FIDIC合同条件及应用分析

1、FIDIC合同条件及应用分析 武汉大学水利水电学院 教 授 国 际 工 程 项 目 高级顾问 周瑾如第一节FIDIC及FIDIC合同条条件第二节EPC模式式的概念念、特征征与适用用条件第三节EPC合同同与合同同关系第四节FIDICEPC合同同条件的主要要内容第五节FIDIC合同条条件应用用第六节案案例分分析及讨讨论FIDIC合同同条件及及应用分分析一、工程程承包模模式第一节FIDIC及FIDIC合同条条件承 包 内 容 工程承包模式 项目评估 融资 规划 设计 设 备采 购施工 安装 竣工 移交 施工承包(C) - - 设备供货或设计施工总承包 (DB) - - - - 规划设计采购施工总承包

2、（EPC） - - - - - 交钥匙总承包（Turnkey） - - - - - - 建造运营移交 （BOT）-运营移交- 设计建造运营 （DBO）-二、FIDIC与FIDIC合同条条件FIDIC指国国际咨询询工程师师联合会会，于1913年成立立，目前前约有70余个个会员国国，我国国1996年加加入。（一）原原版FIDIC合同条条件（1）“土木木工程施施工合同同条件” （1987年第4版）（红皮书书）（2）“土木木工程施施工分包包合同条条件”（1994年第第1版）（3）“电气气与机械械工程合合同条件件”（1987年第3版）（黄皮书书）（4）“设设计施工工与交钥钥匙工程程合同条条件”（1995

3、年第第1版）（桔皮皮书）（5）“业主主/咨询询工程师师标准服服务协议议书条件件”（1990年）（白皮书书）（二）新新版FIDIC合同条条件1.“施施工（C）合同同条件” （新新红皮书书）（1999年新新版）多边银行行协调版版（2006年年）2.“生生产设备备和设计计-施工工（DB）合同同条件”（新黄黄皮书）（1999年新新版）3.“设设计采购购施工/交钥匙匙（EPC）合合同条件件”（银银皮书）（1999年新新版）4.“简简要合同同格式”（绿皮皮书）（1999年新版版）5.“设计施施工运营营（DBO）合合同条件件”（金金皮书）（2008年年版） 6.FIDIC、多多边银行行施工工合同条条件（20

4、05年年、2006年年、2010年年新版）1.FIDIC施施工合同同条件（1999版版）1）概念念Construction（C）ContractConditions施工合同同条件承包商承承担施工工用于工程程项目施施工2）组成成第1部分分合合同通通用条件件（20条163款）第2部分分合合同专专用条件件编编写指南南附件件（保函函、协议议书等格格式）3）适用用条件业主提供供设计承包商承承担部分分设计及及施工工程师监监理固定单价价合同月支付4）提出出原因及及效果提出原因因：业主主便于分分别控制制设计、施工效果：业业主投入入管理多多项目周期期较长易引起索索赔2.FIDIC生生产设备备和设计计-施工工合同

5、条条件（1999版）1）概念念Design-Build（DB）ContractConditions设计-建建造合同同条件供货商承承担生产产设备设设计及制制造用于工程程项目设设备供货货或承包商商承担设设计及建建造用于房屋屋建筑、路桥等等工程项项目设计计及建造造总承包包2）组组成第1部分分合合同同通用条条件（20条167款款）第2部分分合合同同专用条条件编写写指南附件件（保函、协议书书等格式式）3）适适用条件件业主提供供业主要要求供货商承承担设备备设计及及制造供供货或承包商商承担工工程设计计及施工工工程师监监理固定总价价合同（按合同同规定调调整）阶段支付付4）提出出原因及及效果提出原因因：便于于协

6、调设设计与建建造缩短工期期效果：业业主控制制减弱承包商风风险加大大但主动动性增加加3.FIDIC设设计采购购施工/交钥匙匙工程合合同条件件（1999版）1）概念念EngineeringProcurementConstruction（EPC）ContractConditions规划、设设计、采采购、施施工总承承包合同同条件承包商承承担规划划、设计计、采购购、施工工总承包包用于电力力、化工工、石化化、石油油、地铁铁等基础础设施工程项目目2）组成成第1部分分合合同同通用条条件（20条167款款）第2部分分合合同同专用条条件编写写指南附件件（保函函、协议议书等格格式）3）适适用条条件业主提供供业主要要

