2022年高校教师资格证考试题库高分预测300题带精品答案(江苏省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。【相关知识点新教材已删除】

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地【答案】DCS7J7B5C3D10Y6R1W7K1T7G1T3A6F9M3HH10F4A7J3E9W6H6T5R4R8R6G8E10D2K2ZU2V3K4V6X7K2I1T8O9L2S9Z6E3Y10F52、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCT10M8H4H6B5Q9O1L3G1Z6U3B9I7B4X3HO5I1Z9B7A5Y4V1V2C8N6P1Q7E7T7U5ZK7Q6D6K10F4T5B2I10K5R8Q2X7G2A6K93、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】CCI9S4G6J5J7K5H9N2J9H10B5L6C2I7Z1HI5A3T9F2F10P9D4Y7J10R1G2Y6H5M6G3ZD5Z4Z5N6T7S9H10J4K6W8W5W10V8X9W14、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】ACM10F1J7E2W10Y9W7F4T10N2E8S10D4N1Y3HK2I1I3X8U7V6J7R6L10F6Z3Y5G1D7E8ZA7F3K8V1P4E7G7D5W10A4H3Z4U8P9L105、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。

A.另行组织人员施工

B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议

D.使用承包人文件【答案】BCU6S10N10S7V4S10C10Y1F9R4M7V10J10B3D2HB8Y5H1D4K3W2M3T9M3Z6V2J4H1R5I10ZU4C7P3N1L9K10C8C8H1D5F7S1N7V3V26、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCP7G5Y3M2N1V1E5L5K8S9N5W9H6W1F4HU7P3E6K6K1N2G10W2Y2Z5B7M1L6R1W3ZP5S9Y7U2V8U8A6F8U4L5Y1H10O10F2M17、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】ACU7G2C4O6Z4I6R10R9X4N10D4R1T7Z3Q2HF8X7E10G5A4N7C4U5V5V3G2O2X7M4P4ZX9X8K6Z1B3I9H6V10V9U8B10V3T2K10S38、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】BCX6L8E1K1B4J6A7R4F10C6F9K10H3N1K6HW7W9D3L7P2Y8M1K4F3P4N6Y5P9I5C8ZZ2R10D10C8X7L8Z5Y10N10N5G2V4B5W9Z99、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】CCV8M1N7K8B10G6E9B8K10C10O8M5U2P10L5HN1S3N5S6J10G10H10S2E9A8V3L5C10W4B1ZL6L8R1Y7Z9P7T8O1Z4R3O3D10G7U9T210、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACP4B2G1S3T1J4R1U4I3S4P10S8D10H2E9HI2R9H1Q8H4O1W7T10D9F9O6M3G7I5R3ZQ5S10T9H1D7O2I1D7H7N3Y8R6I3O6C711、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCI2C7B7H10R1P9N5B1Y4S8P1R10Z4L8T6HH10Y8U2L1V2J6E1J10U9V4Z5O3G8I2L8ZU3Q3I4N10Y9U8P9K8K3H10H10C7M1O6C112、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】CCZ8J3T6I1J3O8I1D7D9J1R9I4C5R9M5HD1U10U3I3J6H6C6G9Z3C4H5D8S6V4V5ZP5W5Z3E9C1Q4M3A4I4K7K7V3G3L2C513、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】DCH4S3Q5Z4F8R1S5J3E5K2X5E10A5I2M2HU7E2N3V6Q6O8C10U10V7W8L3F8A1P3B8ZP8J9T5W9J6N7N1H10X4B10R7C7I3D10L814、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权【答案】BCM2T1A8S6J7V3B2L8Y4M6Q6G6C3Z3A9HR9Y5W5V9H7M6U4N10H9T3J5H2D1L7K9ZU9F3E6O8U1N2O3P7Y4F3M3D8A4Z4Z515、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCQ3H7Y7E2Y1J1G7K3E1X1Z7V2C10T2I3HD8T10G4N1K4T2E6F2J7J8N2B10L4P5Y4ZM6Q4I6E7A1V8G1A6U6S8J2X3C1I1A1016、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACV4V4L1R10C9I5Y6W9E3U3C6U5M3D9V5HM6T3A6J8T5R4K9H2F9W6M5I4E8C5J4ZT5R3J2L5G1O8Y10X10Z1W7M2L5Z1X3M917、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】ACZ1N8A7U2V7I6Q10V4U3W4U5J8A1Y8X6HF10O6P7G6G7T1G10Y10P5E3P5P7L6Z2H7ZS4S6R4D4U7R3B7B1Z10A3Z7K6S6Y9K918、以下属于分类资料的是（）。

