北京某基地项目柴油泵、汽车泵租赁合同

柴油泵、汽车泵租赁合同甲方（承租方）：中国xx一局（集团）有限公司华北公司乙方（出租方）：北京xxxxxxxxx租赁有限公司甲方因工程需要向乙方承租柴油泵用于北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）工程项目混凝土泵送工作。现经双方友好协商，达成如下协议：总工程概况1.1工程名称:北京xxxxxxxx所及神华技术创新基地项目（一期）工程项目1.2工程地点:北京市昌平区第二条合同施工范围及合同价款2.1租赁用途：甲方租乙方柴油泵、汽车泵用于北京xxxxxxxxxx究所及神华技术创新基地项目（一期）工程项目的201#、305#楼混凝土泵送工作。2.2固定单价承包所谓固定单价承包应按以下含义理解:合同单价为包死的综合单价(利润、管理费、税金、车辆保险、油费、泵车司机工资等费用)，包括乙方严格按照甲方要求完成混凝土泵送所发生的一切费用。乙方不得以任何理由，向甲方索要其他费用。2.2.2整个合同期间，租赁单价不可调整。2.2.3租金计算标准：（1）.柴油泵送费单价按每立方16元计算。每月无最低泵送砼方量，每月费用按实际输送的砼方量计算。（2）汽车泵按每立方23元计算，但每次不得少于100m3，当少于100m3时，按100m3计算每次发生的费用。（3）输送方量计算规则：按砼小票数量为最终结算数量。（4）.如因乙方原因提前退场，甲方有权停止租赁费的支付。（5).本合同柴油泵送数量暂定为35000方，汽车泵送数量暂定为20000方，暂定合同总价：1020000.00元，大写人民币：暂定壹佰零贰万元整，结算时按实际发生（以2.2.3条（1）、(2)和（3）为依据）调整。（6）.乙方于每月21-23日前向甲方商务部递交上月21日至本月20日经甲方物资部确认的费用汇总表，下月30日前支付上月确认价款的85%，全部工程主体结构封顶验收合格及结算完毕后半年内付清。（7).乙方应自行缴纳合同内容中规定的所有税金，并在向甲方收取工程款前出具国家规定的服务业发票，若因承包人提供手续不齐等原因导致付款延迟，发包人将不承担任何责任。（8).付款时，发票开具的付款单位名称为中国建筑一局（集团）有限公司。2.2.4租赁物数量及配置：生产厂家为湖南久润的3台柴油泵HBT80（生产日期为2006年以后），每台柴油泵至少须附带有2名有相应资质证书的司机、1台布料机、180米的泵管、足够的弯头和管卡及密封圈等附件。如乙方更改生产厂家或型号或出厂日期，须经甲方书面同意。2.3进场时间:201#租赁的1台柴油泵及附件进场时间暂定为2010年10月04日（实际按甲方书面通知）。305#租赁的2台柴油泵及附件，其中一台进场时间暂定为2010年10月16日（实际按甲方书面通知），另外一台进场时间暂定为2010年12月15日。退场时间:201#租赁的1台柴油泵及附件进场时间暂定为2011年7月30日（实际按甲方书面通知）305#租赁的2台柴油泵及附件进场时间暂定为2011年7月30日（实际按甲方书面通知）2.4如果甲方春节期间不施工，则乙方在此期间停计租赁费，但甲方春节停工时间不得超过1月份，当超过1个月时，乙方只能停计租赁费1个月。2.5如果甲方因其它原因停工，当停工时间超过1个月时，乙方同意租赁费按50%计算，当停工时间超过3个月时，乙方同意甲方提前终止此租赁合同。第三条甲乙双方工作范围及责任:甲方责任：甲方负责安排协调各方的施工程序及对接的交底工作。甲方为乙方司机提供住宿用房和协调解决搭伙吃饭，但住宿所需设备和用品及伙食费用由乙方负责和承担。甲方每次浇筑砼前8小时通知合同约定的乙方驻现场代表，由其通知乙方相关人员做好砼泵送准备。甲方驻现场代表为赵保东，负责甲方一切事宜。