中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目招标文件

中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目

（标段3：3、5、9层）项目名称:GMTC142BZHG0033JO招标文件广东省机电设备招标中心2014年4月温馨提示ー、如无另行说明,投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。投标截止时间一到,政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此,请适当提前到达。投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账,为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒,建议至少提前2个工作日转账。请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。投标文件应按顺序编制页码。如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。ハ、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。九、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户,招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户,以免影响保证金退还的速度。十、 为了提高政府采购效率,节约社会交易成本与时间,本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分投标邀请函用户需求书投标须知评标方法合同书格式投标文件格式第一部分投标邀请函投标邀请函广东省机电设备招标中心受中山大学附属肿瘤医院（以下简称“招标人”）的委托,对中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段3：3、5、9层）进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的投标人投标。一、招标项目编号:GMTC142BZHG0033JO二、招标项H名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项H（标段3：3、5、9层）三、招标预算及资金来源:约1700万元,以招标控制函发布为准;财政资金与自筹资金相结合。四、项目内容及需求：.招标范围：中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段3：3、5、9层）范围包含:原有天花地面隔墙拆除后重新装修,涉及专业包括装修、消防、电气、通风、给排水、弱电等，施工总改造面积约为6911.81平方米。其中包含但不限于:①3楼将原小手术室、内镜室等区域改建为门诊诊室，并将原门诊区域进行局部拆除翻修,涉及改造面积约为2852.31平方米;②5楼整层重新改建后（除门厅上空、采血室、临检耗材库房、体液室及电梯厅无需改动）划分为图书馆、检验科、输血科及B超心电科，涉及改造面积约为2823.31平方米;③9楼将原图书馆搬迁后重新规划改建为肺功能室和ICU的办公配套用房、信息科办公室及信息中心机房（另列专业标），涉及改造面积约为1236.19平方米；④9层与10层之间增加内部楼梯;⑤1〜5层公共卫生间的改造。.工期要求；改造总工期为13个日历月，每区开エ时间以甲方签署的开エ令为准。.简要技术要求或招标项目的性质:详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；.合格的投标人应对所有招标项目进行报价，不允许只对部分项目投标报价；.本项目不允许提交备选方案；.投标保证金:投标人须提交保证金150233元人民币。投标人必须按招标文件规定的方式提交相应的投标保证金。.招标人和采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。.该项目招标文件进行公示，公示期自201生年生月空日至201生年あ月立日五个工作日。五、投标人资格条件;.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人；.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；.投标人均须持有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包ー级资质,并且持有安全生产许可证,外地企业需在广州备案且在有效期内,告知性备案已在广州城市建设网上公布;.投标人拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业ー级的注册建造师,持有项目经理安全培训考核合格证（B类）,报名时拟派建造师携带第二代身份证到场报名;.2011年1月1日至今至少完成一项工程造价在1500万元或以上的装修或装修改造项目;（业绩取自广州建设工程交易中心企业库）.投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》,证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年,则按单位营业执照的成立日期起查询）,行贿犯罪档案查询告知函自出具之日3个月内有效。.本项目不接受联合体报名；.已登记报名并购买了招标文件。六、潜在投标人应当在201生年生月空日起至201生年さ月を日期间（办公时间内,法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心（详细地址:广州市东风中路515号东照大厦3楼大厅售标书处）购买招标文件，招标文件每套售价改元（人民币），售后不退。投标人请按附件一的要求提交资料报名。七、投标截止时间:2014年5月21日9时30分:ハ、投标文件递交地点:广州市东风中路515号东照大厦4楼407室;递交时间：201生年リ月或日纟时也分至セ时过分;九、开标评标时间：201生年殳月跄_日工时阻分:十、开标评标地点：广州市东风中路515号东照大厦4楼407室;十ー、招标文件公示AF载;中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段3；3、5、9层）代理机构联系人:肖エ、叶エ（二部） 招标人联系人:方小姐电话 66341723r 电话:87343157；传真 传真;87343690；联系地址:广州市东风中路515号（东照大厦）3楼;联系地址:广州市东风东路651号;邮编：510045: 邮编:510060；广东省机电设备招标中心2014年4月28日

附件一 投标申请人报名提交资料ー览表工程名称: 投标申请人（盖章）审核确认:招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对,审核情况属实。招标人或招标代理机构接收资料人员签名:投标申请人的代表签名：序号项目内页码报名提交资料要求审核情况（此栏不需申请人填写）备注1投标承诺书（按附件:格式,同以ド资料装订为本）原件2企业法定代表人证明书原件3投标人代表的法定代表人授权委托书原件4投标人授权代表的身份证（身份证号: ）及投标人为其购买的近3个月社保证明资料（可供网上查询）原件5企业营业执照副本复印件原件备查6企业资质证15副本复印件］满足以下即可:建筑装修装饰工程专业承包一级资质原件备査7投标人具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》原件备查8拟委派项目负责人的ー级注册建造师资格证书、注册证及安全培训考核合格证（B类）。报名时拟派建造师携带第二代身份证到场报名。原件备查9外地企业需在广州备案且在有效期内，告知性备案已在广州城市建设网上公布。102011年1月1日至今至少完成一项エ程造价在!500万元或以上的装修或装修改造项目合同和竣工验收报告复印件原件备查11投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关査询行贿犯罪档案结果告知函》,证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年,则按单位营业执照的成立日期起査询）,行贿犯罪档案査询告知函自出具之日3个月内有效。