A.身高

B.年龄

C.贫穷富裕程度

D.性别【答案】DCE3Q9Q4W9M7C7N6P6T3Y5U2Q9B4O6V7HX7Z4M8F2E7F6I2N5Q8G10K3O9E4F1D4ZY3J7Q8P4H6S2R2L4Y4G10B4Q2M7X4Z119、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCB2J2Z1Z2T4S5G3J9D6A1O9I4X7E4T3HC2H5C2S1D3C3S10E6D1I1K4K4E5P6V5ZJ2U5R4L1N6W1C7J10Z3W9R10A7A5H5S120、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP【答案】ACT8S4L1T1Y1Z6N1L6N9I3A6V2Q8Q2W1HI9Y7D6K6E3X3O5E2J8D1U10Y5N1Q1Y1ZF2F3X4U7F2W6V1X3P6V2E4G9N3E7R321、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】CCS8H2H4G3U9P6K7B6O4C5O10T6X9H1D3HR2N8F9D2Z3T10H2R8O1K9X2N10X3P1J8ZE10W3E7H2F3H8Q3E10P6O10R1U8V7K2F322、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押【答案】DCG3C10L5Z4O7W8M5B1M10L2L2O7V7D10M9HB10U10F7U8H10I9K2A7O2V1I4W1Z6X3O6ZO1V5T2M1S6Q8O9H3O1U2F1L10X4D3P723、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】ACB1C2X5E2M1F10J7J10R7I3G8O7B2A1Z9HE6J10G5L9G9C5G9D7P6Q8T8L2D8Y4C4ZC8J5Z8G2U3P3G4G4K8W4V1D1F2O6R724、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。

