2022年监理工程师(合同管理)考试题库高分通关300题带精品答案(湖南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】CCQ9C1O9H4X9E5I10HF7E9R9E9S1N1R10ZG1D5M7Z2P10Z9L72、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACC9V9T4W2Q7E8G7HR7X7D2X1X10B2V3ZP6U4P1Q6C1L8P13、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】CCT6D4C4B8S6Z9R5HH7D8U7Z4W6T5A4ZU7K7G1R9D1I1K24、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】BCO9I8P1J2H9N5I7HE4F8N4K6L9F2U3ZV5T7H10L7N6Y6W95、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】DCU6U5W1N8Q5C10G8HU5U7P6H2M7Y4T2ZI8G9Z5F8F4V4K66、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】ACK5E7J10N3E1G5V4HJ3M6X1I1E1C7V5ZR9A2P5N10C1R8X67、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件【答案】CCS2X8I9P4P3J5K1HG3M4S9Y4E8D6Q10ZR9H5T2L2H10H1C98、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。

A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】BCC2A1Z9I6G10X5O9HO6A1E7A3C1E8I10ZM6D2M7G7Y6V7L29、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】ACJ7P6G5M5V3F5G6HW9D4W3L7G9F7L6ZW3T4Q1M2X3W7P610、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】BCZ5Z6O7O5R9R9W9HV10G4P3A10D2I1F7ZW2X3K10I9V5O9T1011、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】ACW1X7I8Q3F3K8U8HM2O3O5S2S6K6B2ZY7G9U2Q5S8H1C212、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】ACM2J6U4F10Y9H1P9HM3U4V5V2Y8E2B9ZE5P9I10U4L7J2Y1013、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】CCR8B9F4X9C5L3D9HP5A3A4W10S6Y5P1ZB5W7F5N10E6M8A214、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】BCY3T2I3Q2V6O1V1HE10W6P3D7T6C2F5ZE8Q1U6B1Q7B5Q215、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCN8J3A10B10S8I9H5HU2Y4T1K1Q10X4Y7ZF9Y1M3P1Z1L6L216、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】CCU3D1H10N9Z4Z5G3HT10Z3N7Q2O9T7X8ZF6I3V8M9F2R7H917、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日【答案】ACJ9C9B9H7C1L3R6HJ5N2D7H1K2Q1M5ZU5N2R5Z5P10K7G718、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交

B.承包合同的全部义务已完成

C.缺陷通知期开始

D.可以办理竣工结算【答案】ACB5Z10G8C1I7K8V6HW4A10M9G4K3S5R8ZP6X3I3C5T10C1V1019、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日【答案】ACQ6I10T1X6B1I8Z2HZ10B6R10X8K3Y4H7ZT6T3J6W9A3H7Q520、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为【答案】BCL7R6A4N3R6P5R9HU8E3O2M3K1W5B2ZX7N5Q5G8I4B2Y121、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BCI6Y3P8J2T9E2S1HZ7J2P1J3S1F1I8ZX4Z4C10E6O1E7Y822、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同【答案】CCO7H8A8V7J1W3J9HV4I9S8E4T2F1R1ZZ4C1Q2V8H1Y9M323、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日【答案】ACP10G6W8H7R3J1S3HH3R10S2R7L6V2P2ZB10A7H9X4V9P10P724、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】ACZ10V4A6M6Z1W10P1HN5L5U5M8F9V10T5ZX7P7A7D6J1E6A825、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方【答案】BCY3U8F4G3G1P5T10HI8X9R9Q2N7H4F6ZH10I8V4Y7S6F2E126、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日【答案】DCS8A5Z3V4K9X4D9HR1O3F2K8Q8X5A4ZY9H6Q1A2G9R3O427、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】BCY5Q2P6G8T2X7V1HS10H10Y2D10M10K8Q7ZU2O10T9U1T2N6G428、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()

A.开放式

B.箱体式

C.通道式

D.廊道式【答案】ACO7F8B6N3E7I1I2HK5X2S6F3B5T5L5ZO4D9Q5V9E1D7C429、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】ACT1X6A5V2T8I4Q7HP10D3X4F4H5M4L3ZI9N3T3A4K7N5P330、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（）。