注:1、本表原件审核情况栏及备注栏,投标申请人须留空,由招标人或招标代理单位机构审核后填写。2、本表“原件备査”指投标申请人需在投标报名时同时提交原件供核査。3、本表•式两份,•份附于报名资料内作为报名资料目录,另•份交回投标申请人的代表,两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。4、本表中如有修改,修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。5、投标人没有按本表要求提交完整的合格的资料,不可报名及获得招标文件（最终决定权在招标人）。附件二投标人承诺书致:中山大学附属肿瘤医院由于贵院工程工期紧、任务重、工作压カ大,我司充分理解贵院作出的关于招标工作的以下决定,特向贵院作出以下相应的承诺:ー、我公司向贵院及招标代理提供的所有资料及其内容保证是真实的、有效的,并且我公司有义务充分展示资料及其所反映内容的真实性,证明我公司不存在任何制假行为,否则贵院在本次或今后都有权拒绝我司的投标资格;二、我公司在贵院组织的任何工程的招标报名、投标过程中,不存在任何违反《反不正当竞争法》等相关法律的经营行为,并有义务向贵院充分展示其真实性,保证让贵院高效判断其真实性和合法性,不给贵院造成任何疑问，承诺只要贵方对我司投标全过程中存在以下任何之疑问时,我司将无条件接受贵院拒绝我司投标的处罚,并且不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明、说明或理由。1、与其它投标人有任何利益关系,有任何串标、围标现象;2、以排挤竞争对手为目的,以低于成本的报价;3、制造和提供虚假资料的行为；4,出让投标资格；5、向招标代理机构、或招标人、或评标委员会成员行贿。6、其他违反政府采购法的违规行为。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。四、我公司保证配合招标人完成招标工作,配合招标人的工期要求。本公司如违反上述保证,或本承诺的陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加招标人的招标投标活动三年。特此承诺!投标人名称（加盖公章）: 法定代表人（签名或盖章）：日期: 年月日第二部分用户需求书ー、中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造（标段3：3、5、9层）概述本项目位于广州市越秀区东风东路651号院内,因医院各项业务不断增加,使得2002年投入使用的东大楼已不能满足使用需求,为使病人的医疗就诊环境得到改善,现分阶段对各楼层进行装修改造。本标段涉及改造楼层为3、5、9层（含9-10层内部楼梯）及1-5层公共卫生间等。范围包含:原有天花地面隔墙拆除后重新规划并装修,涉及专业包括装修、消防、电气、通风、给排水、弱电等,施工总改造面积约为6911.81平方米。其中包含但不限于:①3楼将原小手术室、内镜室等区域改建为门诊诊室,并将原门诊区域进行局部拆除翻修,涉及改造面积约为2852.31平方米;②5楼整层重新改建后（除门厅上空、采血室、临检耗材库房、体液室及电梯厅无需改动）划分为图书馆、检验科、输血科及B超心电科,涉及改造面积约为2823.31平方米;③9楼将原图书馆搬迁后重新规划改建为肺功能室、ICU办公配套用房、信息科办公室及信息中心机房（另列专业标）,涉及改造面积约为1236.19平方米;④9层与10层之间增加内部楼梯;⑤1〜5层公共卫生间的改造。二、项目主要特点1、本标段改造范围较大,涉及搬迁科室比较多,因现场环境因素较为复杂,施工只能按楼层分区域进行,中标人需按照招标人统ー部署安排施工。2、改造方案实施时,尽量不能影响其他场所使用,施工前要对周围不改拆设备进行安全及卫生保护,所有的拆除项目需经招标人同意后方可拆除。由于施工不当造成的损失由中标人负责并承担损失。3、医院工作时间为上午8：00-12：00,下午2:30-5:30,在施工改造期间为了保证每日医疗工作其间设备的正常运行,若改造区域需在白天照常运营的,中标人需在每日早上6：30前恢复所有场所致正常状态,并搞好环境卫生。三、改造目的应医院的发展,患者就诊人数每年都在递增,东大楼现有格局已经不能满足目前各科室使用要求,故对东大楼3、5、9层区域进行重新规划翻修改造,以满足科室的使用需求,并为患者提供更优质的医疗环境及医疗服务平台。四、项目要求:1、中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员,非招标人要求的,原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请,经招标人同意后方能更换,否则当中标人违反合同规定处理。2、中标人不得在合同期内私下将本项目转包,ー经发现,招标人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。3、中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案,且必须在招标人所属的保卫科和物业管理科办理相关手续。4、施工人员必须严格遵守一切规章制度,自觉接受检查,无证人员一律不得进入施工现场,施工人员未经批准不得进入其他区域。5、中标人在实施期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工等规定,建立规章制度和防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。6、中标人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时,应自行解决,招标人只负责协助。7、中标人必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,如因措施不当造成人身安全或エ伤死亡事故,一切责任由中标人负责。8、要求中标人到指定位置使用临水临电,施工过程中应按照施工规范设置过滤池,不可将施工用水直接倒入原有排水管道,新旧排水位必须做好保护避免堵塞,出现堵塞应负责清理疏通。施工过程中产生的建筑垃圾必须按指定位置堆放,余泥应当天打包清走。中标人应做好安全、卫生措施。施工过程必须严格按照施工规范执行,施工人员务必戴安全帽和胸牌,施工现场不允许工人留宿,施工现场不允许煮食。9、所有材料的使用必须在进货前提供样板经招标人确认,材料进场的路径及堆放的位置需经招标人同意,指定材料选择按业主要求的样板进行报送。五、质量要求和质量保修期:1、质量:符合《工程施工质量验收规范》及其他相关规范文件。2、质保期：工程保修期为二年,保修期自竣工验收之日起计算,质保期内投标人须进行质量“三包”。质保期及文件中未列明的其它项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。3、投标人提供的主要维修材料必须是原厂正货的销售产品,且必须是技术成熟、性能可靠、设计先进的全新货物。六、本项目工期要求3、5、9层改造总工期为13个日历月,每区开エ时间以甲方签署的开エ令为准。本项目工作面广,施エエ序多,时间紧,中标人应做好以下工作:1、组织强有力的施工班子,各分部工程指定专门的进度控制员负责各方面的进度落实:2、认真编制施工组织设计,进行方案优化,要求承包单位尽量安排各エ种间的平行流水作业和交叉作业,使其便于加快施工进度;3、制定出特定条件下的施工技术措施,比如夜间施工及其它赶工措施;4、检查工程进度,落实周计划、月计划、季计划;七、工程量清单及图纸:（另附）第三部分投标须知ー、概念释义.“招标人”是指:中山大学附属肿瘤医院。.“项目地址”是指:招标人指定项目地址.“资金来源”是指:自筹与财政资金相结合。.“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标屮心。.合格的投标人：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。符合招标文件规定的项目特殊条件要求的供应商。.