A.直接按照最新规定完成勘察工作

B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作

C.向发包人提出遵守新规定的建议

D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作【答案】CCY10F2N1K9W9L2Q10C2Y9L8F1P6B5X1X4HM1Q8I6D6F7H3H2D1R6J9R4B2K2V10U9ZY8S9T4S3J10V1L8I5F7P6J2K7D10R4X1025、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批【答案】BCJ10J6J9M8O1B9Q6A4V4Q8V5A8O10L9N2HC4D6J9D5S4G3I1D5G6Y2W9Z1E9I5R7ZJ4F8G5Z2D9V2K9V10V5B5N4D6R2Q8S426、勘察合同中，属于发包人义务的是（）。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范【答案】ACZ3S9E4N8D3A5G3P9R8E8O9W7D6H3I6HB6F5S5X6O10H8I1U5F2R1Q8B6U2N7P9ZO6T5C4U4D1V6Y10Z5W9X9N8I2C5Q2H827、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCU1L9E8V4K5S6W3P2H3K5A8T7X10B1P8HH9Y8N7V6T10L5D9G5U5H3P6D7C9C7Y4ZA4U7Q10Y2F4F5I7U1A4D1B4V7I8R2D528、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】BCJ5Y6N10G6H2J8O1O6R7Z2H9K5A10W5B1HS9E6G8Y6T2Z9U8N7X1F3Y5Z5M7L10M1ZH6R6V1N1F5U7L9T10N7U6O6W5Z2B10R329、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书【答案】DCS9G5J9I2P6B9M4Q4Q3O9R2Q6A5A6V10HD2H6R2S10X4H1G3J7C9O9B5F10F5M1H6ZL2B10O10V9H4O8N4R4Z2C7X10F1D2C8X430、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】ACT7K10O3Q1M5U10Y7Q7X8K1Q8F6O2F6F3HT9D5S8S1X8C8X9C1L6O3A9R4A2M9X9ZV2M7B10C6Z3M3T1R1B4P5I1H10P2D6G831、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求【答案】ACM6M1X3L3B10K6O5I7P5J1X4O2C4L1V3HR6X5C7Q8U3S6Q3Z8T10K1V4G7I10O10S4ZZ7I9U8F8O3O4I2K9E5W5V4R9L4K2Z732、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】ACV6P6R3F9D8Z9A6L7F3C9G3L10E7Z5H1HV3R10K10V4D2K10L5A1A8Q9K2T7X10P2J10ZD1E9Z7B7T4L4V6C4N1F9W8Z7O5A1Y833、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架【答案】ACJ8D3E9B8C8R9T5B1Y4E10C3O5B9P9B6HY9A1W7R4P2K3H7L3I5B7A2L4D2B6I2ZF7X9U4J4P5J9M8Z2T1I9P10H2K9R5S334、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】BCC5R5D2S3J10T8J4M4W1U4V2G9O8C8X7HW10M4Z3A8J2M10C1L6U1Q6P6P1K5W4Y7ZK1R10N3P7W5H1O6K3U6M9K9Z2N5J7G435、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCJ10E10J10Q4V6B6T8M3S9D1V3Y7A2G1E4HJ3F2Q6I9D1S1K5S2V2R8F8B5N3A1V5ZZ1Y8M9Y6V10T5A6U5P2K7Z3Y1H10C8Z236、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】CCS4R8G3N1N5T5U7D8S8J10N2W5G10C8L3HA10F1Y4G4M5W8N7N8F1C7Q6M10T10N5J1ZY8B2M7W5Z3S1I2U2Q10I5F6P3A8M9U337、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCP10T7B5W2W7W7V2R7B5Y4Z10L2R1N1I6HJ9C2V5G3H1K3X7X4S3R6M2Y2R9K2P6ZJ2W9I8U2D10K2Z8D8E10E10G4R10N8Q4H838、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】BCM9N10Q8P6Z3L9M10X5W3Y8W9N7I3C3R3HW7R6B8D10I10R4J1R3Z3U3I7W9M4Z8P6ZG2T6G3W3F8W9L7X4E7M5F7I1V5G6A639、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法【答案】CCB6A4W10Q1C1A2Y9G1P6A3Y6C3I10E7J10HP10K1I5H5O8Z8P9M4A2M8L1V5Q4K3G1ZX1O7I8V4F4I10S7X5U5N9G3B7F8K7H640、国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用【答案】ACB8L5V9F5I5R2O8Q8C1K1C6V7A5Z2O5HN7O1C7A6Q10U5J3Z1V3O2W4I3H2Z7K8ZS5H1C9E10B9B5R6W6O10W4M5X10I10K5R541、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】CCL8J5G2L9S8K8C4U1Z8M8X10W7D5L6L2HU2I5Q8D3Q10I8Z3X1W3O4U9O9I1I8U6ZN9P10N7J3U5U10F4V7Y2P2T10V7W5Z4F1042、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权【答案】BCV2A6H8H8P5D5E10M10A8I9G5N8M6B10N1HY7T6W5J9A6Y3I2K7T9O4Z3I6Q4Q4B9ZZ5S8G3R1K1R4P3N9K6O2A4W8N7C8R543、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】ACK4F6B4I6B8D7B6R2T8Z1L5Z2O3O2S1HG2H6D1A6T9Q8L3G8E6I10Z10C1C7E3Z3ZK10S1X3X5B7Q2X5Y10U8S4C5P9R4R3Q144、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCT6J10I10D5N8S4Y5D6F3K9P10S10S7Y6V3HU4G3X9O2X9T6Z10B2D3U1N9L4A7H6O9ZW2J8E2H6O6W6D3C10M5G7O9L10L7A6N345、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】CCL6J8R2M6D7H1S4Z6I10D8E5Z7Z8I10Y4HL4L5C9D2F1E4U4O6U1Z4V9L5O9W2X5ZN6K9Y3Q7B6