2023年一级造价师之建设工程计价能力提升试卷A卷附答案

2023年一级造价师之建设工程计价能力提升试卷A卷附答案单选题（共80题）1、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】C2、设备原价的说法,正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高【答案】C3、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营期第3年的利息备付率为（）。A.3.15B.5.75C.6.00D.8.00【答案】C4、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】C5、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接性材料的是（）。A.爆破所需的雷管B.水泥砂浆C.混凝土模板D.脚手架【答案】B6、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D7、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C8、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用【答案】C9、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.244.4C.287.4D.302.8【答案】B10、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】D11、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B12、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B13、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班【答案】B14、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B15、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】C16、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.00【答案】A17、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A18、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】B19、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C20、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】A21、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】C22、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】C23、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】B24、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间B.筑路机在工作区末端的调头时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】A25、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】C26、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】B27、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C28、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】C29、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】C30、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C31、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A32、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】C33、关于工程造价指标，下列说法正确的是（）。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法【答案】D34、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A35、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】B36、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价【答案】C37、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】C38、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【答案】A39、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B40、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】B41、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考B.分部分项工程费的10%~15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考D.分部分项工程费的15%~20%为参考【答案】B42、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】A43、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】B44、建设项目可行性研究的核心部分是（）。A.市场研究B.技术方案研究C.建设条件研究D.效益研究【答案】D45、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在()以内。A.±5％B.±10％C.±20％D.±30％【答案】B46、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用【答案】C47、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C48、（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天。A.60B.90C.120D.150【答案】C49、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】B50、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】B51、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】A52、（2016年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A53、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。A.工程进度计划与措施B.分包计划C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】B54、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是()A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性【答案】B55、编制和评审可研报告的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】C56、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D57、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】A58、在投标报价的前期工作中需要研究中标文件，其中在合同分析中属于合同条款分析的内容是（）。A.合同监理方式B.合同承包方式C.合同计价方式D.合同付款方式【答案】D59、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】C60、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】D61、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】A62、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】C63、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】A64、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】A65、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C66、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工【答案】C67、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】D68、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】B69、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】D70、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B71、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C72、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B73、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）。A.层数B.层高C.间距D.排列方式【答案】A74、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。A.58B.73C.60D.61.6【答案】D75、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C76、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D77、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】D78、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B79、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋【答案】A80、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书【答案】D多选题（共40题）1、下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC2、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC3、下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（）。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无须对措施项目工程量的准确性和完整性负责D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘E.招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平【答案】ABD4、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价D.总承包服务费包括对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】CD5、下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.施工机具一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【答案】ACD6、下列属于招标工程量清单编制原则的是（）。A.风险共担B.实体净量C.量价分离D.自主报价E.不低于成本【答案】BC7、下列有关招标工程量清单中其他项目清单编制的表述，正确的是（）。A.材料、工程设备暂估价应是综合暂估价B.招标人应在招标工程量清单中暂估总承包服务费C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.计日工表格编制时，若列项不全或估计数量与实际相差较远，容易引起争议E.专业工程暂估价应是综合暂估价【答案】CD8、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】B9、对于适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为()。A.定额基价B.定额人工费+定额材料费C.定额机械费D.定额人工费E.定额人工费+定额机械费【答案】D10、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可以经济建筑物的平面布置C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济B选项的原文.流通空间的减少，可相应地降低造价。【答案】AB11、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】ABD12、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD13、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC14、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD15、影响定额动态人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策D选项的正确说法是.社会【平均】工资水平不是【最低】【答案】AC16、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产明细表E:建设项目交付使用资产总表【答案】ACD17、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】AB18、（2020年真题）关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）.A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写【答案】AC19、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】ABC20、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD21、下列工程造价管理活动中，属于工程量清单计价活动的是（）。A.工程支付B.合同价款调整C.工程计价争议处理D.竣工决算E.投标报价【答案】ABC22、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.工作台的工程费B.被安装设备的绝缘所需材料费C.照明的电缆、导线敷设工程D.安装设备的管线敷设工程E.对单台设备进行单机试运转的调试费【答案】AC23、为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（）。A.依法必须进行招标的项目，是否公开中标候选人由招标人自定B.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。公示期不得少于3日C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示【答案】BD24、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】AB25、《招标施工招标文件》（2007年版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D.按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在开标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】AB26、下列各类时间中属于工序作业时间的有（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】AB27、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】BD28、建设项目竣工财务决算表中，属于“资金来源”的有()。A.专项建设资金拨款B.项目资本公积金C.有价证券D.待冲基建支出E:未交税金【答案】ABD29、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E:技术经济政策【答案】ABD30、关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（