“中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。.合格的工程:满足国家相关法律、法规、规章等规定,并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。二、招标文件.适用范围本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。.招标文件的构成招标文件包括但不限于下列文件：1）投标邀请书2）投标人须知3）采购项目内容4）合同书格式5）投标文件格式6）在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。.招标文件的澄清或修改招标文件的澄淸是指招标人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不淸或对比较复杂的事项进行说明,回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指招标人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。任何要求对招标文件进行澄淸的投标人,均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式ア以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后,应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为招标文件的ー一部分,对投标人有约束カ。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人,并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后,应立即向采购代理机构冋函确认。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前,以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。招标人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的,应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析,采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。招标人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前,并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。三、投标文件的编制和数量.投标费用投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。(2)招标代理服务费不列在投标报价中。(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付,由中标人一次性向广东省机电设备招标中心交付,递交账户(请在汇款单上写明本项目的项目编号)：开户名称:广东省机电设备招标中心开户银行：建设银行广东省分行地址：广州市东风中路509号帐号:44001863201053034613(5)按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[20111534号文的规定下浮20%交纳招标代理服务费,具体如下:招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。.投标的语言及计量投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另ー种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。除非招标文件中另有规定,投标人在投标文件中及其与政府采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。.投标文件的构成投标人编制的投标文件应包括但不少于本招标文件第五章《投标文件格式》的所有内容。.投标文件编制投标人应按本须知13.编制投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（政府采购代理机构）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。如果因为投标人投标文件填报的内容不详,或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果,其责任山投标人承担。.投标报价如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。本工程的投标报价采用工程量清単计价，并采用综合单价包干和综合合价包干相结合的计价方式。投标人按照招标人提供的工程量淸单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每ーー项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该エ程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后,招标人将不予支付。投标人的投标报价，应是按照本项目的工期要求、建设地点，完成招标范围内已由招标人制定的エ程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。投标人一旦中标，本工程价款采用分部分项工程量淸单固定综合单价、部分项目固定综合合价方式确定:分部分项工程量清单计价部分:按投标清单的综合单价包干，工程量按实结算。项目措施费和其他项目费:固定包干价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化，结算不调整（安全文明施工措施费除外）。措施项目费必须单列,没有单独列出的,视为已经包含在投标报价中。其他项目费为周定价格，中标价即为结算价，无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化,结算不调整（暂列金除外）。材料（设备）价格的确定方式:（1）招标人根据设计图纸及使用要求在招标文件中对于图纸中主要材料推荐了几种品牌,投标人必须在招标人推荐的材料品牌范围综合合理报价,每种材料只允许有一个报价。若投标人中标,材料价格在投标清单中有报价的执行投标清单，若相同的材料投标清単中有多个不同价格或不同品牌则按就低不就高的原则调整材料价格。投标人须按投标清单中所报的材料品牌采购，如该品牌无法满足本工程的供货和施工需要，投标人须采购招标人推荐的招标清单中的其他材料品牌,而材料价格按其投标清单报价。（2）对于投标清单中没有报价的材料（设备）及招标工程量清单中设为“暂定价”的材料（设备）需重新推荐品牌,则新材料的价格按照以下原则确定:由中标人提供三家材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格，招标人可从中选定一家供应商的样板与价格,则此价格即作为该材料的结算价格;如招标人不同意选择中标人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经材料评审小组确定厂家、品牌及样板，山中标人与材料供应商签订采购合同，材料价格的结算原则按照以下规定执行:A.选定的材料品牌有综合价格的,按综合价格执行;无综合价格的,如在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》有报价的,按报价及合同附表下浮率执行。B.选定的材料品牌在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有报价的，按招标人与厂家确认的最终报价作为该材料的结算价。如中标人使用了未经看样定板程序确定的材料或未报招标人同意使用的材料，ー经发现，中标人须在当天将厂家和材料详细资料（含材料价格）报送招标人审批，如材料质量检测不合格，中标人承担一切返工责任;如材料质量检测合格,按招标人的询价作为结算价格,不执行上述A或B的材料结算原则。