C9H3Z4H7O8B1S7P8T9I346、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】ACQ6P8Q4S6W6F5Z1H2V2S10A4V6R6G7Z7HC3G1R1U5W1Z8G6E4O7Z7F2O6C1X4M1ZM5Y1N1W4V5E2L7K6X4V3J9P4I6A6A947、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】DCB2O1X5R9V3F3T3B2B6O1P10D7U2U7P7HI7E9R5U2A8I10H4T2C9V6U2V4I10Y2Z10ZX10J9R9M5C1A7G10K7O10V9H6C10U8Q4O848、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的【答案】CCP4N1U3O3S7A3P10N6L4G7P9U4S3R4I10HW4B5T2E2M6R8U3X6A6H1M7I10M1D9D9ZN5S6X1O2V4O9I2M3D6U1Y8Z2R6A1B349、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】BCF1Z10P1C7O7A1S2M5F2G9J2T3S10O6Z4HA3T3P8D2E9Z6S10C9L10R6Z10X9U9I6J6ZU5Q7Y5P10V2N6L5B7N4Z3C8P6T8P4F650、关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】ACT1N1V5K1H10Z4S6T3F9D5I8G2A10D10X10HV1T7W7B1J3V9N3P4Z5I1T4M9R9I6W8ZJ5X9M10Q6M2I2Z8B7R4T1M5B6Z6Q6J751、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCR5Y3K8T4B3O2Z9O10R6A1E10S1N3H2M8HB10L9M8Y7P2Q3P6A6N7Q7F9H1V2O1U9ZS9X2V10T7Z1Z5R1J10I4T1I3Q4T3F9T252、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】BCI9F9Y4P3B3A1L5P4U7D8O4Z4M8P6H8HH6I8D6J10F6U7N6Z1B2I7U9W3X10D8W10ZO10S7A6N4K4K2L8O10X7F6R1B8X3X7S853、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度【答案】ACB9U3S6C3M2C10N6G4P1F4S9K4V8R8J5HE10A9R1W1J5P4O3X1T6W7O6H5V10S5H4ZT1U6V4U9S3J10W10A8Y10C4U9K3H8V8M954、履约保证有效期()。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】DCE7B4J7Y8F9C7C2A1B2M1U7B7H8W10P5HK4A9S6J10N3Z5B9B2Z6X3V8V4W2U4T1ZD3J9A3Y7P5T8A2V4D9I8Y2L10M2L4H755、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】CCJ10I8Y4Y7F3R6I9P9T6B9M2B7S9V7D4HE5O1W6X8N9E3Y6U2I3Y5P2B10G4E10Z8ZE2V8L4O9I2T9J4K3X1R4M3E2D10H2H956、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法【答案】CCT4L5A9K9S2A3Y10U7N6G5B4X5Y9F1Y2HD1E2F6U9R9I6F5A10Z6C9P3O1I3O2A10ZV1T7Z8N8F5Z7B7B10I6Y3E1O1F9H2C1057、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法【答案】DCH3M1V8Y3T2I3K6R7E7K9F4C6O8R7E7HR7L7C2J2J6U10W6N3B4E9G10C6Q2K7Q2ZS10S7R10S6C4U1E9U4H10Q2B5Z1W8N7Q458、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日【答案】ACA7R2S7S6M1H10D5R7A5R4K2J8G3L4Z9HH8J4R10M1O3N8B10X7W5P4P4P10A8T7T1ZV6K2E8E6J9E2Y3J1T1J10U9O9Z8X4P359、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法【答案】CCA10O6B5T4Q10I1S9I9X6C8N7U1A2C10B6HP7G1F7E10U5H1T8R3I5T5W6A9H5C6S1ZY2F10C1K4O5A8D3L1L7E10N3C5X1Y2F860、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】DCB1D8B4T10Z7G8A7D2U7Z7C5J2Y5D5M8HG6C3U4N3D9U5A5Z8N5E5N10Y5X8K5X2ZK5B1B1W9O5B8B8Q5D6C9S4H2N10Z9B161、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCS9C10R7S8Z7H6P9V4C7F2V3A4W3G7H8HV4T7W6R4B3I4D8H9V10O3A10D7L4P1X10ZR10D6L5P6A8D7O8K7E2W4A9V6V2T1D362、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】CCZ3S5T2Z9B2F3W2Z9F10S5Z6V4M8O1D7HM6X5H6S6X5M6L2W3C5B4P8M10M10I10T9ZE6M6H7N10N2T1V5D6T5N2X2Z7C10K2G1063、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】CCQ5C2C8J6O6T3E1P7K3L6T2Z7I9O4G7HK8E9J10C3S10W7M1R4C7A3R5Y5D6P7E7ZH7B2D10E8N2W5D9I10X5X2S2F3W10R1K364、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】BCO5H9X3X6K10Z1N4O9M10V6H1T7A9K2N2HS6W5F7D4Y4V5X9Z2Z4H4P9A8R1I10R4ZP1C9J8Z10D9M3H5A9L6H3J8E7V9B2W265、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】ACI2W7A6R1J7Y2I2R8C10Y2J10G6M1R6Q8HY2U2S1F1L1H2L2I1F6Z1D4H1C8Z2Y8ZR1K3O7S8L9U10B7W4O4C4R8T7M1D3W666、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】DCB7K10T10S6E4F6W10O4L1U4Y5O6L1R10H3HL8H9F1X5W7N10K3O6J10L5N1O10T1M7F2ZA1M2S10V8Q4Q7Q4O10P9P10W7F2E6N2V767、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】CCF7D7G9I8Q4E7Z2P2U3X8X5Z9G5X1J1HM9I8G9Z10G7U1S5U7O6Q2E5O3Y2K7B5ZT1L4S7W7H6D10Y2K6Z2S4T4Z5E10Z6L968、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。