乙方责任3.2.1乙方必须服从甲方安排，遵守《施工现场管理制度》、《建筑施工总分包安全管理协议书》及《职业安全健康与环境管理协议书》。3.2.2遵守地方交通法规，负责施工、交通安全；乙方在接到甲方书面通知24小时内将合同约定的和甲方要求的租赁物和相应司机人员运至现场（该租赁物在未经甲方书面同意时，不得退场），并在甲方要求的时间内做好开始工作的准备，以确保甲方工期。如因乙方原因导致工程之延误，甲方可于应付乙方之中期付款中扣除延期赔偿金或可要求乙方支付延期赔偿金，此等赔偿金以甲方计算的损失为准，每延误一次的违约金为每次1000.00（壹仟元）元人民币计算；乙方随泵车司机须住在现场，随时听从甲方管理人员安排，乙方司机如有其他事情离开现场，必须提前告知和征得甲方书面同意，未经许可时不得离开现场。如因乙方或乙方司机原因离开现场，导致现场每台柴油泵在工作时少于2名司机，则乙方应另行安排司机进驻现场，否则将由乙方承担甲方的一切损失，同时每发生一次时，乙方承担违约金1000元/次。乙方负责所出租的柴油泵、汽车泵及附件的保养维修费用，如因本身故障或乙方原因停工，停工时间不应超过1小时。如果在1小时内不能解决故障、不能保证砼正常泵送，则乙方应在1.5小时内安排替代柴油泵或汽车泵到场、替代故障泵而开始正常工作。如超过2小时不能解决砼正常泵送问题，甲方有权对乙方进行相应处罚，同时乙方应承担给甲方所带来的损失（包括人员窝工费、废弃的砼费、工期损失费、抢工措施费、以及业主对甲方的处罚金、违约金等），同时每发生一次时，乙方承担违约金1000元/次。如连续两次出现停工不能及时解决现场砼泵送问题，则甲方将有权终止合同，并由乙方承担一切责任和费用损失。3.2.6柴油泵、汽车泵租赁期间，乙方提供给甲方的泵管、管卡、弯头等一切租赁物的质量必须符合国家相关标准，如因司机或乙方租赁物的质量原因出现安全事故，所发生一切损失及费用由乙方负责及承担。乙方负责向甲方提供当地政府要求的各种证明资料；若乙方未能按甲方要求满足混凝土泵送任务或触犯其他违反本协议的错失，甲方可以书面通知乙方解除合同关系，乙方补偿甲方因此原因而造成的一切损失，甲方可雇佣他人继续进行未完工程的工作。乙方操作人员要听从现场统一指挥，密切配合甲方现场工作。严格遵守现场规章制度，保证施工安全。一切工人、材料和车辆的保险由乙方负责办理，费用含在单价中。乙方免费提供在混凝土浇筑过程中的技术指导。2合同约定乙方驻现场代表为张建福，负责乙方一切事宜。如乙方更换驻场代表，乙方须经甲方书面同意，并向甲方出具书面更换证明。第四条安全文明施工4.1乙方应按照甲方要求施工，服从《现场文明施工管理制度》、《职业安全健康与环境管理协议书》及《建筑施工总分包安全管理协议书》第五条：索赔5.1乙方在混凝土输送过程中应按相关规程及规定操作，如因乙方司机违章施工或不按照甲方合理施工要求施工，则所造成的损失均由乙方负责和承担。5.2租赁期间，因柴油泵自身原因发生的故障和修理及其他相关费用由乙方负责，包含在合同单价中。第六条争议发生争议,双方协商解决,协商不成可以向北京市丰台区人民法院提起诉讼。第七条合同生效与终止及合同份数7.1本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2本合同在双方完成约定工作内容，工程款结算后即告终止；7.3本合同约定内容仅限于甲乙双方，未经甲方同意，乙方不得将债权债务转移第三方。7.4合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本伍份。附件一职业安全健康与环境管理协议书附件二建筑施工总分包安全管理协议书以下无正文甲方（盖章）：中中国xx一局（集集团）有限公公司华北公司司乙方（盖章）：北北京xxxxx设备租赁有有限公司法定代理人：法定代理人：或委托代理人：或委托代理人：日期：日期：电话： 电话：开户银行：