版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2022年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题(共100题)1、施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工,监理人又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示,重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为()。A.补偿费用,不顺延合同工期B.顺延合同工期,不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿【答案】D2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】A3、依照标准施工合同通用条款的规定,由发包人采购材料时,下列表述中不正确的是()。A.要求提前交货时,承包人不得拒绝,发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时,承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时,发包人应赔偿承包人的损失【答案】C4、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】A5、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B6、根据NEC《工程施工合同》,关于“早期警告”的说法,不正确的是()。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定,会后发给承包商【答案】C7、发生如下事件造成建设工程质量缺陷,发包人不应承担过错责任是()。A.发包人提供的设计有缺陷B.未经验收,发包人提前使用发现主体结构有问题C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准D.发包人直接指定分包人分包专业工程【答案】B8、关于合同终止的说法,正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】D9、对于电子招投标,投标人递交电子投标文件的时间为()。A.电子投标文件上传时间B.电子投标文件上传完成时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】D10、以下()专项施工方案,需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A11、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中,错误的是()。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的,有权免费使用【答案】B12、评标委员会的成员应为()人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B13、(2020年真题)联合体资质等级的确定()。A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定【答案】C14、根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人文件中最主要的文件是()。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】A15、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B16、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D17、根据《标准施工合同》,工程一切险的被保险人应是()。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C18、根据《标准施工招标文件》规定,以下()属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后,投标人发现投标文件存在细微错误,主动向评标委员会提出要求修改【答案】D19、项目建设完工后,施工企业已经提交竣工验收报告,但建设单位未按预期组织竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,该项目的竣工日期()。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B20、设计施工总承包合同模式下,竣工试验程序分为三阶段,()需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C21、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收,则下列说法正确的是()。A.买卖双方应签署合同材料验收证书B.卖方可签署进度款支付函C.进度款支付函自签署之日起生效D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务【答案】B22、根据《施工合同标准文本》的规定,监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员,相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员,但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C23、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间,该合理时间表述正确的是()。A.自招标文件开始发出之日起不少于15日B.自招标文件停止发售之日起不少于15日C.自招标文件开始发出之日起不少于20日D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】C24、对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交最终索赔通知书【答案】B25、根据《标准施工合同》,履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A26、依据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于永久工程计量表述正确的是()。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定,则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的,依照当地惯例计量【答案】C27、应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用的主体是()。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】D28、工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A29、蛋类一般每天不超过()个为好。A.4B.3C.2D.1【答案】D30、通用条款中的“承包人文件”,其中最主要的内容是()。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划【答案】A31、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是()。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】A32、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C33、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用【答案】A34、根据九部委《标准设计合同》的规定,以下有关发包人代表和项目负责人的说法,正确的是()。A.发包人代表发出的指示,在征得发包人同意后,由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D35、在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是()。A.承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】A36、设计施工总承包合同文件组成中,解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B37、以下勘察设计资质符合要求的是()。A.工程勘察综合乙级资质B.工程勘察劳务甲级资质C.工程设计综合乙级资质D.工程设计专业乙级资质【答案】D38、根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的()内,退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息,完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C39、某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D40、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出【答案】B41、按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担【答案】C42、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁【答案】D43、施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内,将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果,无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】D44、在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【答案】C45、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法,错误的是()。A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价,结合合同进度计划按比例进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格,结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】C46、FIDIC标准合同文本中的(),适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目,尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版,2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】A47、以下标书应当被否决的有()。A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】A48、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D49、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任【答案】A50、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C51、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期,费用不予补偿C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A52、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中,正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B53、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子,每日的能量需要量约为()kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800【答案】C54、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则()A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担【答案】A55、根据《标准施工合同》,关于承包商违约解除合同后的说法正确的是()。