A.暂列金额

B.价款调整

C.索赔

D.变更【答案】ACN1K5V1U10B4Q2V7P7T1M2Z4F4D4E1Z10HA4C6D8K1N9Z10V3S2R10T9F10S6K8V8B10ZS1Z8W2K6H6Y9Y6T8N5W9Q7T9V4K9A169、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优【答案】CCD1I7P3D10S8J1S7E7A4H10L6S5A6R5N5HO6A1K1A4A7H4M2Q10E8Z4V1K9Q3A5X7ZM6J8D5U9V3E8A1Y4D2O10X10S7P1B9H170、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间【答案】DCG10A6M9A6Y4P5T8D8N3N1X5E8X2O9C8HG1T3S4Y8O2Q8W1W1Z3S10L8C10Q7H7A7ZW1G8V6L7V3S8I10A8W2C1U2R6F5O7G171、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】DCR7I4O1B6G7G9W1U4H9U7I8S3U6S1T10HL6C9Y5D3U1N3U1L9N10U3H9T6P10A5G3ZI5T7Y8X9B8N2E5V2D2Y1Q4N9K8D5H1072、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】DCJ1H3Q9M9X10N9G3C7I3W7K1A6J2X9N5HK7S3C5D1I5O2U7G1B10N4A1N1W7Y6E4ZH4W5I9H4J10P8L5T3E2L5E2E9G2U10D273、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】BCB7G7P7G1G3Z9Z10R8H6B8Q4L9E4K10A5HW4L4C8Z5N1P5S9K3F9F1A2C2Q9Y10I5ZW4I1O1R3D2A9E7O6F8L1R3J5G1O3X374、AIA系列合同中的核心文件是（）。

A.A201《施工合同通用条件》

B.《工程施工合同》

C.《专业服务合同》

D.《裁决人合同》【答案】ACU1N6C5C3M1A7Y4R2E10Z8A8F3H2B4A1HR5M10G5D7I4D4T10Y10Y2X7C5D1S3L6R10ZR3Z7Q10K6V3K3L7G8L7Y6J7O6J5B3R275、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()

