2022年一级造价师之建设工程计价能力测试试卷A卷附答案

2022年一级造价师之建设工程计价能力测试试卷A卷附答案单选题（共80题）1、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D2、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B3、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】C4、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A.5000B.6130C.6630D.6790【答案】C5、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】C6、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（）。A.社会平均工资水平B.劳动力市场供需变化C.工厂生产指数D.生活消费指数【答案】C7、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】D8、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B9、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】D10、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】C11、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】D12、关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】C13、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】D14、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.105.13B.130.22C.142.78D.167.88【答案】C15、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】B16、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D17、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】C18、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中【答案】B19、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C20、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】D21、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】C22、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】D23、费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的总费用法【答案】A24、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉【答案】D25、下列费用中属于人工日工资单价的是（）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】A26、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A.260B.486.6C.346.3D.680.0【答案】C27、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】C28、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D29、从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法中错误的是（）A.一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小，是建筑物经济平面布置的主要目标之一D.室内外高差过大，则建筑物的工程造价提高【答案】B30、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B31、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C32、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B33、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】A34、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】A35、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D36、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】B37、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】B38、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】C39、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】D40、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】D41、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】C42、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计【答案】C43、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】C44、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C45、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】C46、关于计日工的说法，下列错误的是（）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付【答案】C47、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】C48、由建设投资引起的利息是（）。A.长期利息B.流动资金利息C.短期借款利息D.设备购置引起的利息【答案】A49、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%，50%，20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为1.10，1.05，1.05，假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/m2。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00【答案】C50、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】D51、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】A52、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正【答案】B53、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费＋定额材料费C.定额人工费＋定额施工机具使用费D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】B54、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】D55、劳动保护费属于（）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】B56、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A.3％～5％B.5％～10％C.10％～15％D.15％～20％【答案】C57、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。A.宏观信息和微观信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息【答案】A58、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】D59、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A60、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B61、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】D62、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】C63、已知砖墙的砂浆损耗率为2%，则1m3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】A64、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A65、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】C66、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A67、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险【答案】C68、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】C69、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】B70、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A71、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A72、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】C73、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D74、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】C75、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】D76、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】C77、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示【答案】A78、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。A.税金B.利润C.企业管理费D.规费【答案】C79、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】D80、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A多选题（共40题）1、按照我国现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)规定，分部分项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB2、编制招标工程量清单前，需事先拟定施工总方案。施工总方案的内容主要包括()A.施工方法B.施工步骤C.合理的施工进度D.科学的施工组织E.施工机械设备的选择【答案】ACD3、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】AD4、在确定人工定额消耗量时，规范时间包括（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】CD5、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD6、（2018年真题）关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用应隐含在综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】BD7、（2014年真题）在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形力求平坦，避免山地【答案】ACD8、下列关于计时观察法描述正确的有（）。A.测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法B.接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法C.写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料D.通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因E.工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法【答案】BC9、下列施工机械的停歇时间，在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时间引起的停歇E.施工机械在单位工程之间转移引起的停歇【答案】ABC10、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】ABC11、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC12、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC13、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。A.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】AB14、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】AB15、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或两个以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】ACD16、关于设计概算的编制，下列说法正确的是（）。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整E.设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式【答案】AC17、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】AC18、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】ABC19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD20、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】BC21、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC22、下列各项中属于材料单价中材料运杂费的是（）。A.调车和驳船费B.装卸费C.运输损耗D.采购费E.运输费【答案】AB23、下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】BD24、根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定【答案】BD25、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】C26、投资估算指标包括（）。A.概算指标B.建设项目综合指标C.单项工程指标D.工程单价指标E.单位工程指标【答案】BC27、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（）。A.厂房的层高和净高B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】BC28、工程量清单计价的作用主要表现为()A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.有利于提高工程计