7、求承包商承承担规划划、设计计、采购购、施工工业主代表表管理及及监理适用于隐隐蔽工程程不是太太多的项项目固定总价价合同（按照合合同规定定调整）阶段支付付4）提出出原因及及效果提出原因因：便于于协调设设计与建建造缩短工期期效果：业业主控制制减弱承包商风风险加大大但主动动性增加加4.FIDIC简简明合同同格式（1999版版）1)适适用范围围小型工程程项目业主提供供设计、承包商商施工或承包商商设计、施工无工程师师介入，可聘用用业主代代表总额价，月支付付或阶段段支付2)组组成（1）协协议书及及附录（2）通通用条件件（15条52款）（3）裁裁决规定定（4）指指南注释释1999版FIDIC合同条条件的条条款

8、结构构注：括号号内数字字表示条条款数目目序号新红皮书新黄皮书银皮书绿皮书1一般规定(14)1.一般规定(6)2业主(5)2.业主(4)3工程师(5)业主的管理者(5)3.业主代表(2)4承包商(24)4.承包商(4)5指定分包商(4)设计(8)设计(8)5.由承包商设计(2)6职员和劳工(11)6.业主的责任(1)7生产设备、材料和工艺(8)8开工、延误和暂停(12)9竣工试验(4)7.竣工时间(4)10业主的接收(4)8.接收(2)接上表注：括号号内数字字表示条条款数目目序号新红皮书新黄皮书银皮书绿皮书11缺陷责任(11)9.修补缺陷(2)12测量和估价(4)竣工后试验(4)竣工后试验(4)

9、13变更和调整(8)10.变更和索赔(5)14合同价款和支付(15)11.合同价格和付款(8)15由业主终止(5)12.违约(4)16由承包商暂停和终止(4)17风险和责任(6)13.风险与责任(2)18保险(4)14.保险(3)19不可抗力(7)20索赔、争端和仲裁(8)15.争端的解决(3)5.FIDIC设设计建造造运营合合同条件件（2008版）1）概念念Design-Build-Operate（DBO）ContractConditions设计建造造运营合合同条件件承包商承承担设计计及建造造，并承承担运营营管理用一房屋屋建筑、路桥等等工程项项目设计计及建造造总承包包以及运运营阶段管管理2）

10、组成成经1部分分合合同通用用条件（20条条195款）第2部分分合合同专用用条件编编导指南南附件件（保函、协议书书等格式式）6.多边开发发银行指下面九九个国际际金融组组织非洲开发发银行（African Development Bank）亚洲开发发银行（AsianDevelopmentBank）黑海贸易易与开发发银行（BlackSeaTradeand Development Bank）加勒比开开发银行行（CaribbeanDevelopmentBank）欧洲复兴兴与开发发银行（EuropeanBank forReconstructionandDevelopment）泛美开发发银行（Inter-Am

11、ericanDevelopmentBank）国际复兴兴与开发发银行（International Bankfor Reconstruction andDevelopment）伊斯兰开开发银行行（Islamic Development Bank）北欧发展展基金（NordicDevelopmentFund）（三）FIDIC合同同条件的的特点（1）国国际性，通用性性国际公认认的做法法（国际际惯例）（2）公公正性，职责分分明（3）程程序严谨谨，易于于操作（4）修修改FIDIC合同通通用条件件形成各国各工工程项目目合同专专用条件件合同专用用条件效效力高于于合同通通用条件件（四）FIDIC合同同条件的的应用

12、（1）国国际金融融机构贷贷款项目目直接采采用作为为合同通用条条件（2）各各国业主主修改采采用作为为合同通通用条件件并修改编制制合同专专用条件件（3）研研究合同同分析对对比时采采用（4）合合同谈判判中采用用（5）项项目实施施中应用用（6）原原版本和和新版本本均可选选用第二节EPC模式式的概念念、特征征与适用用条件一、EPC模式式的概念念Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设设计采采购施施工20世纪纪80年年代首先先出现在在美国，其后广广泛应用用FIDICEPC合合同条件件（1999年版）（1）概概念承包商承承担设计计采购施施工总承承包多用于电电

13、力、化化工、石石化等项项目（2）提提出原因因及效果果提出原因因：便于于协调设设计、采采购、施施工缩短工期期效果果：业主控控制减弱弱承包商风风险加大大但主动动性增加加（3）合合同关系系（4）支支付方式式总价合同同,按合合同规定定进行调调整监督管理理（5）派派生类型型设计采采购施施工管理理（EPCm模模式）设计采采购施施工监理理（EPCs模模式）设计采采购施施工咨询询（EPCa模模式）二、EPC模式式的特征征（1）承承包商承承担规划划设计、采购及及施工风风险（4.1款款）（2）业业主或业业主的代代表管理理工程实实施（3.1款款）（无工程程师这一一角色）（3）不不适用于于包括隐隐蔽工程程太多的的项目

