监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（模拟题）

监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（模拟题）第一部分单选题(50题)1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】：C

2、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

【答案】：C

3、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】：D

4、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】：A

5、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

6、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D

7、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90

【答案】：D

8、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】：C

9、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A

10、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】：D

11、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体

【答案】：B

12、关于民事责任的说法错误的是（）

A.民事责任包括合同责任与侵权责任

B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任

C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式

D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定

【答案】：D

13、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

14、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请

【答案】：D

15、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日

【答案】：A

16、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】：C

17、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任

【答案】：C

18、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

19、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】：D

20、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。

A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务

B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务

C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应

D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】：A

21、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

22、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

【答案】：A

23、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B

24、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

【答案】：A

25、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

【答案】：D

26、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和监理人

D.发包人和分包人

【答案】：C

27、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C

28、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A

29、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

【答案】：A

30、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D

31、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A

32、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。

A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙

B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿

C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】：C

33、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C

34、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】：B

35、不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制

【答案】：C

36、维生素B1的主要来源有（）。

A.挂面

B.动物的肝脏

C.豆类

D.肉类

E.全麦面包

【答案】：B

37、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据一致性和不可维护性

【答案】：A

38、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800

【答案】：B

39、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：A

40、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

【答案】：C

41、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：C

42、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。

A.收益权

B.发布权

C.署名权

D.保护作品完整权

【答案】：C

43、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高

【答案】：A

44、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】：D

45、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。

A.发售招标文件

B.发出中标通知书

C.提交投标文件的截止

D.评标结束

【答案】：C

46、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A

47、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80

【答案】：B

48、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

49、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）

A.办理工程保险

B.做好项目资金安排

C.委托任命工程师代表业主进行合同管理

D.提供业主方应提供的保障、物资

【答案】：A

50、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

2、关于工程款支付管理说法错误的有()。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量

【答案】：BC

3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人应当是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

【答案】：CD

4、设计施工总承包方式的缺点包括（）。

A.设计不一定是最优方案

B.延长建设周期

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：A

5、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

A.改变合同中任何工作的数量

B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

D.改变任何工作的质量

E.改变原定施工顺序和时间安排

【答案】：ACD

6、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

7、合同评审主要包括下列内容（）

A.合法性、合规性评审

B.合理性、可行性评审

C.合同严密性、完整性评审

D.合同强制性，综合性评审

E.合同风险评估

【答案】：ABC

8、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

9、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

【答案】：AC

10、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法不正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系

【答案】：ABC

11、招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。

A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”

C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要

E.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”

【答案】：D

12、依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.不可预见的外界条件

B.流行传染病导致工程停工

C.延误移交施工现场

D.业主提前占用部分工程

E.不可抗力造成的损害

【答案】：AC

13、推行合同示范文本制度优点有（）。

A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规

B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求

C.有助于当事人熟悉合同的制定

D.有利于行政管理机关对合同的监督

E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益

【答案】：ABD

14、下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。

A.投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等

E.中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收

【答案】：BCD

15、依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。

A.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％

C.定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限

D.定金合同从约定交付定金之日生效

E.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金

【答案】：A

16、下列属于《标准施工招标文件》通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.为完成工程需要追加的额外工作

【答案】：BCD

17、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

【答案】：AD

18、评标委员会成员应当回避的情形有（）。

A.投标人主要负责人的同乡

B.投标人的近亲属

C.项目主管部门或者行政监督部门的人员

D.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的

E.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

【答案】：BCD

19、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

【答案】：ABD

20、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。

A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议应由雇主主持

C.可以邀请地方行政机关代表参加会议

D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商

E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿

【答案】：ACD

21、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.可以最少为3人投保

C.保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定

D.保险期间自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的次日零时起

E.保险期间至约定的终止日的次日24时止

【答案】：CD

22、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求

【答案】：ABD

23、合同各方的相关部门和谈判人员应当对项目管理机构进行合同交底，合同交底的主要内容包括（）

A.合同实施的主要风险

B.合同的主要内容

C.合同订立的见证方式

D.合同实施计划

E.合同责任分配

【答案】：ABD

24、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中正确的有（）。

A.承包人既可自检也可邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖

B.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖

E.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

【答案】：BCD

25、投标人须知的内容主要涉及()。

A.对招标人的要求

B.投标文件的组成

C.招标文件的组成

D.开标时间、地点和开标程序

E.对评标委员会的要求

【答案】：BCD

26、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

【答案】：AD

27、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

【答案】：ABD

28、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.履约保证

B.保留金

C.所有权

D.风险和保险

E.补偿事件

【答案】：CD

29、某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒签延长投标保函有效期

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求返还投标保证金

【答案】：AC

30、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

【答案】：BCD

31、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A.基准资料有误引起的损失及拖延

B.隐蔽工程重新检验质量合格

C.发包人订购的设备提前交货

D.法规变化引起的价格调整

E.不可抗力不能按期竣工

【答案】：AB

32、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

【答案】：ABD

33、在《担保法》规定的担保方式中，()不能作为保证人。

A.公民

B.国家机关

C.有法人书面授权的企业法人的分支机构

D.企业法人的职能部门

E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

【答案】：BD

34、大中型机电设备招标中，投标分项报价表应包括的内容有（）。

A.型号和规格

B.单位

C.原产地和制造商名称

D.数量

E.性能

【答案】：ACD

35、抵押权自登记时生效的包括（）。

A.生产设备

B.交通运输工具

C.已建成的建筑物和其它土地附着物

D.正在建造的建筑物

E.正在建造的船舶

【答案】：CD

36、设计施工总承包合同的订立，发包人负责永久工程的征地，需要在专用条款中明确（）。

A.工程的资金及工期

B.工程用地的范围

C.移交施工现场的时间

D.明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等

E.如果发包人同意承包人施工需要临时用地应负责完成的工作内容

【答案】：BCD

37、关于投标预备会的说法，正确的有（）。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

【答案】：BD

38、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A.施工合同协议书

B.已标价的工程量清单

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：ABC

39、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.应收账款

B.应付账款

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的注册商标专用权

【答案】：AD

40、风险型CM承包商的工作内容包括（）

A.施工前阶段的咨询服务

B.施工阶段的组