A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm

B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm

C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上

D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】CCK4J9F4O9N6A8T6V7C10F2N5P5K1I10U5HN9A2S3D1V4L3K1D7F1T2T3Y6R1S9B2ZG7O4I2F7X6K2W5H7S5R3X2J9X8R6K176、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】DCF9L5G4O9F10L7N7V6E4O5H8M5K1F4W1HC6J5E1G3N4Z1E6W1Z4A1N2O10D8R10S10ZD2O7R10S2T3Z9L7F6I4Q7J1G8L3Y4Q977、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCF2N5Z9A1P1I4Y4X10S3V7P5S10Y10F8F5HH3W2E9D3K8R6L2W8P10S8Y9R10A1X2D2ZU2N1T7K5L10N8M3D9I6Y3F9V2F4R9X878、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米【答案】BCG2H10M3W9N4W7R6X9W4B9A2P8H5Q3P2HF2I1L9N3C6N1D4U9V9E10T1U9T3E3T10ZD9Z6R8F9N8N7P6S2X7W4R8A9O5G2P879、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】BCL3B10C10E1C1R1Q5Z10L10H1T6K4R10X4V8HH7V9T9U5X4Z6P9V4G10B2U3F5M6L1U2ZS5W6R10Z9Q7R2G9M10P2N8T2D5H9J3Z480、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCK1J7A2T4U2S10X10L5Z5Q6X2A3S2X3S10HO5W8Q10A8C3C4F1P6V1Q6T9Q6X3S2A9ZY2J7G9I2V10D2S5U6Z8X4I9G4V10H5H281、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】DCF2J2N2Q10O4A3E7C5Y7F8D9D9G6F10O2HZ1R9V8E7A10J9Z8I9A5Y10V3R5C6H7W4ZK2O1L1J8H9X7O4Y3V3M10N5W4C5N8J482、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCG4D6K4A4K10U9Z3C10M9I2D1H2L4W4C10HV10L7A8G6V5I9B1T6B8F3T3G1S4O1O8ZB6S4A7Z4I4M5X5P9V6U9U4H9E6D3U683、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】ACY7H6T1U3R7O5M1T5N6B4J10F8Y10O10Z1HH8R1Z1E6N9N10C3M10G2D6T5F6B1U6I10ZG5W10S5D10H3R7M9D4F4R3Z4H10B5S2H384、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】DCW10G1K4C7K3I10C3B2P4L2N3I5O4Q10C1HL4C5J6Q3V10G4K1E7S5W3D2X2W5O7M9ZF1L6P10Z6I10N1X9G7H3X9Y7K1Q6D8H985、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】BCQ5R8C1P9C3X4B5C7O6T5K7J1B10Z8Y5HO6O4G8Q3K2D4I1P7A2H6J5L3B3W7F8ZE3L7N4S4N1R8W7P8V2X8F3N4U8L9C886、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方【答案】DCH2V3K6Y5M10V9T4J9V2C9K6W9T1A3X10HA4S1B4S4L7F10P10M8I2Z10Y10S3S3I2Z8ZO9E5U6F1R2F2G1X1W9C7A8Q2U9S4K1087、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】CCK4L5N3T4A2U6R6V1T1N6X9B8S8B4K5HK7H9K10G1L7I5Q7P10G9V5V5T10T3J10O9ZW8H9S3R5S7J10C3L3Y5M2C9N4M1F8G188、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】CCK2T2X5K4M5E1O10F7H5Q8I9K9S2K5J4HB6I6P10R10N6G5S6V8H1I10X1J4V4O5Q8ZS6N4W3P6D1S10W1M5A3N8M7K2W4T5I189、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】BCQ5P8E8R2X4K4Y1C4Z8S10N6E5V7X7E2HC7V7V5I3T8Y9C6B2T8M5Q3U1D6R6M4ZD8Z8O6I8O3U9Q6Q10W9G10Y5K3Z4O6E390、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】CCC1S8C4K2J9T3V8U1B9N8L9A2E1W1I7HU7E1B5Z10D10W6L5L7N7J9A6S7B9G1F10ZE3J3D5D2W2C6Q7E2Y3Y8J7M1B10T5R291、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】BCX3Z1W1N7K5A10J5E6I10A5K3G4U4K10J3HL5O10O6L2J4J5G1V4V2P4V5H10N4T8U2ZW6T9D6O3K4N1J3X7P10L1I10R9H10C2J392、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCW2Y7D2R4W5K4D4P4A9M10A4V6V3P8W6HV3O8C9T7B8L4P9A10V7V10K2O4N8K4W2ZU7H5A9D7J6I6N3Z4U1U2X10K6J5T9E1093、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。

A.4月1日

B.3月1日

C.3月20日

D.4月10日【答案】CCZ10C8F1N5E3N7O8T4D2E5H5R1V2G3D9HP4J8Q10S8Q9C5Z8Q9S9W7H10Y2W1I8F9ZY8E2X9W8V1Q7Q6C5Z7P2S9X2C7V3D694、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】ACE7U7H10V2B10R9X4N9P4S1V3H2P4Y4X8HN5Z1Q4Z6O3D3K10R3B2Z1E8W8T2A9F6ZV7Q9R10O2L1A3G3W7J2H8S10G1J1F1B795、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCC6M3C9G4V4W3O10K5F3F2R8S4B4X9V7HJ10J8O1T4L6I4B7B7W8L3E4V3C6H9E9ZL7L3T10R3W8Y6F7N7Z2L10V10L4Y5I8B196、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。

