监理工程师之合同管理题库含精品答案

监理工程师之合同管理题库含精品答案第一部分单选题(50题)1、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B

2、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A

3、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。

A.简明标准施工招标文件

B.标准材料采购招标文件

C.标准设计招标文件

D.建设工程施工合同（示范文本）

【答案】：D

4、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日

【答案】：D

5、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B

6、要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

【答案】：C

7、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

【答案】：C

8、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

9、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】：A

10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】：D

11、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

【答案】：B

12、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A

13、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

【答案】：C

14、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A

15、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.协调管理原因

D.季节性大雨引起的停工

【答案】：D

16、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D

17、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

【答案】：C

18、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】：D

19、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B

20、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A

21、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

【答案】：B

22、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款

【答案】：C

23、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

24、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A

25、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B

26、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

27、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B

28、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

【答案】：A

29、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

【答案】：A

30、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

31、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息

【答案】：B

32、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法

【答案】：D

33、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天

【答案】：C

34、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人

【答案】：B

35、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】：C

36、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B

37、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

38、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

39、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天

【答案】：A

40、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】：C

41、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

【答案】：B

42、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家

【答案】：C

43、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人

【答案】：C

44、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A

45、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。

A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效

B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数

C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款

D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款

【答案】：A

46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A

47、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】：A

48、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】：A

49、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C

50、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

E.工程进度计划与措施的科学性和合理性

【答案】：BD

2、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：CD

3、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A.发包人负责组建争议评审组

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力

D.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

E.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议

【答案】：ABCD

4、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

【答案】：ACD

5、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有()

A.提交工程师确定

B.提交争端裁决委员会决定

C.业主与承包商协商

D.仲裁

E.诉讼

【答案】：ABCD

6、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。

A.开标时应宣布投标人姓名

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

【答案】：ABC

7、勘察人必须具备的条件包括（）。

A.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格

B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证

D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建没活动

E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察

【答案】：AD

8、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中关于修补工作说法正确的是（）

A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

B.对不符合合同规定的任何工作进行返工

C.实施任何因事故导致的为保护工程安全而急需的工作

D.实施任何因不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

E.如果是业主方原因等导致的，承包商无权提出索赔。

【答案】：ABCD

9、勘察合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。

A.中标通知书、勘察费用清单、发包人要求

B.勘察合同专用条款、勘察合同通用条款、勘察费用清单

C.投标函、勘察合同通用条款、勘察费用清单

D.中标通知书、勘察费用清单、投标函

E.勘察纲要、发包人要求、勘察费用清单

【答案】：BC

10、根据《标准施工招标文件》，施工准备阶段承包人的义务包括（）。

A.编制施工实施计划

B.现场查勘

C.提出开工申请

D.开工通知

E.组织设计交底

【答案】：ABC

11、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。

A.合同协议书

B.履约保证金格式

C.预付款担保格式

D.投标保证金格式

E.专用条款

【答案】：AB

12、保险制度上的危险的具体表现有（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

E.发生地点的不确定性

【答案】：ABC

13、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。

A.当事人意思表示一致时合同成立

B.材料交付时合同成立

C.是单务合同

D.是买卖合同

E.是无偿合同

【答案】：AD

14、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

【答案】：ABD

15、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担

【答案】：ABC

16、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有（）。

A.审查勘察作业安全措施计划

B.进行设计技术交底

C.参与施工过程及工程竣工验收

D.参与工程试运行

E.配合施工单位编制施工方案

【答案】：BC

17、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BC

18、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

【答案】：AB

19、设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查

B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担

【答案】：D

20、使用标准合同示范文本的作用包括（）。

A.确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求

B.保证各项内容的完整性和准确性，避免缺项漏项

C.有助于降低合同价格

D.有助于提高交易效率，但一定程度上会增加谈判工作的复杂性

E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：AB

21、依据《担保法》的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有（）。

A.企业法人的分支机构、职能部门

B.学校

C.幼儿园

D.医院

E.科技有限责任公司

【答案】：ABCD

22、境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB/FCA单价

D.CIF/CIP总价

E.至最终目的地的运费和保险费

【答案】：ABCD

23、以下（）属于招标文件的内容。

A.投标人须知

B.评标办法

C.投标文件格式

D.已标价工程量清单

E.对投标文件的澄清

【答案】：ABC

24、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.协议是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标一般招标时间长、费用高

【答案】：A

25、设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括()。

A.合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

【答案】：BD

26、关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。

A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

【答案】：A

27、ECC通过建立（）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。

A.早期警告程序

B.晚期警告程序

C.补偿事件

D.区段竣工

E.功能欠佳赔偿费

【答案】：AC

28、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，不能作为双方验收依据的资料包括（）

A.供货方提供的装箱单

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.产品检验单

E.供货方未经采购方同意独自封存的样品

【答案】：B

29、关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。

A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定

B.评标委员会成员人数为3人以上单数

C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3

D.评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取

E.评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成

【答案】：CD

30、下列（）情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.发包人原因不具备合同约定的开工条件

E.发包人迟延提供材料

【答案】：ACD

31、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常不包括（）。

A.施工合同支付保证

B.施工合同履约保证

C.施工投标保证

D.工程预付款担保

E.施工合同工程款垫支保证

【答案】：A

32、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

【答案】：AB

33、建筑工程一切险中的除外责任包括（）

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用

【答案】：CD

34、设备报价分析要考虑的费用有（）。

A.设备本体

B.辅助设备

C.大件运输

D.运输保险

E.备品备件

【答案】：ABC

35、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.追加额外的工作

【答案】：BCD

36、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

【答案】：ABCD

37、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。

A.招标工作范围

B.计划工期

C.对投标人的资质要求

D.招标费用预算

E.评标办法

【答案】：ABC

38、（2018年真题）关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

【答案】：A

39、材料采购投标文件的内容包括（）。

A.投标函及投标函附录

B.法定代表人身份证明

C.合同条款及格式

D.投标保证金

E.投标材料质量标准

【答案】：ABD

40、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同