如中标人未使用经看样定板确定的材料，中标人除承担一切返工责任外，还须按合同的约定承担违约责任。工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增或变更项目，新增及变更计价按合同条款的约定执行。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。属于中标人自行采购的主要材料、设备,招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。投标人应对当地现有的交通道路状况进行充分调整,充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工,确定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案,确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅,并符合施工环保要求。投标人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其他费用。相关费用计入措施项目费中,在施工过程中包干使用,不论何种情况均不得调增。招标人按实际发生的费用在工程款中扣除，中标人不得有任何异议。投标人应加强周边环境保护,制定文明施工措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》实施,施工围蔽严格按照穗建质【2008】1008号文《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》实施，相关费用在投标报价中考虑。工程量偏差不调整综合单价。施工用水、电费由中标人按照水表电表数量向招标人交纳费用（本项目施工水、电费用由招标人承担）。.备选方案除招标文件第二部分项目要求另有规定,本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。.本项目不接受联合体参加投标。.投标人资格证明文件投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第五章《投标文件格式》中的“资格证明文件”。资格证明文件必须真实有效,复印件必须加盖单位印章。招标文件第五章《投标文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。.投标保证金投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。投标供应商与交款人名称必须一致,非投标供应商缴纳的投标保证金无效。交纳办法如下:1）采用银行转账方式的,应在投标截止时间之前到达政府采购代理机构保证金账户;收款单位:广东省机电设备招标中心开户银行：建设银行广州东宝大厦支行银行账号：44001400115059332288银行地址:广州市东风东路769号东宝大厦首层（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）投标供应商填写银行交款票据时,必须清晰填写投标大全称、投标人开户银行及账号、采购项目编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责,且与《退保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的,应符合下列规定：①采用招标文件提供的格式或政府采购代理机构接受的其他格式;由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具;有效期超过投标有效期30天;3）递交投标文件现场除银行保函（或《政府采购投标担保函》）外,不收取其他任何形式的投标保证金。如无质疑或投诉,未中标的投标供应商保证金,在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内不计利息原额退还。中标供应商的投标保证金,在中标供应商与招标人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。有下列情形之一的,投标保证金将被依法不予退还并上交国库:1）中标后无正当理山放弃中标或不与招标人签订合同的;2）将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定,将中标项目分包给他人的;3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。.投标有效期投标文件应在开标之日起至天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，耍求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期,有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。21,投标文件的数量和签署1投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份,投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符,以正本为准。2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明,其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字オ有效。4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。四、投标文件的递交.投标文件的密封和标记投标人应将投标文件正本和副本进行密封。为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容:（1）投标ー览表（复印件）；（2）投标保证金缴纳凭证复印件;（3）退保证金说明（原件）。每ー密封信封均应:（1）标明招标项目编号、招标项目名称,并注明“正本”或“副本”字样;（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。如果信封未按本须知第22.1条和第22.3条要求进行密封和标记的,采购代理机构对误投或过早启封概不负责。投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。.投标截止期政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件,超过截止时点后的投标为无效投标。政府采购代理机构可以按本须知10.规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下,政府采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。.投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。投标人在递交投标文件后,可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（政府采购代理机构）。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将被没收。投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。五、开标与评标.开标广东省机电设备招标中心在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。开标时,由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的机构检查并见证,经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。广东行机电设备招标屮心做好开标记录,开标记录由各投标人签字确认。.