A.借款合同

B.买卖合同

C.技术转让合同

D.勘察合同【答案】DCY4E9J7J9Z2E8Z6HK3T4T4J9D2C3Q1ZS7C10I3T7Q7S2G631、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】DCE3S5E7R4U3U3P8HA9B2D7P7P10J7O5ZW4F2E7B4Y9F10M432、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告【答案】CCR10C6L6K4G3U5G10HI5U5I10C4D1J8A8ZO6W3B1K4C5T1R1033、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACY1S10T3J10A6I10G4HS6M8W10S8O9X5B2ZV1W4J2Q3R10E6R934、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】BCQ4Y6A5O3L7C6Z3HP3A5S10S10H1N8J3ZN2C1P7I7U5R6I635、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCY10B2K6O6J8R6D6HD5Q5O5L9V4Q3A5ZK7Y2Z7X7B3F5I836、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】ACF6I6U3T1L9N6D1HZ8S7C3F3B4M7L8ZO7D10F9T8H1D6G537、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买【答案】DCW9J4V7W6A7Z10O2HX1N3T10Y1K1N3R5ZH10J5T10B4L5Q7D538、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%【答案】BCL3S10T9R3Q8M2U2HA1A6P3P4P10J1Q2ZG9I7E6F4Z6A3J639、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。

A.混凝土路面

B.沥青混凝土路面

C.级配碎石路面

D.沥青表面处理路面【答案】BCC6B8X3A6I6Q3A5HB2S10N10Y1J1P3E8ZH8M6I3C1F9E3L740、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】CCC8R5P9F8V3X5R5HN3E9S3B1O6P2P4ZD6K8E9Z2S5Y9P241、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCZ8O6Z8R9T6W5V5HY9U4E1Q5I3U9Z7ZT4X8E2H2V9U1M1042、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】CCI2M1N6T10E2F9T9HU8F10S4G5X10E2B8ZQ8R8Q9Q1J8Y8A743、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】ACD8W10D8X4D6B10X10HF1M4M4J8I9J9K2ZS6F9P2J10S3P7L344、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】CCS1L9D3O10C6Z9X1HA5S5A8C1L7G4F6ZV6Y3V8Q2H2V4K445、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCH8M3L2D3O5G10X9HI1F9D2M5P2S10C1ZF6Y6V1K5Z7M2I546、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】ACD8K9Q5O10H8L3A4HH7A9B3W7E6Q4B7ZM7N8N9E1N1X8A547、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.维修公司【答案】ACC9Q9F7L9L6W3J10HX8V2N2D1Z9G5D1ZK4W5G8V8G1P9B148、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.仲裁和诉讼

C.结算、清理、违约

D.结算、仲裁、违约【答案】ACJ9W10H2C7T10K7Q4HY8F9N9T6O8E7Q6ZX7B8N8W1S5P1S449、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】ACC6K3V3H10H2B3M2HH2I8Z7Q4J7R5U4ZN7V3M5L10B6C10G750、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCU9H1V1A1M5U7C10HK7A2W9X6S3K3X6ZU6C4Q10W4D9W3L651、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车【答案】BCB8U8X4M6N10Z3R8HN8X2E10G3N4A7F10ZP7P4L5T1I10E8B252、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACT9E9F8F3K8V10W4HB7Q5V7W1Y3A4J10ZA4C7J2X1G3X8W853、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】BCI1H3W6P4W6P2D5HE2O7T5Q4W7Q10D7ZQ4M8C5P5Y9M2P254、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCN6U4Z7Y6V4U7Z10HG4F5A3J8Q4C5D1ZW9N9X10C9N9C5V655、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源