14、（序言）（4）采采用总价价合同，按合同同规定进进行调整整（14.1款款）（5）物物价调整整由业主主在合同同专用条条件中规规定（13.8款）三、EPC模式式的适用用条件（1）“业主的的要求”需明确确工程目目的、范范围、功功能、标标准等（序序言）（2）投投标人需需准确了了解“业业主的要要求”，提交技技术可靠靠、价格和工期期合理的的投标书书（序言言）（3）业业主注重重对承包包商及其其分包商商资质和和经验的的审查（4）承承包商对对分包及及承包管管理能力力强（5）签签约前业业主与承承包商有有充分的的商讨（序言）（6）总总价相对对宽松（前言）（7）业业主有限限控制（序言、前言）第三节EPC合同同与合同同关

15、系一、EPC合同同与合同同关系总承包合合同业主承承包商分包合同同分包商1.业业主与承承包商签签订总承承包合同同2.承承包商与与分包商商签订分分包合同同3.业业主与分分包商无无契约关关系4.分分包商违违约即承承包商违违约（4.4款款）二、EPC模式式业主对对分包商商的控制制1.承包包商不得得将整个个工程分分包出去去2.业主主审批分分包商资资质、实实力、经经验3.分包包商违约约即承包包商违约约4.业主主指定分分包商，承包商商可提出出合理反反对意见见第四节FIDICEPC合同同条件的主要要内容20条166款款中重要要条件讲讲解第 2条条业业 主第第4条承承包包商第 8条条开开 工、延误和和暂停第13

16、条条变变更与与调整第14条条合合同价价格与支支付第20条条索索赔争争议与仲仲裁2雇雇主主 THEEMPLOYER2.1现现场场进入权权RightofAccess to theSite（1）雇雇主收到到履约担担保后应应给予承承包商进进入并占占有现场各部分分权利（2）雇雇主未给给予该权权利，承承包商可可索赔费费用与工工期索赔费用用及利润润计入合合同价（3）承承包商原原因导致致，无权权索赔2.2许许可可、执照照或批准准Permits,LicencesorApprovals雇主应合合理协助助承包商商取得与与合同有有关的法法律文本、海关关许可等等2.3雇雇主主人员EmployersPersonnel现场

17、雇主主人员应应与承包包商合作作2.4雇雇主主的资金金安排EmployersFinancialArrangements雇主收到到承包商商付款要要求28天内，提供资资金安排的合合理证明明2.5雇雇主主的索赔赔Employers Claims（1）雇雇主可向向承包商商索赔款款项，可可从承包包商的支付款中中扣取（2）可可延长缺缺陷通知知期4承承包商THECONTRACTOR4.1承承包商商的一般般义务ContractorsGeneral Obligations（1）设设计、实实施和完完成工程程，包括括隐含要要求的工作作，并修修补缺陷陷（2）提提供人、机、料料及文件件（3）对对施工的的完备性性、稳定定性

18、、安安全性承承担责任（4）提提交施工工安排及及方法细细节（5）对对设计的的永久工工程负责责（6）提提交竣工工文件、操作维维护手册册4.2履履约约担保PerformanceSecurity（1）应应符合合合同专用用条件中中规定（2）收收到中标标函后28天内内向雇主主提交（3）格格式按合合同规定定，由雇雇主批准准的实体体提供（4）担担保期至至竣工及及缺陷修修补（5）雇雇主可索索赔履约约担保情情况：到到期未延延、未赔付雇雇主的索索赔、未未及时纠纠正违约约、违约终止合合同（6）雇雇主不应应超权索索赔（7）履履约证书书颁发21天内内，退还还履约担担保给承包商4.3承承包商商代表Contractors R

19、epresentative（1）承承包商代代表全权权行使用用权力或或授权（2）承承包商代代表姓名名及资料料报批（3）承承包商代代表全部部时间投投入（4）承承包商代代表撤换换须征得得同意（5）承承包商代代表语言言流利4.4分分包商商Subcontractors（1）承承包商不不得将整整个工程程分包出出去（2）分分包商违违约即承承包商违违约4.5指指定的的分包商商NominatedSubcontractors承包商对对业主指指定的分分包商可可以合理理（有依依据）拒拒绝4.6合合作作Co-operation承包商与与雇主人人员、雇雇主其他他承包商商、公共共当局的合合作4.7放放线线SettingOu