评标委员会的组成和评标方法评标由广东省机电设备招标中心依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成,招标人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。27,投标文件的初审投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查,以确定投标供应商是否满足资格要求;符合性审查,包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价,否则将作无效投标处理。投标价算术复核评标委员会详细分析、核准价格表,检查其是否存在计算上或累加上的算术错误,修正错误的原则如下:（1）开标时,投标文件中开标ー览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标ー览表（报价表）为准,评标后按就低不就高的原则确定其最终报价。（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准:（3）当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘枳与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。即当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准，并修改单价;当单价与数量的乘积大于合价,以合价为准，修改单价;（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值;（5）如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等未按招标文件规定的金额填写的,由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；（6）其他原则;①分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时,以价低者为准；②其它招标文件规定需耍修改的，均以就低不就高原则进行修改;（7）按就低不就高原则调整投标总价，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。（8）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。28,投标文件的澄清1评标期间,对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正,但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的印章。2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。.投标的比较与评价评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。.授标评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单,并编写书面评标报告。定标程序招标人应在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，对中标人和招标人具有同等法律效カ。.评标注意事项评委会除主动要求询标外,从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。为保证采购活动的公正性,除本须知第28条的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。六、合同的订立和履行.合同的订立招标人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同,但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2在合同签订前，成交报价人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的,亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给招标人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符,招标人有权取消其中标资格。签订政府采购合同后7个工作日内，招标人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。.合同的履行政府采购合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的,招标人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止或终止合同的,招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案。政府采购合同履行中，招标人需追加工程的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商签订补充合同,但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.1条的规定备案。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。为进ー步发挥政府采购政策功能作用,支持和促进中小企业发展,有效缓解企业资金短缺压カ,根据政府采购信用担保相关政策的精神,本项目欢迎供应商使用融资担保手段,并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。七、公告.政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。ハ、质疑如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标人或政府采购代理机构提出质疑。招标人或政府采购代理机构应当依法给与答复,并将结果告知有关当事人。投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。1）投标人对评标结果有质疑或投诉的，招标人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内,对质疑内容作出答复。政府采购代理机构:广东省机电设备招标中心联系人:张小姐联系电话真号码址：广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室邮编:5100452）投标供应商对招标人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的,可以在答复期满后15个工作日内,按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处地址:广州市仓边路26号8楼电话编:510030传真、履约担保36.1在收到中标通知书后的15日内,中标人应按中标金额的10%向招标人提交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。36.2中标通知书发出之日起15日后,中标人未按上款的规定提交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。十、适用法律37.政府采购代理机构、招标人及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。第四部分评标方法评标方法（综合评分法）根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准:ー、总则.评标委员会1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由/一位评委组成,包括:招标人代表丄人和专家ユ人。