2013建设工程项目管理模拟试题及答案

上学吧在线考试中心：/exam/上学吧在线考试中心：/exam/上学吧在线考试中心提供建造工程师考试在线测试服务，自动阅卷，完全免费~！测试地址：/exam/c5.html包括一级建造师考试历年真题、模拟试题、预测试题等~！全国一级建造师执业资格考试2013建设工程项目管理模拟冲刺试卷二一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)1．我国《建筑法》规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门2．建设工程项目结构图描述的是()。A．组织系统中各部门的职责分工B．工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D．项目参与各方之间的关系3．在项目目标动态控制的工作程序中，第一步的工作内容是()。A．项目决策策划B．制定纠偏措施C．目标分解D．收集实际数据4．建设工程项目人力资源管理的目的是()。A．减少项目管理班子人员数量B．调动所有项目参与人的积极性C．降低项目管理人工成本D．组建项目管理班子5．建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是()。A．事故防范计划B．现场防火设施C．工程设计文件D．一般技工的能力6．建设工程的组织风险不包括()。A．人身安全控制计划B．设计人员的能力C．安全管理人员的资历和能力D．施工机械操作人员的能力和经验7．投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于()的项目管理。A．甲方B．监理方C．施工方D．业主方8．工程项目施工应建立以()为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。A．项目监理B．项目负责人C．业主代表D．项目经理9．采用限额设计的方法是对投资控制纠偏的()。A．管理措施B．技术措施C．组织措施D．经济措施10．旁站监理人员的主要职责不包括()。A．在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工，执行施工方案以及工程建设强制性标准情况B．检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况C．工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑企业改正D．检查进场建筑材料，建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。11．在施工过程中投资的计划值和实际值进行比较不合理的是()。A．工程预算与概算的比较B．工程合同价与预算的比较C．工程款支付与工程合同价的比较D．工程决算与工程概算的比较12．实施建筑工程监理前，建设单位书面通知被监理的建筑施工企业的内容不包括()。A．委托的工程监理单位B．监理规划C．监理的内容D．监理权限13．材料和设备供应方的项目管理工作主要在建设工程项目的()进行。A．决策阶段B．实施阶段C．设计阶段D．施工阶段14．项目结构图描述的是()之间的关系。A．工作部门B．工作人员C．工作对象D．工作单位15．项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应按照施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与()签订项目承包合同。A．业主B．企业董事会C．本企业法定代表人D．总承包单位的项目经理16．建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为()。A．直接费、间接费、利润、税金B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D．建筑工程费和安装工程费17．在建设工程项目施工过程中，由于实际地质条件与勘察资料不符，而发生了设计变更，使基底换填增加了工程量，对于该新增工程量的综合单价，应()作为结算的依据。A．由设计单位提出，经发包人确认后B．由承包人提出，经发包人确认后C．由发包人提出，经承包人确认后D．由监理工程师提出，经设计单位复核后18．根据《建设工程施工合图(示范文本)》，发包人未按合同约定预付工程款项，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后()天停工施工。A．7B．14C．21D．2319．某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日,由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日，合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是()元。A．5425B．4150C．3025D．290520．按子系统分解施工成本的流程为()。A．总施工成本—分部工程—分项工程—单项工程—单位工程B．总施工成本—分部工程—分项工程—单位工程—单项工程C．总施工成本—单项工程—分部工程—单位工程—分项工程D．总施工成本—单项工程—单位工程—分部工程—分项工程21．在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的()。A．2%B．3%～5%C．7%D．10%22．在利用调值公式法进行动态结算时，首先应()。A．确定计算物价指数的品种B．商定调整因素C．考查市场价格D．确定成本要素系数23．按工程进度编制施工成本计划的说法中错误的是()。A．按工程进度编制施工成本计划，通常可由控制项目进度的网络图扩充而得B．可以把按子项目分解项目总施工成本与按时间分解项目总施工成本计划结合起来C．由网络图扩展来的成本计划，既要确定完成各项工作所需要花费的时间，又要同时确定完成工作核实的成本支出计划D．施工成本计划的编制方法包括，按施工成本、子项目成本和工程进度三种方法：这三种方法是相互独立的24．某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为130万m3，则土方工程款为()万元。A．620B．635C．712D．81025．“索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作的报价费用”是()的计算公式。