20、t承包商对对放线、定位负负责4.8安安全全程序SafetyProcedures承包商应应遵守安安全规则则、保障障现场人人员安全、清除除障碍物物、提供供围栏、照明、保卫等等4.9质质量量保证QualityAssurance承包商应应建立和和遵守质质量保证证体系4.10现现场数数据Site Data（1）雇雇主应提提供地下下、水文文、环境境资料数据（2）除除5.1款设计计义务提提出的情情况以外外，承包商对对此类资资料的核核实和解解释负责责，雇主对此此类资料料的准确确性、充充分性和和完整性不不承担责责任承包商对对不能核核实的资资料不负负责任（5.1）4.11中中标合合同金额额的充分分性Suffici

21、encyoftheAcceptedContractAmount（1）承承包商已已确认中中标合同同金额的的正确性和充分分性（2）中中标合同同金额已已包括完完成承包包商全部义务费费用4.12不不可预预见的困困难Unforeseeable Difficulties除合同另另有说明明以外：（1）承承包商被被认为已已取得工工程风险险意外事件件全部必必要资料料（2）承承包商签签约接受受预见到到的工程程困难和职责（3）合合同价不不因未预预见的困困难和费费用而调整4.13道道路通通行权和和设施RightsofWay andFacilities承包商承承担道路路通行设设施费用用4.14避避免干干扰Avoidan

22、ceofInterference承包商应应避免产产生不当当干扰4.15进进场通通路AccessRoute（1）承承包商应应维护进进场路、设立标标志（2）雇雇主不保保证进场场路的适适宜性和和可用性性，发生费用用由承包包商承担担4.16货货物运运输TransportofGoods承包商负负责货物物包装、运输、装卸4.17承承包商商设备Contractors Equipment用于工程程施工的的承包商商设备视视为工程程施工专用用4.18环环境保保护Protection of theEnvironment（1）限限制施工工作业引引起的污污染、嗓嗓音（2）排排放符合合工程所所在国法法律规定定4.19电电

23、、水和和燃气Electricity,Waterand Gas承包商负负责提供供施工用用电、水水、气4.20雇雇主设备备和免费费供应的的材料Employers EquipmentandFree-IssueMaterial雇主提供供设备、材料的的取费与与免费4.21进进度报报告ProgressReports月报告内内容及提提交时间间4.22现现场保保安SecurityoftheSite承包商负负责阻止止未经授授权人员员进入现现场4.23承承包商商的现场场作业ContractorsOperationsonSite承包商应应清理现现场4.24化化石Fossils（1）现现场化石石、文物物置于雇雇主照管

24、管和权限限下（2）承承包商处处理此类类物品工工期及费费用可索索赔按3.5款商定定或确定定8开开工工、延误误和暂停停COMMENCEMENT,DELAYSANDSUSPENSION8.1工工程的开开工CommencementofWorks（1）雇雇主不不少于7天前向向承包商商发出开开工日期通知知（2）除除非专用用条件另另有规定定，开工工日期应应在合同生效效后42天内8.2竣竣工时间间Timefor Completion指完成全全部工程程且竣工工试验通通过8.3进进度计划划Programme（1）承承包商收收到开工工通知后后28天天内提交交详细进进度计划划（2）承承包商应应修订实实施进度度计划（3

25、）进进度计划划内容（4）雇雇主收到到进度计计划21天内给给出评论论（5）承承包商应应及时反反映可能能对工程程造成的的不利影影响8.4竣竣工时间间的延长长ExtensionofTime forompletion竣工时间间可延长长的情况况：（a）发发生了变变更（b）合合同中提提到的可可延期（c）雇雇主方人人员或雇雇主的其其他承包包商导致致的延误误8.5当当局造成成的延误误DelaysCaused by Authorities工程所在在国公共共当局延延误或打打乱了承承包商的工工作，可可延长工工期8.6工工程进度度RateofProgress承包商原原因拖期期，承包包商应自自费加快快进度8.7误误期损

