否则其企业随时有停产的可能。在其找乙方索要欠款时，乙方称因甲方久欠其200万元没还，无法还钱给材料供应方。因此，材料供应方准备申请代位权向甲方索债。在索债过程中材料供应方发生了必要的管理费用15万元。一旦材料供应方获得代位权，材料供应方可以向甲方索要（）万元。A.120万元 B.150万元 C.165万元 D.215万元张三欠李四40万元、王五50万元，张三现仅有一处房产价值90万元，张三为逃避债务，把其房产赠送给其妻弟。下列判断正确的是（）。A.李四和王五对张三的同一处分行为不能同时行使撤销权B.李四可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中40万元用于清偿自己债权、剩下的50万元用来清偿王五的债权C.李四只能撤销张三40万元财产的处分行为并对该40万元财产有优先受偿的权利D.王五可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中50万元用于清偿自己债权、剩下的40万元来清偿李四的债权在合同履行中必须遵循的基本原则有（ ）。A.全面、适当履行 B.公平合理 C.平等自愿 D.诚实信用E.不得擅自变更合同某建筑公司中标了市政府办公楼工程，却未能按合同约定获得工程款支付，当事人没有订立仲裁协议，为追究市政府的违约责任，施工单位应采取的处理方式是（）。A.提起行政诉讼 B.进行仲裁 C.提起劳动争议仲裁 D.提起民事诉讼如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。A.就没有权利选择仲裁员 B.申请仲裁后就不可以再达成和解了C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁 D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。A.行政调解 B.仲裁调解 C.行政复议 D.诉讼E.和解采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决。以下关于和解的理解错误的有（ ）。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼下列对仲裁的理解正确的有（ ）。A.仲裁具有商事性特征，只有公司、企业和其他组织才能为仲裁当事人B.仲裁具有保密性特征，仲裁的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开C.仲裁具有独立性特征，仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机构和司法机构D.仲裁具有专业性特征，仲裁员都是某个领域的专家E.仲裁具有强制性特征，仲裁实行一裁终局TOC\o"1-5"\h\z根据《仲裁法》，在下列纠纷中，当事人可以申请仲裁的有（ ）。A.孙某与某建设集团公司之间的劳动争议 B.张某与村民委员会之间土地承包经营合同纠纷C.王某的房屋被李某倒车时撞坏的侵权纠纷 D.王某与其家人的遗产纠纷E.甲乙之间的运输合同纠纷水泥供应商赵某，作为证人证明施工企业用于承包工程的水泥数量及价款。则关于赵某参与诉讼过程，下列说法正确的是（ ）。A.赵某可以选择出庭作证或提交证言 B.赵某应当旁听庭审过程C.赵某可以和其他证人对质 D.赵某可以授权他人代理出庭关于证据，以下说法正确的是（ ）。A.所有证据都应该在法庭上出示 B.书证必须提交原件C.14岁以下的未成年人不得作为证人 D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据甲与同事丙路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医疗费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，而乙否认甲受伤系自家花盆坠落所致。对这一争议事实，下列关于举证责任的说法正确的是（）。A.甲承担举证责任B.甲、乙均应承担举证责任C.乙承担举证责任D.丙作为证人承担举证责任庭审中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于（ ）。A.书证 B.物证C.证人证言 D.鉴定结论某法院2006年11月10日受理了一起建设工程款支付纠纷的案件，该案应当在（ ）之前审结。A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有（ ）。A.工程图纸B.造价鉴定 C.律师辩论D.被告人弟弟的证言 E.偷拍的谈判录像TOC\o"1-5"\h\z某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有（ ）。A.举证时限必须由人民法院指定 B.勘查公司可以在举证期限届满前提出反诉C.勘察公司在举证时限内未提交证据材料即败诉 D.勘查公司不得提延长举证期限的要求E.勘察公司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，下列说法正确的有（ ）。A.对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证B.证据交换应当在举证期限内由双方自行完成 C.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信D.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据E.鉴定人应当出庭接受当事人质询人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有（ ）。A.鉴定结论的证明力大于公文书证 B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证证明力大于其他书证 D.亲属提供的对当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言E.证人证言的证明力大于物证甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。下列说法中正确的有（）。A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任 B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任C.甲对解雇的原因负举证责任 D.乙公司对解雇的原因负举证责任 E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任在下列选项中，属于我国法定的证据种类的有（D.物证E.现场笔录A.直接证据 B.间接证据D.物证E.现场笔录（ ）。A.甲可以自行委托鉴定机构鉴定，无需与乙协商B.甲如果申请人民法院鉴定，甲和乙可以协商确定鉴定机构C.如果双方协商不成，则只能由申请方甲自行确定鉴定机构D.人民法院经申请委托鉴定机构作出鉴定结论，甲认为鉴定结论明显依据不足，可以申请重新鉴定，但必须在举证期限内提出E.对于甲的重新鉴定申请，人民法院审查认为，此鉴定结论瑕疵可以通过补充鉴定解决，可以不准予重新鉴定施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起（ ）天内提出行政复议申请。A.15 B.30C.45 D.60行