A．实际费用法B．总费用法C．修正的总费用法D．投标报价估算总费用法26．某工程量清单的工程数量有误，且实际增加数量超过合同约定幅度，则进行结算时()。A．执行原综合单价B．增加部分的数量和单价需作调整C．原综合单价需作调整D．幅度以外部分的综合单价需作调整27．建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的()。A．进度计划不必过早形成计划系统B．应对进度计划进行动态控制C．应对进度计划进行多方案比较与优化D．应增大影响进度风险的敏感度系数28．论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①总进度计划的编制；②进度计划系统的结构分析；③项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为()。A．①—②—③B．②—③—①C．③—①—②D．③—②—①29．在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。A．1B．3C．4D．830．当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指()的工作。A．时标网络计划中没有波形线B．与紧后工作之间时间间隔为零C．开始节点与结束节点均为关键节点D．最早完成时间等于最迟完成时间31．下列()不符合建设项目总进度目标论证的工作步骤。A．调查研究和收集资料B．若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者C．项目结构分析D．项目的工作编码32．某分部工程双代号网络图如下图所示，则工作D的总时差和自由时差依次为()。A．1天和1天B．1天和2天C．2天和1天D．2天和2天33．在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，共持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为()天。A．8B．6C．4D．234．项目进度控制的组织措施不包括()。A．充分重视健全项目管理的组织体系B．编制项目进度控制的工作流程C．应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制D．在项目管理组织结构图中标示并落实进度控制的主要工作环节的工作任务和相应的管理职能35．以下对于双代号网络计划时间参数的表述中，错误的是()。A．Di-j表示工作i-j的持续时间B．FFi-j表示工作i-j的总时差C．EFi-j表示工作i-j的最早完成时间D．LFi-j表示工作i-j的最迟完成时间36．建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。A．施工方B．业主方C．设计方D．供货方37．施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在()进行。A．单位工程竣工验收阶段B．项目施工全过程各阶段C．隐蔽工程验收阶段D．分部工程验收阶段38．施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划()。A．需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任B．需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任C．不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D．需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任39．下列对于施工作业过程的质量控制说法不正确的是()。A．建设工程施工项目是由一系列相互关联、相互制约的作业过程构成B．控制工程项目施工过程的质量，只需控制质量控制点，不必控制全部作业过程C．工序质量是施工质量的基础D．工序质量是施工顺利进行的关键40．关于工程竣工验收阶段的质量监督，下列说法正确的是()。A．编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起3天内提交竣工验收备案部门B．对通过竣工验收的工程项目进行质量等级评定C．参与竣工验收会议，对验收过程进行监督D．竣工验收完毕后，仍要对质量监督检查中提出的质量问题整改情况进行复查41．对每一个质量特性或问题，采用图解的方法逐层深入排查可能原因，然后确定其中最重要原因，进行有的放矢的处置和管理，这是()的基本思想。A．分层法B．因果分析法C．排列图法D．直方图法42．工程质量控制系统涉及的范围是()。A．建筑企业质量责任主体B．建设单位质量责任主体C．所有的质量责任主体D．监理单位质量责任主体43．建设工程项目质量控制系统建立的原则不包括()。A．分层次规划原则B．质量责任原则C．总目标分解的原则D．系统全面性原则44．关于建设工程施工质量检查评定验收的基本内容及方法，叙述不正确的是()。A．单项工程的全部检查B．分部分项工程内容的抽样调查C．施工质量保证资料的检查D．工程外观质量的检查45．在开工前，政府质量监督检查的主要内容是()。A．审查质量保证措施B．审查单位工程质量监督报告C．审查工程参与各方的工程质量保证体系D．审查施工方案46．施工质量控制的总体目标是()。A．通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准(含工程质量创优要求)的建设工程产品B．通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准C．通过对施工质量的验收签证，设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理建议等，保证竣工项目的各项施工结果与设计文件所规定的标准相一致D．贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准47．落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，主要目的不包括()。A．评价质量管理程序的执行情况及适用性B．揭露过程中存在的问题，为改进质量提供依据C．建立质量体系运行的信息D．