26、害害赔偿费费Delay Damages承包商未未能按竣竣工时间间完成，向雇主主赔付以以日计误期损害害赔偿费费，日赔赔偿额及及封顶额额见合同同专用条条件8.8暂暂时停工工SuspensionofWork（1）雇雇主可随随时指示示承包商商暂停工工程，并并告知暂暂停原因（2）承承包商应应保护、保管该该暂停工工程8.9暂暂停的的后果Consequences of Suspension承包商可可对非承承包商原原因导致致的暂停停提出工工期和费费用索赔，按3.5款商商定或确确定8.10暂暂停时对对生产设设备和材材料的付付款Payment forPlantandMaterials in Event of Su

27、spension非承包商商原因导导致的暂暂停，使使得生产产设备的的生产或或生产设设备或材材料的交交付被暂暂停达28天以以上，且且承包商商已标明明上述生生产设备备或材料料为雇主主的财产产，承包包商有权权得到未未运到现现场的生生产设备备或材料料的预付付款8.11拖拖长的暂暂停ProlongedSuspension（1）暂暂停持续续达84天以上上，承包包商可要要求复工工（2）雇雇主28天内内没有回回应，可可视为暂暂停工程程删减如暂停影影响到整整个工程程，承包包商可终终止合同同8.12复复工Resumption of Work发出复工工指示后后，承包包商和雇雇主对对受暂停停影响的工程程、生产产设备、材

28、料进进行检查查，承包包商对其修修复变更和调调整VARIATIONSANDADJUSTMENT13.1变变更权RighttoVary（1）变变更的提提出在颁发接接收证书书前任何何时间，雇主可可通过发发布指示示或要求承承包商提提交建议议书方式式，提出出变更（2）变变更的执执行承包商应应执行变变更，除除非承包包商立即即向雇主主附上根根据发出通通知，说说明承包包商难以以取得变变更所需需要的货货物；或变变更将降降低工程程安全性性或适用用性；或或变更对对履约完成成产生不不利影响响；雇主主接到此此类通知知后，应应取消、确确认或改改变原指指示13.2价价值工程程ValueEngineering（1）承承包商可

29、可随时提提交下述述有关内内容建议议书（自费编编制）（i）加加快竣工工（ii）降低雇雇主的工工程施工工、维护护或运行行的费用用（iii）提高高雇主的的竣工工工程的效效率或价价值（iv）给雇主主带来其其他利益益13.3变变更程序序VariationProcedure（1）在在雇主出出变更指指示前要要求承包包商提交交变更建建议书（2）承承包商书书面回应应照办与与否（3）承承包商提提交的书书面变更更建议书书内容包包括：（a）对对建议要要完成工工作的说说明及实实施的进进度计划划（b）对对原进度度计划（见8.3款）修改的的建议（c）对对变更估估价的建建议（4）雇雇主应书书面回复复该变更更建议（5）雇雇主发

30、布布变更指指示（附附有记录录费用要要求）（6）承承包商确确认收到到变更指指示（7）按按3.5款商定定或确定定对合同同价包括括合理利利润的调调整13.4以以适用的的货币支支付PaymentinApplicableCurrencies按变更工工作费用用实际或或预期货货币比例例或规定定的合同同价格支付付中的货货币比例例考虑变变更工作作付款货货币13.5暂暂列金额额ProvisionalSums（1）按按照雇主主的指示示，暂列列金额全全部或部部分使用用，合同同价相应调整整（2）付付给承包包商的总总额包括括雇主指指示的与与暂列金金额有关关的工作、供供货或服服务的应应付款项项（3）暂暂列金额额可用于于以下

31、支支付（a）要要求由承承包商实实施的变变更（见见13.3款）（b）由由承包商商从指定定分包商商或其他他单位购购买的工工程设备、材材料及服服务的费费用（i）承承包商已已付或应应付实际际金额（ii）合同规规定的百百分率（4）雇雇主要求求时，承承包商应应出示报报价单、发票等等凭证13.6日日工Daywork（1）雇雇主可指指示按日日工实施施小型工工程变更更、附带带性工作作变更（2）按按合同中中日工表表价格执执行（3）承承包商应应提交报报价单、发票等等凭证（4）承承包商应应每日提提交日工工报表，包括前前一日各各项资源源详细资料料（a）承承包商人人员姓名名、职务务、使用用时间（b）承承包商设设备和临临时