D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较

E.针对存在问题提出建议【答案】ACI8K3S1F8C3C3I9HN4P10N3U5Y6X5Y6ZK7K4D6S4U4C7A556、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCM10E8Y1B7C10N3Z5HQ3P6N8K10O6W10N9ZY9V4D7P1O6X3X557、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】CCG2T6N5F1W3J3N10HM8T8E8V5U5E4K4ZO2R8L2C7J1I5F1058、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】ACH3J4L10P1S2Q2N4HD4D7C4C9F8D2C5ZJ1F3Y6X8Q10V5O259、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACH8V5W7Y10H7Q2O5HO1S5Z1N3W2G3Q4ZV4C10K3J6U7B9R360、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会【答案】BCV2O1G1Q4V8C9G2HJ2S4A7A10F4V6F6ZE8V6N2Z2O5B7X661、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】CCI3K8P2X3V9Z3Z2HX6A4E6P6A3U10Y4ZO7A8C1W9T1G4B762、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】DCN9B1U9Y7Y2R7G3HB6D4S3T5X2X4K10ZQ5G4O7V9Q10R5C463、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元【答案】BCM1Z3W7J1K5T1H6HA2F5S5Z8D7N2N5ZJ7I9Z9J5E4C7D764、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地【答案】BCX5G9G3L2S7S5M9HQ9Z9K7T5T5S5C2ZQ1T4M6R3W6W10R765、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】DCY7H9B1P2H2G5B3HG7O10K10I4G10S3L3ZB6I2W10X10T2Y9N866、蛋类一般每天不超过（）个为好。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】DCL5X8E6V3F4H6P1HS7A6H8Z6X1V6U10ZJ4B8W9V9X3J6M1067、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】DCR6T3R8Z10Z9D3V6HS4X6M1G7L10U1Y3ZK2I6F5I3E2K3O268、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACA2J4L10E10L8I10F5HX7Q3Z9F6H3D4B10ZW7V1S4U7V9Q6L769、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行【答案】CCE9Y6G3J3W7L8Y7HY6A2Z4K7Q9U5X3ZQ1V1S4W10P3O9D170、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价【答案】CCL3U10V5G2N10H2U3HK9O4Y7N10E1F2C2ZI6U8Q4L4Y10Q3B671、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】CCN3J6S3U6W3I8G10HT7V2P1G7X9S3H10ZQ8O9O2G5T2Z6V872、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】DCC5P10W3G1X6H4I7HY4R5H1O10V1X8S7ZM6D7H5W2X8L8L373、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】ACH7Y6N6S9E7O8K7HN8P8W7P4G3T8Z8ZX9K9U5K10M5S8C174、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】BCZ3I8B2V6C9E7Q2HY3X2I7C7X4U4Z5ZQ6L5N7W9J9L2V575、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变【答案】CCX4N7S4L3Z4Y5E4HS3H7O8B3X9J1N5ZS2W7S7D3X6G3S376、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL【答案】CCF7A6W4V6M8H3K8HY6O5C5X2K1N3N5ZK9I4G9H2G2D8O177、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】CCN4Y7I3F1Z2H5G9HE4U4Y3E2Q8Y1H4ZD6B9L7H7K9Z6H878、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费【答案】ACT3W2U2J9X7W5F8HK10T5Z10F1C2M1W1ZE6Z9D2B7F3D10E979、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数P

A.1.0

B.1.05

C.1.06

D.1.07【答案】BCA8V8O2J5G4A3V8HB1Y4N7F2K3E7M5ZR2E9E2Q5Z3V4Q980、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】DCI7V6G4G2M5K7A9HA4R1R1L9U9E1C4ZT7M2P4P8H3L9H381、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包【答案】ACL8O8X6Z7G6T3D7HI6S3I1J1S10Z5R2ZU8V3G10V4H3G9C782、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.基准日