获准认证后的维持与监督管理48．在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有()。A．增加设备安全系数、提高可靠性B．消除危险源、限制危险物质C．进行故障一安全设计D．设置安全监控系统49．控制第二类危险源的方法有()。A．消除危险源B．设置隔离设施C．设置薄弱环节D．增加安全系数50．建设工程职业健康安全与环境管理的任务是()。A．为达到工程的职业健康安全与环境管理的目的，所进行的指挥、控制、组织和协调活动B．要求组织按照相同的管理模式、相同的管理程序、相同的施工工艺进行规模化大批量生产C．把建设过程中的风险控制在可接受的状态，尽可能不发生涉及人身安全的责任事故D．实施GB/T28001和GB/T24001标准，通过职业健康安全管理体系和环境管理体系认证51．用气体混合物与多孔固体接触，把混合物中的某个组分吸留在固体表面，这种治理技术被称为()。A．吸收法B．吸附法C．催化法D．生物法52．在环境管理体系中，对于运行控制的理解不正确的是()。A．对所有的活动和过程都应建立相应的运行控制程序B．运行控制的目的是实现组织方针与目标C．运行控制的手段是编制控制程序D．运行控制的对象是与环境因素有关的运行与活动53．施工现场必须设置明显的标牌，()负责施工现场标牌的保护工作。A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．监理单位和施工单位54．凡在人口稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般在()停止强噪声作业。A．晚9点到次日早5点之间B．晚10点到次日早6点之间C．晚11点到次日早7点之间D．晚12点到次日早8点之间55．中国2001年建立的职业健康安全管理体系标准是()。A．《职业健康安全管理体系—规范GB/T29001—2001》B．《职业健康安全管理体系—规范GB/T28001—2001》C．《职业健康安全管理体系—标准GB/T28001—2001》D．《职业健康安全管理体系—规范GB/T28000—2001》56．建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和()等内容。A．资格预审文件B．政府法律文件C．商务和技术偏差表D．评标办法57．根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截止时间前()日，以书面形式通知所有招标文件收受人。A．14B．15C．28D．3058．在建设工程合同中，一般将()约定为解决合同争议的最终处理方式。A．协商B．调解C．仲裁D．建设行政部门裁决59．投标保证金不可以是()。A．银行保函B．存折C．保兑支票D．银行汇票60．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．14B．20C．28D．3061．承包人以银行保函的形式向发包人提交的履约担保金额一般为合同价的()。A．20%～30%B．25%～35%C．30%～50%D．5%62．保留金应在()将剩下的一半支付给承包人。A．竣工验收合格后1个月内B．质量报修期满后14天内C．工程移交时D．质量报修期满1年后14天内63．招标人与中标人签订合同5个工作日内，应当()退还投标保证金。A．向中标人和未中标的投标人B．仅向中标人C．仅向未中标人D．向在投标有效期内撤销投标书的投标人64．建设工程合同谈判中经双方确认的工程承包内容及范围方面的修改或调整，以文字确定下来作为合同附件，此附件()。A．是监理工程师行使权利的依据，但不构成合同的一部分B．是合同的重要组成部分C．作为承包人实施项目的重要参考资料，但不构成合同的一部分D．构成合同的一部分，但是它的重要程度不如合同文件中的其他组成部分65．()的担保方式是当承包商违约时，其担保公司或保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。A．银行履约保函B．履约担保书C．保留金D．违约金66．某工程基础施工中出现意外情况，导致工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，则承包商可以提出得到工期索赔值是()天。A．8B．9C．10D．1167．合同文件是索赔的最主要依据其中不包括()。A．合同协议书B．投标书及其附件C．合同通用条款D．电话记录68．反索赔是对提出索赔一方的()。A．回应B．上诉C．索赔D．承诺69，项目管理信息系统的功能不包括()。A．投资控制和成本控制B．进度控制C．合同管理和质量控制D．信息自动化控制70．贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准，这是()。A．施工质量控制的总体目标B．建设单位的质量控制目标C．监理单位在施工阶段的质量控制目标D．施工单位的质量控制目标二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)71．在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是()。A．业主方自行完成其项目管理任务B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务72．在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括()。A．编制项目沟通计划B．明确项目参与各方职责C．建立健全项目管理团队D．项目管理人员绩效考评E．建立健全信息传输渠道73．建设工程项目总承包方式的核心是()。A．实行总价包干B．业主可实行“交钥匙工程”C．实现设计单位和施工单位的相互融合D．实现设计与施工过程的组织集成E．为项目建设增值74．不属于工程建设监理程序的是()。A．编制工程建设监理规则B．参与工程竣工验收C．编制工程建设监理细则D．参与工程竣工预验收E．向档案管理部门提交工程建设监理档案资料75．有关项目采购模式的叙述中，正确的有()。A．不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B．工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业C．分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责D．