32、工程程的标识识、型号号、使用用时间（c）所所用生产产设备和和材料的的数量和和型号（5）雇雇主签署署承包商商上述报报表（6）将将此报表表列入期期中付款款证书申申请（见见14.3款）之中13.7因因法律改改变的调调整AdjustmentsforChangesinLegislation（1）相相对于准准基日，工程所所在国法法律（包包括颁发发新法律律、废除或修修改原法法律）及及其解释释改变，合同价价应因此此改变而增增、减调调整（2）承承包商可可对因此此产生的的增加费费用提出出工期及及费用补补偿（3）进进行商定定或确定定（见3.5款款）13.8因因成本改改变的调调整Adjustmentsfor Chan

33、gesinCost当合同价价格要根根据人工工、货物物以及其其他成本本的升升降进行调整时时，按照照合同专专用条件件规定进进行14合合同价价格和付付款CONTRACTPRICEANDPAYMENT14.1合合同价格格TheContractPrice（1）除除非合同同专用条条件另有有规定（a）应应按12.3款款估价进进行商定定或确定定，根据据合同规定定调整合合同价格格（b）应应按13.7款款进行因因法律改改变调整整合同价格 14.2预预付款款AdvancePayment（1）预预付款用用于动员员和设计计，是无无息贷款款（2）预预付款总总额、分分期预付付次数和和时间安安排、适适用的货货币和比例例说明（

34、3）雇雇主收到到承包商商期中付付款申请请报表（见14.3款），雇雇主收到到承包商商的履约约担保及及预付款款保函后，发出出期中中付款证证书，作作为首次次分期预预付款（4）在在还清预预付款之之前，应应保持预预付款保保函一直直有效，其总额可可根据承承包商归归还预付付款情况况逐渐减减少。如如果预付款款保函担担保期满满之前28天，预付款款还未还还清，承包包商应延延长预付付款保函函的担保保期（5）预预付款应应通过期期中付款款证书中中按百分分比扣减方式归归还，扣扣还百分分比规定定在合同同专用条件中，直至预预付款全全部还清清（6）如如果颁发发工程接接收证书书前，或或发生由由雇主终止（见见15款款）、由由承包商

35、商暂停和和终止（见16款）、可不抗抗力（见见19款款），预预付款尚未还还 清，其余额额构成承承包商对对雇主的的到期应付付款14.3期期中付付款证书书的申请请ApplicationforInterimPaymentCertificates（1）承承包商应应在每个个月末之之后，按按批准的的格式提提交报表表（账单），一式式六份，包括进进度计划划文件（见4.21款款）报表（账账单）包包括的项项目和顺顺序如下下：（a）截截止月末末已实施施的工程程和提交交的承包包商文件件的价值值（包括各各项变更更，但不不包括以以下（b）（f）所所列项目目）（b）由由于法律律改变调调整（见见13.7款）、成本本改变调调整（

36、见见13.8款）应应增减的的金额（c）雇雇主扣留留的保留留金（按按投标书书附录中中规定的的限额和和扣留百分比）金额（d）预预付款的的支付与与归还（见14.2款款）金额额（e）索索赔、争争端和仲仲裁（见见20款款）金额额（f）之之前期中中付款证证书已确确认的减减少金额额14.4付付款计计划表ScheduleofPayments（1）合合同中规规定了对对合同价价格的分分期支付付计划（a）分分期付款款额指14.3款中的的（a）项（b）当当实际进进度与计计划进度度不同时时，商定定与确定定（见3.5款）分期付付款额（2）合合同中末末规定对对合同价价格的分分期支付付计划，承包商应每每三个月月提交估估算的分

37、分期付款款额，第第一份估算应应在开工工日期后后42天天内提交交14.5拟拟用于于工程的的生产设设备和材材料PlantandMaterials intended fortheWorks如根据合合同规定定，承包包商有权权获得未未运到现场的生生产设备备和材料料的期中中付款，承包商须具备备下列条条件：（a）生生产设备备和材料料在工程程所在国国，已标标明是雇主主的财产产（b）已已提交保保险及该该项付款款的银行行保函14.6期期中付付款InterimPayment（1）雇雇主在收收到和认认可履约约担保之之前，不不确认或或办理付款款（2）扣扣发期中中付款的的情况为为：（a）承承包商供供应的物物品或完完成的工

38、工程不符符合合同的要求求（b）承承包商未未按照合合同要求求履行合合同义务务（3）雇雇主可在在任一次次付款证证书中对对之前的的付款证书进进行修改改，付款款不应被被视为雇雇主接受受、批准、同同意或满满意的表表示14.7付付款款的时间间安排Timing ofPayment（1）雇雇主应向向承包商商支付：（a）首首期预付付：在中中标函颁颁发后42天或或收履约担保、预付款款保函后后21天天，两者者较晚的日期内内（b）期期中付款款：在雇雇主收到到报表（账单）和证明文件件后56天内（c）最最终付款款证书确确认的金金额的支支付：在在雇主收到该付付款证书书后56天内（2）付付款汇入入合同指指定的承承包商的的银行