A.合同解除后,发包人可派员进驻施工现场,另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后,发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内,依法办理转让手续【答案】A56、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是()。A.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期【答案】D57、以下有关材料招标文件要求的说法,不正确的是()。A.招标文件中的实质性要求和条件,不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件,应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D58、下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D59、下列事项中,属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是()。A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】A60、某工程,变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑,合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》,该变更项目的估价原则为()。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价,由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C61、根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示,效力低于工程师的指示【答案】C62、下列关于设计施工总承包合同的特点,说法不正确的是()。A.设计方案不一定最优B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D63、组织资格审查的第一步是()。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A64、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当()。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任【答案】B65、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定,会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。竣工后试验由()组织,应在试验日期提前()通知对方。A.承包人或发包人,21天B.发包人,14天C.承包人或发包人,14天D.承包人,21天【答案】A66、(2020年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是()。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B67、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由()投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A68、在中标人在签订施工合同前,应该履行的担保义务为()A.书面同意从工程款中扣留履约保证金B.按招标文件规定提交工程款支付担保C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保【答案】D69、依据《物权法》的规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。A.抵押合同已公证生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿B.抵押合同自签订之日起生效的,抵押物登记的,按照合同生效的先后顺序清偿C.抵押合同已登记生效的,并且抵押物登记顺序相同的,按照债权比例清偿D.抵押物未登记的先于已登记的受偿【答案】C70、在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包括()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】B71、根据《招标投标法》,中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】B72、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定,说法不正确的是()。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】A73、下列事项属于发包人应承担的义务是()A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C74、某招标项目,招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少应延长()天。A.5B.10C.15D.20【答案】A75、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定,会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。竣工后试验由()组织,应在试验日期提前()通知对方。A.承包人或发包人,21天B.发包人,14天C.承包人或发包人,14天D.承包人,21天【答案】A76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A77、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,该种交易价格被称为()。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价【答案】A78、保险决策主要表现在是否投保和()两个方面。A.选择保险人B.选择保险期限C.选择保险种类D.选择保险方式【答案】A79、采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】C80、某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为()。A.2900万元,3000万元B.2900万元,2900万元C.3100万元,3000万元D.3100万元,2900万元【答案】A81、(2019年真题)因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D82、施工合同履行中,项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括()。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】A83、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进行的是()。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】B84、NEC合同文本是由()编制的。A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】B85、(2018年真题)工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】B86、较高强度活动相当于能量消耗为()kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】A87、下列可以独立实施民事法律行为的是()。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】D88、下列监理人指示变更中,不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】C89、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验,说法正确的是()。A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致,则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形,由卖方负责D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认,但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】C90、关于法律事实的说法,正确的是()。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D91、根据勘察设计招标的规定,关于资格审查的描述正确的是()。A.邀请招标的项目,应当发布资格预审公告B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.资格审查委员会有招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,专家人数为5人以上单数【答案】B92、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为()。A.收到索赔通知书后的28天内B.收到索赔通知书后的42天内C.收到索赔意向通知书后的28天内D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】B93、实行设计总包的,按照合同约定或经招标人同意,设计单位(),将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C94、对于联合体投标申请人的资格要求不包括()。A.联合体全体成员的平均资质B.联合体各成员的财务状况C.联合体的业绩D.联合体的信誉【答案】A95、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B96、NEC合同文本是由()编制的。A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】B97、材料采购的评标中,响应性评审主要审查的内容不包括()A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金【答案】D98、下列勘察要求说法错误的是()A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探,不得随意改动位置C.勘探工作完成后,勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷,勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D99、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于试车组织责任的说法中,正确的是()。A.发包人采购的设备,试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备,联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备,投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备,单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C100、对于设备采购合同的包装,下列说法正确的是()。