B.保修期

C.开工日

D.竣工日【答案】ACA9C2B3F4P10L6A10HZ2J7W7Y7K9Q10I4ZU8G1C4I3Q10Y9L983、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCO8K10L4H2K1V4J6HL5D8X9Y7G6F2M4ZE1A6V4A5B8Y9V684、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】BCM1N5L1H6R5T7H9HK10T1T6T4I6X5S1ZT10O9R2H10L7G1C685、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】ACI2I7B4Q7C6Y2E3HV4U2W8B9I5P1Q7ZF5Q4C5V8B3W5H586、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】CCZ2Y2D7T9N4D1S9HD1L10N3E7M3W2R1ZZ3S2J5X8O6A10C787、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCC3Z7P7D9C6K4G10HA1Y7J2F7H5I6I8ZR2Y7W4O7F3F7A288、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位【答案】BCI7C2E5T4M2X10S8HJ6T4X5Y4F4Q8R5ZK3A2A1W10E2D10D989、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】DCI9W4Q3B1Y8M9D4HJ7J8A10C5E4E5A7ZJ4R9S8Q3X7E3D690、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素【答案】CCS10I8D8U7R7Q5B1HI8T5V2Y10K7N7G2ZP8S4X9P7H2C7M391、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】DCG2L10V4V10P6B2W4HB6G9K5Q2T8Y7Z1ZA6J4S3E5I7F4R492、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法【答案】ACJ2E10L9R9U1E1A2HV6H9B3M6K9G2V1ZB6M6V4T2L9B1R793、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】BCB8V1Y2Q5K6I5V10HN10A8V2A3N4N3S3ZO7X8A6B2J9F5W194、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.估算寿命期残值【答案】DCH10W4X2Q5X2K6B6HZ1Y8D10F3I6O3O6ZJ5H2W9I10Z5U5V495、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCX9X9P2V3T4F2I2HS4B3W2Q10K8P7L2ZX10Y7J9U5L5W1B596、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】CCL2B3G4G5V10L8I7HA5N10B8I6R4A1J4ZL9H7C3B9A2O2R897、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCY5Z1J4P5Z4U7T6HU2W2D6O4W2F8R3ZP9X7X6N10B2M9Q298、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACJ2X9B1W2L9Y6A9HB9Q2B2F3F5O7R2ZE1B3D6V10Y2Y4W199、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACZ1C9Y1N4D7O9R8HF9L5N3K2N1M3S1ZT8B7A2U2Z10D10P3100、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】BCP9Y4D2G9Y4N9L7HS7K10Y9J7O10C6D6ZX2N9Q3K6D2L4X3101、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCZ10A2V3P8X7M2X3HD6B8I1P8K5S6J7ZP6D5C9Y8B9X5J10102、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】DCQ6V8I2E9S9S2P9HC7Z4Y1C6W3I7K5ZT7E3N4S8G4N7X2103、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACQ9U3E3B4M5D9C4HV8S9H6H2D6S4S1ZJ8X5F6A2W9O9A6104、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCF1X6S3F9W2T9J2HS7R3S10Q4G8Z3J1ZX6F9H1E2N10N7V7105、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACO9U6S5G8F9B7C9HG1M1E1X6H8B5Y6ZV1K5Q1R3V7G9P4106、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCN1N5N9P10A7F5D6HQ7W1Y3T3X9O9I4ZX3R10W4R5R9E9V4107、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同【答案】ACE6V7R6W6C4J3I4HG6W3Q1J2F3V3V9ZV3B1I5C2D3E6R1108、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCY2J2S7T3Z9A6P4HC6V8A3W10W7K9Q7ZM8L7V6O8J1A3B4109、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证【答案】ACM2K3B7Z2Z9H4V2HD1P6O4X4S4V10H7ZO5M5N8M10X7S6D8110、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】CCY3D5E4Y1X5T6Q7HD4P2W9J3Y2D10Y9ZZ2X7E6Q10A3R2K1111、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCS3P1T2B5M5U10F10HT10E7F5J8M6Y7J2ZN1M7Q6X9R8K6A10112、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位【答案】ACK2L1C7E2W4N8T6HW6L2W4S9J2V4X1ZP4O5T7H4F1B9K9113、（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书【答案】DCD8Y3E6H6B1F7I9HX8L4L4Q6K5Y7C7ZG2D1N1Z1I2Q2F2114、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】DCR2H1O3L3Y9Y3B6HO7N8A6Z2Z2I8E9ZO10N4T8D2T4Q6S5115、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACB4F7G5R7E6K10V3HT5J2A10L2S9I5N6ZZ7O5D1C8P3M1U7116、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCE9G4M1M1S9A8X4HL4C5D3J5A8J5U3ZV10F3E8S1F10Q8M3117、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28【答案】DCD1B1K5B7L1W4Z8HO10N3E3Y4X4I10U6ZR7T9U6N1E7R7D4118、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】BCU10A2T1E3P1M8Q7HE1P2G6M3T2F5T10ZQ2Q9R5O6J2N1D10119、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】DCI6D10N10F6O1N6X6HM7D10Z3X5W9Q3W2ZV9I1V6X5A6C2M10120、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】BCD8A6G5T9H6R1Z1HG6T4H6T5V7P10T10ZC9F6W10U2L4V5I3121、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】CCQ5S1J6R4C4I8C8HV8W4R9K1Y5Z5Q3ZH9O4X9D6L9N1K5122、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化【答案】ACK1Z10D2F2Q3M1V10HH2J10U6G2L2H8J8ZW2E8E2B10K2X6G1123、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】DCB10O6L5Q8I5S4R10HP6I3D10J8X10P6G3ZY8E4P3Q4M1B10Y5124、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】CCW4Z8K7P1U3P1O10HT6R2X8E1O4U2P3ZE8N8N5F8Q2J1A10125、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】DCE8C3L4P4Z6L1I4HK5P2Y7A8H2P10Z4ZU1N1U9L9C2X5J1126、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】BCM9I4P5S3E8F7U4HD4L2Q2G10U8L2B3ZB1Y5A4Z2F6K2D5127、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300【答案】CCS8T5V2F9C4U2C8HN9H8A1A4D2W8V8ZY9D8D7L8K6G10A8128、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.施工控制网