业主方委托一个施工单位作为施工总包管理单位，就不能另委托其他施工单位作为分包单位进行施工E．业主方不能委托多个施工单位进行施工76．在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括()。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝丁费C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E．由于完成额外工作增加的机械使用费77．某建设工程项目施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，监理工程师考虑到该事件不会延长总工期，故指令施工单位局部工程暂停施工10天，则施工单位可索赔的费用包括()。A．人员窝工费B．机械窝工费C．保函手续费D．施工机械使用费E．利润78．施工项目月度成本分析依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括()。A．通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平B．通过实际成本与预算成本的对比，分析目标成本的落实情况C．通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平D．通过对各成本项目成本分析，了解成本总量的构成比例E．通过对技术组织措施效果分析，寻求更加有效的节约途径79．单位工程竣工成本分析应包括()。A．竣工成本分析B．施工成本分析C．主要资源节超对比分析D．主要技术措施分析E．经济效果分析80．对承包方提出的变更价款进行审核和处理时，下列说法正确的有()。A．承包方在工程变更确定后规定时限内，向工程师提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款B．承包方在规定时限内不向工程师提出变更价款报告，则视为该项变更不涉及价款变更C．工程师在收到变更工程价款报告后规定时限内，无正当理由不予确认，视为同意该变更价款报告D．工程师不同意承包方提出的变更价款，可以和解或要求工程造价管理部门调解E．工程师在收到报告后规定时限内不确认，该变更价款报告即失效81．在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同()的标识。A．计划层B．计划对象C．工作类别D．计划方式E．计划目标82．用项目管理专用软件编制工程网络计划能够()。A．确保工程网络计划计算的准确性B．确保工程网络计划原始资料的准确性C．确保工程网络计划的按时完成D．有利于工程网络计划的及时调整E．有利于编制资源需求计划83．按工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为()。A．肯定型网络计划B．随机型网络计划C．分级型网络计划D．事件型网络计划E．非肯定型网络计划84．下列双代号网络图中，()为非关键工作。A．工作ＢB．工作ＣC．工作ＤD．工作ＥE．工作Ｆ85．某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为()。A．多个起点节点B．多个终点节点C．存在循环回路D．工作代号重复E．节点编号无误86．政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括()。A．制订行业质量管理规程B．确认检测单位资质等级C．监督工程各方主体的质量行为D．认证施工企业的质量管理体系E．检查工程实体质量87．设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括()。A．控制原材料、半成品质量B．参与审核主体结构的施工方案C．对变更设计图纸进行控制D．纠正施工中发现的设计问题E．完善工程竣工图88．来自于全面质量管理TQC思想的三全管理包括()。A．全面质量控制B．全过程质量控制C．全员参与控制D．全方位质量控制E．全社会质量控制89．有关质量管理体系的阐述，正确的包括()。A．所有企业程序文件的内容及详略有统一规定的形式B．质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件C．质量方针和质量目标是企业质量管理的方向和目标，也是企业质量经营理念的反映D．质量记录具有可追溯性E．质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定90．工程项目质量控制系统的构成，按控制内容包括()。A．工程项目竣工验收质量控制系统子系B．工程项目勘查设计质量控制系统子系C．工程项目材料设备质量控制子系D．工程项目施工安装质量控制系统子系E．工程项目报修质量控制系统子系91．在《环境管理体系(GB/T24001)》的一级要素“规划”中，包含的二级要素有()。A．环境因素B．法律和其他要求C．信息交流D．目标和指标E．环境管理方案92．安全技术措施的内容包括()。A．防火、防毒、防爆、防洪、防尘B．防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击C．防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑D．防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒E．防高空坠落、防暴力、防酗酒93．噪声控制技术可以从()方面来考虑。A．控制噪声的限值B．控制噪声的作业时间C．声源D．传播途径E．接收者防护94．下列要素属于职业健康安全管理体系要素中核心要素的是()。A．职业健康安全方针B．文件和资料控制C．法规和其他要求D．绩效测量和监视E．对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划95．在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括()。A．合同所采用的计价方法B．工程计量程序C．合同价格的调整D．拖欠工程款的合同责任E．定额的编制方法96．根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的表述中，正确的有()。A．承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保B．银行保函的货币种类必须是本国货币C．