A.10g或10mL

B.100g或100mL

C.g或mL

D.1000g或1000mL【答案】BCT3U5M1S5C9J3J8T1Q7J2W10Z10D2D2F1HZ4D6V10L10O8L7T5V10J5C4Z5L5S9G8T6ZD5P8K10D1Z5I2V4M1A5B6L6Y5F1Z2J297、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACH1S6X4Q4Q5K2D9N3R6V7S6W10A1K1M6HF3X9P9U10L10U5B7U5L8D2G4M10E6N6N4ZK2X7V2Z6R9N6C8I10T1U8P4M9Q5F1M398、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCK8N9H9T9I9W1X4L2R8L9O3I1W4N7N2HE8D3Q10I8Y1E7I2S4Z3R1A4K5B2C2X7ZH8D8R6T10I2V6V3E8A7L10R6Q5G3J10Y599、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCN1A8U10P8L3L10J5K9K7U10C6E2N9E5V1HV8G3X1W4U5A6Y10Z8F6M6F8N4W5U5Q10ZE9T8W1U3H2V6X10P2M2E3E7H7D2A6G2100、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【答案】CCG7P6F2Q7V1X4I2O6T4C7N2J8Q9L6Y7HT7W4X10L10N5W7P10O4F7X7W7C1Z2Z9M10ZM2Z6K1D10Q6I4R8H7W8W2Y1T8Y6D5O8101、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点【答案】DCT8H4T4Y6N7R10T6H7R5L10Z2Y10B10Y5H5HO1F7U2F4N4V3M5P4T8U2D9L4Y7S3Q4ZM4S6C5V8B5I10L6H6C6E10V9S3A7K5D8102、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】CCD8S7J10E2K8K5E7V5T9F4Y10W1F7Z10N4HK7M1R2Z5R3I8D6F1T3N2E8P10K3K9P10ZZ9Q4E9T9J6R5Q9V8F8J5Y9Q3I6H6G8103、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCM1S7F4I6A4P9P6Z6F5N7N5R10V10Y4Z10HA10D8P6O1H5L3G1I4R10M5F9Q2H2D7O4ZX4A10C7M5M10A7B6T8E2S3B6N3M2W3O10104、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。

A.转移占有

B.不转移不占有

C.转移不占有

D.不转移占有【答案】ACS6H5R2O6R6F9H8A4T3B7F8G8N7Y4P1HW6K7R8U4S8K2G2E3M9R3Y8V3A2N8F4ZO5G4W9A1G1O3B5O1D1G2I5Z5U4M1S9105、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。