评委会负责全部的评审工作,任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避,采购当事人也可以要求该评审专家回避：1）三年内曾在参加该采购项冃投标人中任职或担任顾问的;2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的;3）与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的;4）评标委员会中,同一任职单位评审专家超过二名的;5）任职单位为招标人单位或与参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；6）参与招标文件论证的;7）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明,但该澄淸说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如有必耍,评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。.评标方法.!本次评标采用综合评分法。.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求,推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实カ强的中标人。.评标步骤评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标オ能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告,并排序推荐三位中标候选人。.评分及其统计.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定,评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较,评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分去掉ー个最高分和一个最低分,其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务得分。然后,评出投标人的价格得分。将各投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分山高到低顺序排列,综合得分最高的投标人为第一中标候选人,综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分次次高的投标人为第三中标候选人。二、初步评审.评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检査，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下ー阶段的评审,否则将被淘汰。.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能;或者实质ヒ与招标文件不一致,而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务:纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不ヌ找外部的证据。.评标委员会将审査实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。.无效投标的认定按《初步审查表》（见附表1）所列各项,投标文件不满足招标文件要求的,将被认定为无效投标。三、详细评审.详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。0.1技术评分:评标委员会就投标人对技术评审表中各项要求的响应程度等因素进行评分,各因素所占权重见《技术评审表》（附表2）,评分统计按本评标方法4.1条规定进行。.2商务评分:评标委员会就投标人对商务评审表中各项条款的响应程度等因素进行评分,各因素所占权重见《商务评审表》（附表2）.评分统计方法如前所述。10.3价格评分：.3.1将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。各评标价格中去掉ー个最高价和一个最低价后,剩余报价的算术平均值作为评标基准价格。当评标价格等于评标基准价格时得100分,评标价格每高于评标基准价格1%，扣1.5分，每低于评标基准价格1%,扣1分，至〇分为止，得分精确到小数点后两位。.评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配:评分项目技术评分商务评分价格评分权重（总和为100%）25%25%50%根据上述技术得分、商务得分及价格的综合评分及其权重分配,代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分,按得分从高到低排名（得分相同时,投标总价低者优先）。综合得分=技术得分+商务得分+价格评分X50%四、中标候选人.评标委员会将出具评标报告,并排序推荐两位中标候选人。推荐中标候选投标人名单:本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的,按下列顺序比较确定:（1）投标报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）；（3）商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人,排名第三的投标人为第三中标候选人。中标价的确定:中标价应以投标人须知27.2经算术复核的投标价为准;如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1:初步审査表（注:本表不キ需要投标人填写）序号审查项目要求符合性（是、否）1投标保证金按时、足额提交投标保证金,符合招标文件要求2投标有效期投标截止日后90天内有效3投标文件的完整性和有效性按招标文件第五部分的格式要求提供完整的投标文件,且盖章、签字有效3.1投标函提供原件3.2投标人法定代表人证明和授权委托书提供原件，且投标人授权代表还须提供本人身份证及投标人为其购买的近3个月社保证明资料（可供网上查询）3.3投标资格证明文件提供相关符合合格投标人资质证明的文件3.3.1资质要求（满足要求即可）建筑装修装饰工程专业承包ー级资质3.3.2安全证书建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》3.3.3项目负责人资格拟委派项目负责人的ー级注册建造师资格证书、注册证及安全培训考核合格证（B类）及投标人为其购买的近3个月社保证明资料（可供网上查询），报名时拟派建造师携带第二代身份证到场报名。3.3.4备案手续（仅限外地企业）外地企业需在广州备案且在有效期内,告知性备案已在广州城市建设网ヒ公布。3.3.5合同条款响应承诺按格式要求,提供原件3.3.6投标人业绩资格2011年1月1日至今至少完成一项工程造价在1500万元或以上的装修或装修改造项目合同和竣工验收报告复印件。,开标提供原件备査4工期和质量工期和质量符合招标文件要求。5投标报价投标价是唯一的固定价，投标总价没有ユ招标控制价6围标串标不存在以下串通投标情形:1、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的;2、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的;3、不同投标人的投标报价或者报价组成异常接近或者呈规律性变化的;4、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；5、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；6、不同投标人的投标文件相互混装的；7,不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同•台附属设备打印的；