39、账账户14.8延延误误的付款款DelayedPayment（1）如如果承包包商没有有在14.7款款规定的的时间内内收到付付款，承包包商有权权收取误误期金额额的利息息，利息息按复利计算算，从14.7款规定定的支付付时间起起算（2）利利息按支支付货币币所在国国中央银银行的贴贴现率高高3个百分点点的年利利率计算算，采用用同种货货币支付付（3）承承包商有有权得到到上述付付款，无无需正式式通知和和证明，且不不损害承承包商其其他权利利或补偿偿14.9保保留留金的支支付PaymentofRetentionMoney（1）颁颁发工程程接收证证书时，应将保保留金之之半退还还承包商（2）颁颁发分项项工程或或部分工

40、工程接收收证书时时，退还还承包商保留留金前一一半的相相关百分分比部分分（3）缺缺陷通知知期最末末的一个个期满日日期后，应确认认退还承包商商的保留留金余额额14.10竣竣工工报表（账单）StatementatCompletion（1）承承包商收收到工程程接收证证书后84天内内，提交交竣工报报表（账单）及证明明文件，一式六六份，包包括：（a）截截止工程程接收证证书载明明日期，按合同同已完成成所有工程的价价值（b）承承包商认认为到期期应付的的任何其其他款额额（c）承承包商认认为根据据合同规规定到期期将应付付给承包包商的任何款项项的估计计额（单单列）（2）雇雇主按期期中付款款证书颁颁发（见见14.6款

41、）规定予予以确认14.11最最终终付款证证书的申申请ApplicationforFinalPaymentCertificate（1）承承包商收收到履约约证书后后56天天内，向向雇主提提交最终终报表（账单）草案并并附证明明文件，一式六六份，详详细列出出：（a）根根据合同同完成的的所有工工程的价价值（b）承承包商认认为根据据合同或或其他规规定应支支付给承承包商的的任何其他款额额（2）如如果雇主主不同意意或无法法核实该该草案，承包商商应按雇雇主要求求提交补充充资料，按商定定修改草草案（3）按按商定意意见或争争端解决决意见编编制并提提交最终终报表（账单）给雇主14.12结结清清证明Discharge（

42、1）承承包商提提交最终终报表（账单）时，应应提交一一份书面结清清证明，确认最最终报表表（账单单）上的的总额是按照照合同应应付给承承包商所所有款项项的全部部和最终总额额（2）结结清证明明在承包包商收到到退回的的履约担担保和付付清余额后生生效14.13最最终终付款FinalPayment（1）雇雇主应按按14.7款付付款的时时间安排排向承包包商支付最最终应付付款与已已付的全全部金额额的差值（2）付付款中应应扣除按按2.5款雇主主的索赔赔款额14.14雇雇主责任任的中止止CessationofEmployersLiability（1）除除了承包包商在以以下文件件中明确确提出款款项要求以外，雇主不不再

43、对承承包商承承担责任任：（a）在在最终报报表（账账单）中中（b）在在竣工报报表（账账单）中中（2）雇雇主违约约、不当当行为不不在本款款之列14.15支支付付的货币币CurrenciesofPayment（1）应应在投标标书附录录中规定定支付货货币（2）规规定了一一种以上上货币支支付时：（a）（中标）合同额额是用当当地货币币支付的的（i）在在合同协协议书中中规定币币种和当当地币与与外币所所占比例以以及计算算付款时时采用的的固定汇汇率（ii）暂列金金额（见见13.5款）、因法法律改变变的调整整（见13.7款款）的付付款按适适用的货货币和比比例执行行（iii）期中中付款证证书的金金额按(a)(i)规

44、定的的货币和比例例执行（b）误误期损害害赔偿费费的支付付按合同同专用条条件规定定货币和比比例执行行（c）由由承包商商付给雇雇主款项项按实际际使用或或商定的的货币执行行（d）双双方付款款货币的的差额，可从其其他货币币款额中中收回（e）合合同中没没有说明明汇率，采用基基准日期期当天工程所在在国中央央银行公公布的汇汇率20索索赔、争争端和仲仲裁CLAIMS,DISPUTESANDARBITRATION20.1承承包包商的索索赔ContractorsClaims（1）承承包商应应在索赔赔事件发发生28天内发发出索赔赔通知，过时视视为弃权；索赔事件件持续期期间，承承包商应应提交同同期记录录（支持持索赔的