A.法人

B.法定代表人

C.法人或者法定代表人

D.法人和法定代表人【答案】ACW9I4L5T7L6X3N8U7B9J6L4X8W10V3Q2HV7S9O7E6X3R7H3Y8U6C9C10V3K6I10N7ZC1H8S9K8Y5J8T8A3U7F10Q10U1A5U4P7106、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】BCT5Z9U9A8D10Y4O8A6X4P3R7N2C1D4F10HC6U4Z1R5Q7N6T6Y10W8C6H2K4E5S5O1ZV7O4E5S10K8E9K4O6U10O10H9W5A5Y1D3107、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】CCU3N5N6P6D1W4W9J2C9I9T6Q2O2O5W5HL5D3L6E7T2J7Y6C8R2I9J6I7C4D7G10ZS4Y9K2G10B8T8R7N6B2E6F6P10M7V1F6108、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】BCR8O6B3W6B8A2F9P2Y5J1I4J10C10F8S3HR8O3R8Y8M3Q5B7I8I3D10I1O9R2O4L10ZP3C8V4L8H7G8P5U10U3V2F5Z7G9M9M1109、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】DCK6L1E9V7I4L8O2G3N10B3P4T9M6L1X3HA3F10A8J3T10B6C5X7A5F3G6F9M5W1Z2ZC6T9B10S4R4A4J6B3O2S6W2W10Y7N4W5110、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人【答案】DCK10J6D10R3G10D5F8U5V9F9R3O8U1G6N6HP3H10Y7P8S10B9T1D10T1T2Y3P8I5G9Q4ZL10K9A7Z10V5T4L10Z5Q5P3M9G2J4U8G1111、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】BCQ2M4F9J7P7L3J9R5C3G4K4V10K9S10L1HW6W5E6D6Y5T5I5U4K4T7R4O4R1N5O7ZS5M6G1O2Y8E5V8O3X2T3I7R2G9W7O5112、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6【答案】ACX1L10B9Z10M9Y2G5W4N5D6P6H2D8Q7Y1HW9I4T3P10S4G10U4S3P10I6N1D5Z7J9H1ZZ6O3J6I7E3Q9I8C10Q7C9E7Q2A8K3T1113、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCA10O3G1Z3J9T2U2H8Z8Y10C1U2V2C8Q9HY8U9G1H7D2C7C8N4B6W4P6O9K2R2T2ZN2J10K1D6L8N4V10J5A3F8E6C5B4L8S7114、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门【答案】BCK9L3S7E3D2V1N6P3Y6N4H8F5M1Q7N5HP2A2M5B2Y1A1U1L5Y2E9G10I8K5X4S8ZI6X3O10J5S1Z6E2J10S2M5W6W7M10F7T8115、菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染【答案】BCB9X3S6K6K5W5V8B4K2J7T4O6O9K2A7HR10M8Y4T5S7V6U2O9Q1T6J2O4J1Y7L3ZM5G5K1R10B9D1F3N9V7G4J2T3I10O6I6116、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】CCQ2F9L8O7S5F6V3H8G7U6K1C10E2Z2Z2HW2X2J10J8B9B9I5W7W8C3E7J6W8R10W6ZP6O10X10Q9I6Y4A1V8B8Y8J2C8Y5W7H9117、以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】BCE7Q4N9Z1N6Y7U1R6R5F7Z4O5M10F1N8HJ2L7M5L7X4W8H1I4Q1X8P7G7W5L5T10ZI10S6R6J4P7L9K4V4T4Y8T6Y10C4U1N7118、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010【答案】BCG6B6Y8P9L3D7Z7V5G6P5D3V3N2V7T4HT7Y10F5M6A3K4I10V8F10V9H9E3G4D8D9ZZ3L1R10U2W3I10R1I10X3B1C5I8Y8O6B6119、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】DCQ8O5Z7Z9Y8E3T1V3O3Y10Q5X2O9G10D8HP4C9B2L2D10Z4W4V6O10F2L2T5M10X8M2ZD9W6O10G4B10T7W6L9V9Q7Q8H7S8U9Z5120、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】BCF7C9N9T7S6G2R8U8J2D2N9Z3Q8D6B5HC5O6I9Q5I4Y9C8D6U8Y2I3N8J4B8O7ZW8O6G7E7Q5E7W9S1T5W8D4W10B8W4J4121、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】DCO1F2C7G2W6M5L9O9W8Q2O8C9R4Q4K3HS4P6R4Z5O2V1S7Q7G1P6E10J3D4B2Z7ZT9V3B2I2K4W9E9H2Z4L9U4D4A5B8O2122、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】BCI8U9U5C9Y6O9U4W2N7P7C1M10B8Q2E4HP1B7H8K4J5K8E8A8M2F2F9R6D9N2A1ZY6D10T5U9R3R1O1B5I3B8I8K5Y7T9L4123、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底【答案】ACN8B6L6T2E5S5C8B3O1O2F7D2E4Y4M10HV7R9H10G4M10H2W7V10Q10J6O6Z8X4S5W4ZF7S5B4G9O10G6I1H3W3E5Q5D7T2I10I9124、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCH4V8W3N3M4G4M1T9D8O1K5U4B9A1Z7HV2O2N9R6B8V10V5K7E2J10F5C3D7O2R6ZY7E10U5Y5E3W5F4M3I1T4Q10B8O3G6D10125、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACN1N2Y5U9Z5H2O1M1T2L7N9G8M8S5C3HS3P4X9J4H5Z9E10G4I7X5I9H9N8N2X2ZZ3D1U10H7Y7B2M7U4Z1P5Q10J1A1I2S5126、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】ACZ4C6Q5K8X1A8R9D9V4O6F5P5J4S4Y3HN8K7X1U7C10C6Z10B5P5R1B7Z9F7A9U4ZC4H2D7S1X5M6J1J3A4Z5C1B7H7J2F10127、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】CCK4M2J4H3J8V4V10E4O7X10T6U10N10P5D3HN2L9P9C1J10H3U3Z8W9U6Q10N7Q2W2H5ZG7C9E9X10K4N10J1S3U5Z