8、不同投标人委托同一人投标的;9、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的;10、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专有技术的除外;11、评标委员会认定的其他串通投标情形。7检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函投标申请人须按要求在递交投标报名申请材料时提交由广州市或越秀区人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，证明投标人及其法定代表人在公告发布之日前10年内无行贿犯罪记录（若单位的营业期限不满10年，则按单位营业执照的成立日期起查询），行贿犯罪档案查询告知函自出具之日3个月内有效。结论.评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见,“是"标记为“〇”，"否”标记为“X”；.评审结论栏统ー填写为“通过”或“不通过”,出现一个“X”为“不通过”：.对结论为“不通过”的投标,要说明原因。

附表2:详细评审表（1.技术评审表、2.商务评审表（注:两表不需要投标人填写））技术评审表序号评审项目评审内容单项权重评分范围1施工方案项H施工方案可行性及对本项目的熟悉程度9分对比各投标人项目施工方案及计划等进行打分，优：9分;良：8-6分;中:5-2分;差:1ー〇分。2施工进度计划和各阶段进度的保证措施施工进度安排合理,满足总体工程关键节点的要求,并有具体相应的有效保证进度的措施9分对比各投标人进度计划的合理性、进度的保证措施可行性进行打分，优:9分;良:8-6分;中:5-2分;差:1-0分。3对本工程的有关施工难点认识对本工程的有关施工难点有独到的见解及充分的认识,措施得当,建议较合理4分根据对本工程的认识程度、建议等，对各投标人进行比较、评议,在4-0之间打分4技术、服务及执行方案针对本项目的各项详细方案1分根据方案的可行性、细致程度、具体程度等,对各投标人进行比较、评议,在i-o之间打分5质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付使用期等）质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付使用期等）2分对比各投标人提供的措施和保质保修服务综合对比进行打分，优:2分;中：1分：差:0分合计25分备注:评委对各投标文件进行比较后,根据计分方法进行相应地打分。评委签名: 日期:

商务评审表序号评审项目评审内容单项得分评分范围1财务能力,20。年度、2012年度盈利情况（依据会计师事务所出具的报告）财务能力,200年度、2012年度盈利情况（依据会计师事务所出具的报告）4分各投标人之间横向比较,第1名得4分,第2名得3分,第3名得2分,第4名及后得1分。2投标人信誉及履约能力投标人信誉及履约能力3分KISO9001系列质量认证体系;2、ISO14001环境管理体系认证;3,GB/T28001职业健康安全管理体系认证全部满足得3分，少ー项扣1分3市场信誉市场信誉2分1:银行颁发的企业诚信三A等级证明;2；2008年至今连续3年获得工商部门颁发的“重合同,守信用”；证书全部满足得2分，少ー项扣1分4业绩情况备注：业绩均提交合同和竣工验收报告复印件投标提供原件备査2011年1月1日至今完成工程造价在1500万元或以上的装修或装修改造项目业绩8第一项不得分,从第二项开始每项得1分,最高得5分2011年1月1日至今完成工程造价在500万元或以上的医院装修改造项目业绩每项得1分,最高得3分5获奖情况获奖情况（提交加盖公章的复印件）投标提供原件备査8分2011年1月1日来获建筑工程装饰奖类省级奖每项得1分,无得〇分,此项最高得8分:获建筑工程装饰奖类国家级奖每项得2分，无得〇分,此项最高得8分；备注；同ー工程项目的获奖只按最高等级计算,上述奖励合计最高得8分合计25分备注:评委对各投标文件进行比较后,根据计分方法进行相应地打分。评委签名: 日期:第五部分合同格式发包人（甲方）: 中山大学附属肿瘤医院承包人（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况工程名称:中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段3：3、5、9层）设施采购及相关服务工程地点：广州市东风东路651号承包范围：中山大学附属肿瘤医院东大楼装修改造项目（标段3：3、5、9层）范围包含：原有天花地面隔墙拆除后重新装修,涉及专业包括装修、消防、电气、通风、给排水、弱电等,施工总改造面积约为6911.81平方米。其中包含但不限于：①3楼将原小手术室、内镜室等区域改建为门诊诊室,并将原门诊区域进行局部拆除翻修,涉及改造面积约为2852.31平方米;②5楼整层重新改建后（除门厅上空、采血室、临检耗材库房、体液室及电梯厅无需改动）划分为图书馆、检验科、输血科及B超心电科,涉及改造面积约为2823.31平方米;③9楼将原图书馆搬迁后重新规划改建为肺功能室、ICU办公配套用房、信息科办公室及信息中心机房（另列专业标）,涉及改造面积约为1236.19平方米;④9层与10层之间增加内部楼梯;⑤1〜5层公共卫生间的改造。L4承包方式:综合单价包干和综合合价包干相结合的计价方式、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包项目竣工验收（含竣工图及施工资料汇总）等。1.5工期:本工程合同签订后日历月。1.6工程质量:合格1.7合同价款:本工程投标总价为元（人民币大写）：元,投标总价为合同价。详细报价清单见附件。第二条:发包人工作2.1指派为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。第三条:承包人工作3.1工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由承包人负责办理,但发包人应积极协助,如属政府部门指定须由发包人支付的费用,由发包人据实支付,其他费用由承包人承担。参加发包人组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交发包人审定,负责办理消防报建等承包人所需的各种申请审批手续。3.2指派为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施ェ,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包人负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。负责竣工资料的整理归档工作（共一式三套）。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施エ现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5施工中未经发包人同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作,并承担相应费用。3.7施工用水、电费由承包人按照水表电表数量向发包人交纳费用。8施工时需对现场及原有设备作好围蔽。第四条:关于工期的约定发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包人同意,不增加费用因发包人未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响,导致停ェ2小时以上（周一至周五）,周六周日停エ4小时以上工期相应顺延。因施工方原因,不能按期开工或中途无故停エ、返工而影响工期,工期不顺延。5改造方案实施时,不能影响其他的场所使用,施工前要对周围设备进行安全及卫生保护,上班时间必须保证医院正常使用，由于施工不当造成的损失由承包人负责并承担损失。第五条:关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和技术规范与国家现行标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽和中间工程验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。若发包人要求复验时,承包人应按要求办理复验。若复验合格,发包人应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由承包人承担,但工期不予以顺延。