45、详细资资料）；觉察索赔赔事件发发生后42天内内（或承承包商建建议、雇雇主认可可期限内），承包商商提交详详细的索索赔报告告；或按月递递交中间间索赔报报告，在在索赔事事件结束束28天天内，提提交最终索赔赔报告（2）雇雇主收到到索赔报报告后42天内内（或雇雇主建议议、承包商认认可的期期限内），对承承包商索索赔提出进一步步资料要要求或做做出回应应（3）商商定或确确定（见见3.5款）第五节FIDIC合同条条件应用用一、履行行管理（一）业业主方权权利义务务1)任命命业主的的代表并并授权（3.1款）2)合同同转让与与分包的的批准权权（4.4款）3)保函函、保险险的批准准权（4.2款款，18款）4)提出出索赔

46、的的权利（20款款）5)提出出仲裁的的权利（20款款）6)提供供 “业业主的要要求”（1.1款，4.1款）7)提供供现场和和进场道道路（2.1款款，4.15款款）8)支付付工程款款（2.4款，14款款）9)接收收工程后后照管工工程（17.2款）10)发发生业主主风险时时承担重重建费用用（17.3款款，17.4款款）注：此为为EPC合同条条件；C即DB合同条条件为任任命工程程师并授授权。（二）承承包商权权利义务务1)提供供设计、材料、设备、施工（4款，5款，6款，7款）2)按合合同规定定收取工工程款（14款款）3)业主主拖期支支付时可可获利息息补偿（14.8款）4)提交交变更建建议书(方案及及价

47、格)的权利利（13款）5)提出出索赔的的权利（20款款）6)提出出仲裁的的权利（3.5款，20款）7)提交交保函、保险（4.2款，18款款）8)对对所承担担的设计计、采购购、施工工负责（4.1款）9)按期期保质完完成设计计、采购购、施工工并维护护工程（4.1款，4.8款款，4.9款，7.6款，8款，9款，10款，11款款，12款）10)提提交技技术文件件、操作作手册、设计文文件、竣竣工图图（4.1款，5.6款，5.7款款）11)培培训（5.5款）注：此为为EPC合同条条件；C即DB合同条条件中因因不可预预见可提提出工期期及费用用调整。二、风险险管理（一）EPC合合同条件件风险分分担1.业业主方

48、的的风险（17.3款）1）5）战争争动乱等等特殊风风险注：此为为EPC合同条条件；C即DB合同条条件中业业主风险险还包括括：6）提前使使用工程程；7）设计计实务；8）有有经验承承包商不不可预见见无法防防范的自自然力作作用。2.承承包商的的风险1）进入入市场与与选择项项目风险险2）投标标报价风风险3）设计计、采购购、施工工风险4）除业业主风险险外全部部风险（二）EPC合合同条件件承包商商风险条条款（1）不不可预见见的困难难（4.12款款）（2）不不可预见见无法防防范的自自然力作作用后果果（3）满满足业主主要求及及合同隐隐含的全全部工作作（4.1款）（4）物物价调整整由业主主在合同同专用条条件中规

49、规定（13.8款）（5）总总价合同同（按合合同规定定调整） （1.1款款，14.1款款）（6）业业主对其其所提供供资料的的准确性性、充分分性和完完整性不不承担责任（4.10款），但对对工程预预期目的的、试验验和性能能标准以及及承包商商不能核核实的数数据、资资料，业业主应承承担责任（5.1款款）（7）承承包商应应被认为为取得了了全部风风险、意意外等全全部必要要资料（4.12款款）（三）EPC模模式承包包商风险险管理1.慎重投标标与签约约2.重重要合同同条款谈谈判时补补入3.慎慎重选择择分包商商4.控控制资金金投入5.注注重风险险管理6.注注重结算算管理7.注注重变更更管理8.注注重调价价管理9.注注重索赔赔管理三、结算算管理（14.114.15款）1.工程程款支付付（14.1款、14.3款、14.4款、14.6款、14.7款、14.8款）以合同价价格为基基础，按按照合同同规定进进行调整整工程款支支付条件件业主延误误付款加加付利息息2.预付付款（14.2款、14.7款）预付款的的给付与与扣回条条件、方方式3.生产产设备材材料