提供履约担保的机构必须经过发包人同意D．在缺陷责任证书发出14天内应将履约担保退还给承包人E．因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担97．属于投标人之间串通投标的是()。A．投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B．投标人之间约定在招标项目中分别以高中低价位保价C．以组成联盟的形式联合投标D．投标人先进行内部竞价，内定中标人然后再参加投标E．投标人之间普遍采取不均衡报价法98．投标人在资格预审阶段审查潜在投标人的条件主要包括()。A．潜在投标人是否具有独立签订合同的能力B．潜在投标人在最近3年内有无同类施工经验C．潜在投标人是否具有履行合同的能力D．潜在投标人是否处于被责令停业状态E．潜在投标人在最近3年内是否骗取中标和严重违约及存在重大工程质量问题99．工程索赔中的证据包括()。A．未经甲乙双方代表签字的会议记录B．气候报告C．施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告D．工地交接记录、图纸和资料交接记录E．建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书100．信息处理和变换的程序化有利于()。A．提高数据处理的准确性B．提高数据处理的效率C．提高数据传输的抗干扰能力D．提高数据传输的保密性E．提高数据传输的保真度答案全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理模拟冲刺试卷二答案与解析[答案]一、单项选择题1.B2.B3.C4.B5.C6.A7.D8.D9.A10.C11.A12.B13.B14.C15.C16.C17.B18.A19.C20.D21.B22.A23.D24.B25.C26.D27.C28.D29.C30.D31.B32.D33.D34.D35.B36.B37.D38.B39.B40.C41.B42.C43.D44.A45.C46.D47.D48.B49.D50.A51.B52.A53.B54.B55.B56.C57.B58.C59.B60.D61.D62.D63.A64.D65.B66.C67.D68.C69.D70.A二、多项选择题71.ABC72.CD73.CDE74.BE75.ABC76.BCE77.AB78.ACDE79.ACE80.ABD81.ABC82.ADE83.ABE84.CDE85.ABCD86.CE87.CD88.BCD89.BCD90.ABCD91.ABDE92.ABC93.BCDE94.ACDE95.ABCD96.ACD97.ABD98.ACDE99.BCDE100.AB[解析]一、单项选择题1．我国《建筑法》规定，“国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑丁程的范围”。因此，本题正确答案为B。2．工程项目结构图是一个组织工具，通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。因此，工程项目结构图反映的是工作对象的问题。项目组织结构图反映一个组织系统中各子系统之间和各元素(如各工作部门)之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织。合同结构图反映一个建设项目与单位之间的合同关系。选项AC都属于项目组织机构图所反映的内容，D项属于合同结构图所反映的内容，所以本题选择B。3．项目目标动态控制的工作程序中，第一步，项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。选项D和B是工作程序的第二步，在项目实施过程中项目目标的动态控制；选项A是工作程序的第三步，如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。所以，本题正确答案为C。4．项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。因此，本题选择B。5．技术风险举例：工程勘测资料和有关文件；工程设计文件；工程施工方案；工程物资；工程机械等。选项A属于经济与管理风险因素；选项B属于工程环境风险因素；选项D属于组织风险因素。因此，本题正确答案为C。6．考核建设工程的组织风险的基本内容。选项A属于经济与管理风险范畴；其他三项均属于建设工程的组织风险，除此以外还有组织结构模式、工作流程组织、任务分工和管理职能分工、业主方人员的构成和能力、承包方和监理工程师的能力等。因此，本题正确答案为A。7．考核建设工程项目管理的类型。投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。因此，本题正确答案为D。8．考核建设工程施工企业项目经理的责任，项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。因此，本题正确答案为D。9．投资控制的纠偏措施主要包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中管理措施的具体方法有：采取限额设计的方法，调整投资控制的方法和手段，采用价值工程的方法。技术措施的具体方法有：调整或修改设计，优化施工方法等；组织措施的具体方法有：调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等：经济措施的具体方法有：制定节约投资的奖励措施。因此，本题的正确答案为A。10．旁站监理人员的主要职责有4个方面，除了ABD以外，还有：做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。选项C属于监理工程师的职责范围，可用排除法。因此，本题选择C。11．在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：工程合同价与工程概算的比较；工程合同价与工程预算的比较；工程款支付与工程概算的比较；工程款支付与工程预算的比较；工程款支付与工程合同价的比较；工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。工程预算一般不与概算进行比较，因此，本题的正确答案为A。12．