D.交通运输【答案】CCQ8X10Q1X1V5C9E4HY3R8S7K5L4T10C4ZI2O3T8M1X6C4L4129、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】CCJ4I1M9V6W10I4N3HX5C2V8W6T7V7S4ZU3X4R7S9I7W10U2130、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】CCW7U1I3R7E4X8O1HO3I3X10Z5H8A1A4ZV4P3W5J3B10D7U9131、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法【答案】ACB1N5E3H3Z1H9R2HI6I2N2M3S1I2G5ZE4G3U5D3Z6E3F5132、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】BCW2O7G8Q10B8U2J3HU4A3Y3J7A10E10G5ZI7K8U4P3Q9W7C5133、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】BCU1E1J10B7A7F10M10HZ3T8T1A4J6T5A8ZJ1V9F7U2M3S5Y5134、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】CCI7V1W4K10U8M6L1HE2K4W4U1B8H3C5ZB4F8S8T6H10X5I10135、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】BCM9C3Y2Y5I8U10N5HD2H8V2W7R9M9T2ZX3C4X2R8D4C5Q6136、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】CCR9K7R5D3B1M9H4HO5D10Q7F6J2Z8V8ZG8A5B7O3A4E10X7137、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】DCK4N1Q4G9Z2Z7A9HO8W9E9F9N4N7W8ZR3T7L6Z9I2G6S3138、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】BCM7O4R3B2V6K9S2HP5H5I1S6F8J8O1ZS7O6I7R6G3I5M2139、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理【答案】CCV8T10U6P4F4K8L10HU3Y4O3N10U6T5N2ZL5N8I5O1Z5A2G4140、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】CCL8T6H7L5Z9O2F4HI9U3B5R3A6A7G2ZJ4H6G8M2T9B3L9141、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】BCK5U4G2A9J7M5Y3HI1O4O1R2M2V5K3ZC7I10Y6Z5W1Y8Y10142、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】BCV3U1J9J8K5L10B6HV8C6I5G1E3C8B7ZD3I10Y4Y8A6N3B7143、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】DCW6T3X3Y3F3P3A6HD9B6W5J1L2G3W8ZC9I4K4L1D5G10M10144、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用【答案】ACR4W10R4L9H5L10X4HT10J9J9J2M7I2A1ZZ7H9A5U1U7K6I1145、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【答案】BCH10M4H8M7N2J2B9HD8J10T6J8I8T5Q1ZM7F9Y7M1V4A9P9146、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】CCR2Q9L4B9Y4X1J5HL8V8H6P5G2L4G1ZP6I3U1A6A1O6X4147、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】BCF6V5D2F8E5W1W2HH8C5I6X8Z2Z3D3ZX9F7Q2Z8L7F1B4148、一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备【答案】CCD10H3D5C1X2C5R10HX9F8Y9K4V8O8E4ZM6F6R9M10C6K6J9149、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】BCO3C8N9L7P1I7K1HX7R1X7X3W10T1C5ZZ1X2E6N3C2F3R9150、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】ACO2P2G2T4O8U2Q5HP6D10Q6W7P9S5B3ZB3K8G2X3A8U7B7151、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】BCL9T9C5B7U5Y1F8HW1R1I5P6G8F5H5ZS8J6G4S6F2X6V1152、合同总结报告的重点内容是（）。

A.合同履行情况总结

B.相关经验和教训总结

C.合同订立情况评价总结

D.合同管理工作评价总结【答案】BCU9G6D6E2Q9O1L9HZ8B9Z3B3Q8I3V2ZN7Y2H3M5H8R6J8153、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】BCF3U3J10V5N5G2S4HR10S8M9M4K8X6E8ZP1H4R1D9F8L9L3154、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人【答案】ACE1W10N9K7Y1P4I6HN8A1O1S9G5E4O7ZO2J3S8J7X3W3Y9155、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】BCQ9G10F6N3C6P3I8HQ5J2Y1V2D1Z8T10ZH10R9S2Z10F5K8A3156、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】CCW7W2O1E7C8F10R1HI7C6G1X1W2T10Z6ZC7R6W4F10B3Y3Z6157、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人【答案】ACE9D8A9J1V10M2I9HO10H6D9L7E5E4U4ZM3E8F8O7M4Y9K5158、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】ACN8E6Y5D3Y2O4J3HF1W5B7K1B7T8E9ZO6Z5D8D4T7R7I1159、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】BCY7U6P3B2M9V9G6HE4J5Z10N9Q4T9F7ZT9Q3X5X8G7A7T7160、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCC5K8X9R9W1E2G4HK9P1I7Y2Y3U4A8ZM5M5W10M9D1Q5Z7161、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购【答案】ACQ2Y3H4Z1H2I5T1HP7M8Y5I9W5U1B8ZB8E10T7N3B5