由于发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由发包人承担,工期顺延。由于承包人原因造成质量事故,其返工费用由承包人承担,工期不予顺延。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知七日内组织验收,并办理验收、移交手续,如发包人在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。7质量保修约定（详见附件）。第六条:关于工程价款支付及结算的约定本工程采用分部分项工程量清单固定综合单价、部分项目固定综合合价方式确定:（1）分部分项工程量清单计价部分:该部分为综合单价包干,工程量按实结算。（2）措施项目清单计价部分：该部分为固定价格,中标价即为结算价,无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化,结算不调整（安全文明施工费除外）。（3）其他项目清单计价部分：该部分为固定价格,中标价即为结算价,无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化,结算不调整。（4）中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填综合单价项目,此项目的费用视为已包括在中标的投标报价的其他单价和合价中,该漏项或未填综合单价项目费用结算时,经工程师计量的实际已完工工程量,与招标文件工程量清单工程量对比：两者相等时,该项目费用不得补计;前者比后者增加时,增加部份的费用采用上述定额计价办法进行计价,该项目按投标下浮率进行结算;前者比后者减少时,减少部份的费用采用上述定额计价办法进行扣减;无论两者相等还是增、减,投标报价漏项或未填综合单价项目的原招标文件工程量清单工程量不得补计;增项清单项目不作为签订合同及结算等的依据。（5）招标清单工程量清单如有偏差不调整综合单价。（6）审查工程预结算时,当发包人或其委托的咨询单位的结算终审核减额大于5%（不含5%）,所有造价审核费用由承包人承担。2工程变更价款的确定:本工程采用清单计价,除招标清单漏项、工程量变化、施工设计图纸变更、发包人下达的变更通知、承包人提出施工方案经发包人审批同意、本合同约定可以调整的措施项目、经发包人认可的变更指令以及不可抗力事件发生外,不再发生变更费用。如承包人擅自更改施工方法,其费用概由承包人负责。如发生以上允许调整情况的变更,则按以下规定调整:（1）分部分项工程项目费a,合同中已有适用于变更、签证工程的单价,按合同已有的价格;b.合同中只有类似于变更、签证工程的单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价,执行合同6.3规定;c.工程量清单中没有适用或类似的变更、签证工程（含新增工程）的单价或总价:承包人依据变更、签证工程资料、计量规则、现行《建设工程量清单计价规范》及现行广东省相关定额及清单规范执行,重新编制综合单价分析表、子目エ料机分析表及总价报监理单位初审,由监理人初审后报发包人审核。计价执行中标费率（利润、规费、税金等）,其中人工费和机械费按施工同期建委文件执行,主材价格的确定按以下规定执行:①投标文件中有的材料单价执行投标文件:若相同的材料投标文件中有多个不同价格则按就低不就高的原则;②投标文件中没有材料单价的,执行合同6.3规定,总价再税前下浮,下浮率=（1一中标价格/招标控制价）*100%。投标清单中材料变更的调整。如工程中使用了替换材料时,若材料规格仍与投标文件相符,则仅调整清单中综合单价的材料费,其他项目不予调整;如材料规格也发生变更时,按照本招标文件规定的新增、变更项目的计价办法执行。如投标清单综合单价仅辅材发生变更,综合单价不予调整。材料价格的确定按以下规定执行:①投标文件中有的材料单价执行投标文件；若相同的材料投标文件中有多个不同价格则按就低不就高的原则;②投标文件中没有材料单价的,执行合同6.3规定。（2）措施项目费该部分为固定价格,中标价即为结算价,无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化,结算不调整（安全文明施工费除外）。如工程变更引起安全文明施工措施发生变化,按照实际发生变化的措施项目调整安全文明施工费,不再下浮。（3）其他项目费该部分为固定价格,中标价即为结算价,无论施工条件或图纸或其他任何情况是否发生变化,结算不调整（预留金除外）；（4）现场签证工程费按6.2的变更计价办法执行（对签证项目中单纯计日工签证、机械台班的签证总价不下浮）。6.3承包人采购材料（设备）的计价规定:6.3.1发包人根据设计图纸及使用要求在招标文件中对于图纸中主要材料推荐了几种品牌,承包人必须在发包人推荐的材料品牌范围综合合理报价,每种材料只允许有一个报价。若承包人中标,材料价格在投标清单中有报价的执行投标清单,若相同的材料投标清单中有多个不同价格或不同品牌则按就低不就高的原则调整材料价格。承包人须按投标清单中所报的材料品牌采购,如该品牌无法满足本工程的供货和施工需要,承包人须采购发包人推荐的招标清单中的其他材料品牌,而材料价格按其投标清单报价。6.3.2对于投标清单中没有报价的材料（设备）及招标工程量清单中设为“暂定价”的材料（设备）需重新推荐品牌,则新材料的价格按照以下原则确定:（1）发包人根据设计图纸及使用要求在招标文件中对于图纸中主要材料推荐了几种品牌。发包人有权采用这些材料品牌中任何一种,而材料价格按中标价。发包人也有权不采用这些材料品牌,则新品牌的材料价格按照“材料（设备）单价确定的原则”执行。（2）投标清单未包括的材料（设备）及招标工程量清单中设为“暂定价”的材料和不属于招标文件中发包人推荐的材料品牌的新品牌材料,则新材料的价格按照以下原则确定:①由承包人提供三家材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格,发包人可从中选定一家供应商的样板与价格,则此价格即作为该材料的结算价格;如发包人不同意选择承包人报送的产品,则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选,经材料评审小组确定厂家、品牌及样板,由承包人与材料供应商签订采购合同,材料价格的结算原则按照以下规定执行：A.选定的材料品牌有综合价格的,按综合价格执行;无综合价格的,如在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》有报价的,按报价及合同附表下浮率执行B.选定的材料品牌在《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有报价的,按发包人与厂家确认的最终报价作为该材料的结算价。②如承包人使用了未经看样定板程序确定的材料或未报发包人同意使用的材料,ー经发现,承包人须在当天将厂家和材料详细资料（含材料价格）报送发包人审批,如材料质量检测不合格,承包人承担一切返工责任;如材料质量检测合格,按发包人的询价作为结算价格,不执行上述A或B的材料结算原则。③如承包人未使用经看样定板确定的材料,承包人除承担一切返工责任外,还须按合同的约定承担违约责任。6.4付款方式:6.4.1合同签订后且具备施工进场条件前10日内发包人支付合同价款总额的25%作为工程预付款。6.4.2预付款的抵扣方式:在进度款的支付中抵扣回来:抵扣方式:每次进度款抵扣25%,直至预付款抵扣完。6.5进度款：工程款按形象进度申报,申报间隔时间不少于1个月,按形象进度审核金额的90%予以支付,支付至合同总价的85%时停止支付。工程竣工验收合格并结算审批完毕后付至结算价的95%,余下5%作为质量保证金,按エ程质量保修协议约定的条款支付。若因现场实际工程量变化导致施工金额超过中标金额的10%,双方应及时签订补充协议。6.6工程竣工验收合格后,承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人。发包人自接到上述资料皿天内审核完毕,到期未提出异议,视为同意。并在」。天内支付扣除质保金后的结算余款。第七条:关于材料供应的约定承包人须在发包人招标主要材料推荐品牌中选择其中的品牌报价,中标后须按此品牌的中高档型号和材质采购,如投标品牌不能满足施工要求,可报发包人同意后选择其他招标品牌的材料。凡由承包人采购的材料、设备,须事先提供样板经发包人驻现场代表确认同意方可采购。材料进场