在建设工程监理的工作方法中提到“实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托单位的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业”。因此，本题正确答案为B。13．材料和设备供应方的项目管理属于供货方的项目管理，供货方的项目管理工作主要集中在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前期准备阶段和保修期。因此，正确选项应该为实施阶段。正确答案为B。14．项目组织结构图反映一个组织系统中各个子系统之间和各要素之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。项目结构图描述的是工作对象之间的关系。正确答案为C。15．项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应按照施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，业主、企业董事会、总承包单位的项目经理都不是施工企业的法定代表人。正确答案为C。16．施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费，编制按施工成本组成分解的施工成本计划。正确答案为C。17．建设工程项目施工过程中，由于实际地质条件与勘察资料不符，而发生了设计变更，新增工程量的综合单价应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。正确答案为B。18．根据《建设工程施工合图(示范文本)》。发包人未按合同约定预付工程款进，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后7天停工施工。正确答案为A。19．人工费索赔金额的计算如下：50×8+(50×0.7)×75＝400+2625＝3025元。正确答案为C。20．按子系统分解施工成本的流程为总施工成本—单项工程—单位工程—分部工程—分项工程。正确答案为D。21．据国际有关文献资料介绍，建设工程项目实施过程中存在的诸多问题，其中，大型工程项目中，信息交流问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3%～5%。因此，本题正确答案为B。22．动态结算的程序为：确定计算物价指数的品种；要明确的两个问题：在合同价格条款中写明经双方商定的调整因素，确定各成本要素的系数和固定系数；建筑安装工程费用的价格调值公式。选项BD为第二道程序。因此，本题正确答案为A。23．施工成本计划的编制方式有：按施工成本组成、按项目组成、按工程进度三种方法，但这三种方法并不是独立的。所以D选项的说法错误，本题正确答案为D。24．100×(1+15%)＝115万元，因为实际完成土方工程量为130万m3＞115万m3，则合同约定范围内(15%)的工程款为100×(1+15%)×5＝575万元，超过15%后部分工程量的工程款为(130-115)×4＝60万元。则土方工程款合计为575+60＝635万元。正确答案为B。25．索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。其中，总费用法的计算公式为：索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用，而题干中提到的公式是修正的总费用法公式。因此，本题正确答案为C。26．(工程变更价款的确定程序)由于工程量清单的工程数量有误引起工程量增减，属合同约定幅度以外的综合单价需作调整，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的，工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。因此，本题正确答案为D。27．建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，应对进度计划进行多方案比较与优化。正确答案为C。28．工程项目总进度目标论证的丁作步骤：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。正确答案为D。29．因为M的最早开始时间+持续时间＝最早完成时间＝12+5＝17天。自由时差＝各紧后工作的最早开始时间的最小值一本身工作的最早完成时间＝min{21，24，28}-17＝4天。因此，本题正确答案为C。30．关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。因此，本题的正确答案为D。31．工程项目总进度目标论证的工作步骤包括；调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。选项B错在应先设法调整；若多次调整仍无法实现目标时才报告项目决策者。因此，本题的正确答案为B。32．本题可以先确定关键线路：1－2－4－6－7。由于D下作紧后工作F为关键工作，即D工作总时差等于自由时差；又因为D工作持续时间为4天，与D工作相差2天，则D工作总时差和自由时差均为2天。正确答案为D。33．总时差为最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。本题中K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，那么它的最迟开始时间＝最迟完成时间减去其持续时间＝20－6＝14天。其三项紧前工作都完成了才能开始K工作，因此，M的最早开始时间为第12天，从而，M的总时差＝14－12＝2天。因此，本题正确答案为D。34．选项D，应该是在项目管理组织设计的任务分工标和管理职能分工标中表示并落实进度控制的主要工作环节的工作任务和相应的管理职能。因此，本题的正确选项为D。35．对于选项B，FFi-j表示工作i—j的自由时差，而工作i—j的总时差用TFi-j表示，因此，本题正确答案为B。36．建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务，若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是总承包方项目管理的任务。因此，本题正确答案为B。37．施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在分部工程验收阶段。