A.买方应对合同设备进行妥善包装B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运C.除专用合同条款另有约定外,买方应将包装物退还D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】B多选题(共50题)1、(2015年真题)根据《标准施工合同》,保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD2、关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少【答案】ABD3、关于“无权代理”的说法正确的是()。A.对于无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的,向“被代理人”行使催告权,但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认,被代理人未明确拒绝,视为同意追认【答案】ABD4、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有()A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【答案】AB5、施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】AC6、在《施工合同条件》模式下,项目主要参与方包括()。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师【答案】ACD7、工程总承包合同中对联合体承包人的规定说法正确的是()A.总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体B.对于联合体的承包人,由连合同牵头人负责组织和协调联合体各成员全面履行合C.未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议D.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系E.联合体的组成和内部分工不是评标中很重要的评审内容【答案】ABCD8、在资格审查中,()属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函的签字盖章D.投标人的安全生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】D9、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有()A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【答案】AB10、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,正确的有()。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【答案】D11、在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括()。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用条款E.招标公告【答案】ABCD12、根据物权法律制度的规定,下列财产中可以作为抵押权客体的是()。A.工厂的半成品B.违章建筑C.海域使用权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权【答案】ACD13、(2020年真题)合同法律关系的客体包括()。A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC14、建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时,可以折算成价格的评审要素有()等。A.交货期B.运营费用C.零配件和售后服务D.运输费用E.付款条件【答案】ACD15、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD16、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行【答案】BD17、施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证【答案】CD18、根据英国NEC《工程施工合同》,关于风险预警机制早期警告的说法,正确的是()。A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案,会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的,可适当减少承包商应得的补偿【答案】ACD19、根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【答案】BCD20、下列要求,属于材料采购招标对投标人资格要求的是()A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC21、(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCD22、发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.委托监理单位进行项目管理D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】AB23、下列关于工程竣工日期的说法中,正确的是()。A.竣工验收合格,但当事人对实际竣工日期有争议,以竣工验收合格日为竣工日期B.竣工验收基本合格,以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期C.竣工验收不合格,重新验收合格后,以重新提交竣工验收申请报告日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的,以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.承包人提交竣工验收报告前,发包人擅自使用,施工合同对此未作约定时,以提交竣工验收申请报告日为竣工日期【答案】ACD24、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同履行期间,属于变更范围的有()。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】BCD25、投标人须知的内容主要涉及()。A.对招标人的要求B.投标文件的组成C.招标文件的组成D.开标时间、地点和开标程序E.对评标委员会的要求【答案】BCD26、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定,总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是()。A.应酌情与合同当事人协商,尽量达成一致B.不能达成一致时,应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力,不可改变D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要,可以变更合同约定的承包人义务E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决【答案】ABCD27、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD28、《标准施工招标文件》中给出的合同附件格式有()。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.投标保函【答案】ABD29、关于代理的说法,正确的有()A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确,应由代理人向第三人承担民事责任E.授权范围不明确,应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】AB30、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。A.在施工现场设立专门的质量检验机构B.施工人员的质量教育和技术培训C.严格执行规范和操作规程D.现场施工人员的职称和职业资格审查E.定期考核施工人员的劳动技能【答案】ABC31、根据《标准资格预审文件》,资格预审的方法包括()。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法【答案】AB32、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。A.招标文件B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录【答案】CD33、采用最低评标价法对施工项目投标文件进行初步评审时的内容包括()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计E.付款条件【答案】ABCD34、工程地质勘察包括的工作内容有()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.选址勘察B.详细勘察C.水质勘察D.环境勘察E.施工勘察【答案】AB35、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验,下列说法不正确的是()。A.卖方未提前通知买方而自行检验,则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准,则有权更换合同设备C.视为对合同设备质量的确认,但不免除卖方对合同设备应承担的义务或责任D.卖方交货后买方不得对合同设备提出质量异议或退货E.卖方不承担买方代表的交通、食宿费用,提供工作条件及便利时可以收取必
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 西南交通大学《算法和数据结构》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 西南交通大学《单片机原理含实验》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西京学院《模型制作与实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西华师范大学《绘画基础》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 西昌学院《色彩构成》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 西北大学《光纤光学》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 《 幼儿园手工制作》教案
- 《沉积岩的原生构造》课件
- 汽车维护与保养 课件 任务3 汽车举升机规范操作
- 智研咨询-2025年中国城市交通控制行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告
- 《管理学原理与方法》考试复习题库(含答案)
- 2024年人工智能训练师认证考试题库(浓缩600题)
- 三化一稳定严进严出专案报告
- 2024年中考地理热点事件教学设计
- 期中素养培优卷(试题)-2024-2025学年人教PEP版英语六年级上册
- 浙江省2024年高考物理模拟试卷及答案12
- 2024-2030年色素提取行业市场发展分析与发展趋势及投资前景预测报告
- 人教版地理八年级下册:6.2 白山黑水-东北三省 说课稿4
- 2024江苏宿迁市政协办公室招聘2人历年(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- 创业修炼智慧树知到期末考试答案章节答案2024年同济大学
- 大学生劳动教育智慧树知到期末考试答案章节答案2024年台州学院
评论
0/150
提交评论