分部工程是在所含全部分项工程验收的基础上进行，在施工过程中随完工随验收。因此，正确答案为D。38．施工质量计划的编制主体是施工承包企业。在总承包的情况下，分包企业的施工质量计划是总包施工质量计划的组成部分。因此，总包有责任对分包施工质量计划的编制进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任。因此，本题正确答案为B。39．选项B，控制工程项目施工过程的质量，必须控制全部作业过程，即各道工序的施工质量，所以不正确。因此，本题正确答案为B。40．选项A中，应为在竣工验收之日起5天内提交竣工验收备案部门；对选项B和D，应为在竣工验收之前，就要对质量监督检查中提出的质量问题整改情况进行复查，了解其整改情况。因此，本题正确答案为C。41．选项A，分层法的基本思想是：由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及原因；选项C，排列图法；通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图法；选项D，观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许范围内。因此，本题正确答案为B。42．工程质量控制系统所涉及的范围主要是工程范围、任务范围以及主体范围。本题考查的是主体范围。建设工程项目质量控制系统所涉及的质量责任自控主体和监控主体，通常情况下包括建设单位、设计单位、工程总承包企业、施工企业、建设工程监理机构、材料设备供应厂商等。选项A、B属于自控主体，而选项D属于监控主体，因此，本题的正确答案为C。43．系统建立的原则是：分层次规划原则，总目标分解原则，质量责任制原则，系统有效性原则。因此，本题正确答案为D。44．施工质量检查评定验收的基本内容包括三项：检验批质量验收、分项工程质量验收、分部工程质量验收，所以选项B正确；选项C是验收的方法，通过验收后留下完整的质量验收记录和资料为工程项目竣工质量验收提供依据；选项D，分部工程质量验收合格应符合的规定之一：观感质量验收应符合要求，所以D正确。因此，本题的正确答案为A。45．开工前，召开项目参与方参加首次监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查。检查的主要内容为工程项目质量控制系统及各施工方的质量保证体系是否已经建立，以及完善程度。因此，本题正确答案为C。46．施工质量控制的总体目标是贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法实现工程项目预期的使用功能和质量标准。这是建设工程参与各方的共同责任。正确答案为D。47．本题考核质量管理体系的建立和运行。落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：·评价质量管理程序的执行情况及适用性；·揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；·建立质量体系运行的信息，·向外部审核单位提供体系有效的证据。正确答案为D。48．第一类危险源的控制方法：选项B，消除危险源、限制危险物质，为防止事故发生的方法，所以正确；除此之外还有避免或减少事故损失的方法：隔离、个体防护、设置薄弱环节、使能量或危险物质按人们的意图释放、避难与救援措施。选项A、C、D均为控制第二类危险源的方法。因此，本题正确答案为B。49．第二类危险源的控制方法中，增加安全系数、提高可靠性、设置安全监控系统为减少故障的方法，选项D正确；选项A、B、C为第一类危险源的控制方法。因此，本题正确答案为D。50．职业健康安全与环境管理的任务是组织(企业)为达到建设工程的职业安全与环境管理的目的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动，包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。因此，本题正确答案为A。51．选项A，吸收法指选用合适的吸收剂，可吸收空气中的SO2、H2S等；选项C催化法：利用催化剂把气体中的有害物质转化为无害物质；选项D，生物法：利用微生物的代谢活动过程把废气中的气态污染物转化为少害甚至无害的物质。所以，本题正确答案为B。52．运行控制是对组织环境管理体系实施控制的过程，其对象是与环境因素有关的运行与活动，所以选项A不正确。本题正确答案为A。53．根据现场文明施工的基本要求，施工现场必须设置明显的标牌，由施工单位负责施工现场标牌的保护工作。因此，本题选择B。54．根据有关控制强噪声作业的时间的规定，凡是在人口稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。因此，本题正确答案为B。55．中国2001年建立的职业健康安全管理体系标准是GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系一规范》，因此，本题正确答案为B。56．投标文件一般包括下列内容；投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表。因此，本题正确答案为C。57．招标文件的澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。因此，本题正确答案为B。58．合同中应明确索赔的程序和争议的处理方式。对争议的处理，一般以仲裁为解决的最终方式。因此，本题正确答案为C。59．投标保证金的形式通常有以下几种：交付现金；支票；银行汇票；不可撤销信用证；银行保函；有保险公司或者担保公司出具投标保证书。因此，本题正确答案为B。60．根据发出中标通知书的相关规定：招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内，按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。因此，本题正确答案为D。61．履行担保的形式：银行保函、履约担保和保留金。按照主管部门现行规定，如以银行保函的形式开具履约保证金，应为合同价格的5%；如以担保书的形式开具履约保证金，应为合同价格的10%。因此，本题正确答案为D。62．据保留金的有关规定，一般在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人；质量保修期满1年(一般最高不超过2年)后14天内，将剩下的一半支付给承包人。因此，本题正确答案为D。63．投标保证金的目的是为了使投标人保证被接受后对其投标书中规定的责任不能撤销或者反悔。根据有关规定，投标人与中标人签订合同5个工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。正确答案为A。64．关于工程内容和范围的确定事项的相关规定：在谈判讨论中经双方确认的内容及范围方面的修改或调整，应和其他所有在谈判中双方达成一致的内容一样，以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件并说明它构成合同的一部分。所以，本题的正确答案为D。65．选项A，银行履约保函：是由商业银行开具的担保证明，银行保函分有条件和无条件两种。选项B，履约担保书：由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。选项C，保留金是由业主将另一半保留金支付给承保人。因此，本题的正确答案为B。66．应用比例分析法，工期索赔值＝原工期×新增工程量/原工程量＝40×(3500－2800)＝10天。所以，正确答案为C。67．合同文件是常见的索赔证据之一，包括施工合同协议书及其附件、中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单或者预算书、有关技术资料和要求、施工过程中的补充协议等。选项C属于标准和技术规范，只有D电话记录未提到。因此，本题的正确答案为D。68．按照书中的提法，反索赔是对索赔一方的反驳，也称反索赔是对索赔一方的索赔，通常是发包方对承包方的索赔，因此，正确答案为C。69．项目管理信息系统的功能是：投资控制(业主方)或成本控制(施工方)；进度控制；合同管理。选项D，信息自动化控制不属于项目管理信息系统的功能。因此，本题正确答案为D。70．选项A是施工质量控制的总体目标，是建设工程参与各方的共同责任。选项B、C、D分别仅提到工程参与某一方的质量控制目标。因此，本题正确答案为A。二、多项选择题71．国际上，业主方项目管理方式主要有三种可能：(1)业主方自行项目管理；(2)业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务；(3)业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，业主方从事项目管理人员在项目管理咨询公司的项目经理的领导下工作。因此，本题正确答案为ABC。72．项目人力资源管理的任务包括：项目人力资源管理计划、控制以及考核。而计划主要是需求、配置以及培训计划，排除A；控制主要是人力资源的选择、订立劳务分包合同；教育培训和考核；考核应以有关管理目标和约定为依据，对人力资源管理方法、组织规划、制度建设、团队建设、使用效率和成本管理等进行分析。因此，本题的正确答案为CD。73．建设工程项目总承包方式的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是：实现设计单位和施工单位的相互融合；实现设计与施工过程的组织集成；为项目建设增值。正确答案为CDE。74．工程建设监理程序是：编制工程建设监理规划；按工程建设进度，分专业编制工程建设监理实施细则；按照建设监理细则进行建设监理；参与工程竣工预验收，签署建设监理意见；建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。因此，本题正确答案为BE。75．项目采购的基本模式有五种；项目管理委托模式、设计任务委托的模式、施工任务委托的模式、设计任务和施工任务综合委托的模式以及物资采购的模式。选项A属于施工任务委托模式，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解分包；选项B、C属于设计任务和施工任务综合委托模式；选项D，应该是可以另委托其他施工单位作为分包单位，这属于施工任务委托模式；选项E，施工可以委托多个施工单位进行施工。因此，本题正确答案为ABC。76．施工机械使用费的索赔项包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。因此，本题正确答案为BCE。77．因为工程暂停施工，人员和机械属于窝工状态。正确答案为AB。78．分析的方法通常有以下几个方面：通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平；通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析累计的成本降低水平，预测实现项目成本目标的前景，因此，选项AC正确；通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况，因此选项B错误；通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例和成本管理的薄弱环节，因此，选项D正确；通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径，因此选项E正确；另外，还有通过主要技术经济指标的实际与目标对，比，分析产量、工期、质量、“三材”节约率、机械利用率等对成本的影响；分析其他有利条件和不利条件对成本的影响。因此，本题的正确答案为ACDE。79．单位竣工成本分析应包括三方面内容：竣工成本分析、主要资源节超对比分析、主要技术节约措施及经济效果分析。因此，本题的正确答案为ACE。80．承包方在工程变更确定后14天内，向工程师提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，承包方在“天内不向工程师提出变更价款报告，则视为该项变更不涉及价款变更。选项AB正确。工程师在收到变更工程价款报告后“天内，对承包人的要求给予确认，无正当理由不予确认，自承包人报告送达之日起14天后，视为同意该变更价款报告，选项C不准确，选项E错误；工程师不同意承包方提出的变更价款，可以和解或要求工程造价管理部门调解，选项D正确。正确答案为ABD。81．编码时应考虑的因素：对不同计划层的标识；对不同计划对象的标识(如不同子项目)；对不同丁作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)。因此，正确答案为ABC。82．计算机辅助网络计划编制的意义有：解决当工程网络计划计算量大，而手工计算难以承担的困难；确保