2022最全西南地区一级建造师职称习题360题精选全解析

1、2022最全西南地区一级建造师职称习题360题精选全解析第一部分 工程经济1、甲建筑公司与劳动者乙以书面形式签订了一份劳动合同,那么根据劳动法的规定,下列条款中属于劳动合同的必备条款的是( )A、劳动合同期限为2年B、劳动报酬为2000元/月C、劳动合同试用期为3个月D、违约金数额为5000元E、从事的工作是财务会计参考答案：A、B、D、E 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。根据劳动法规定：(1)劳动合同的必备条款包括：1)劳动合同期限；2)1作内容；3)劳动保护和劳动条件；4)劳动报酬；5)劳动纪律；6)劳动合同终止的条件；7)违反劳动合同的责任。(2)劳动合同的可备条款

2、包括：1)试用期条款；2)保守商业秘密条款。 2、某广告公司与该公司的业务员王某经双方协商一致,解除了双方的劳动合同。但是,双方就补偿问题产生了争执。公司认为双方是协商解除合同,因此无须补偿;而王某则认为应当补偿。那么,根据劳动法的规定,在协商解除劳动合同的情况下,下列说法正确的是( )A、广告公司应当依照国家有关规定给予王某经济补偿B、广告公司可以依照地方有关规定给予王某适当补偿C、广告公司无须给予王某任何经济补偿D、由劳动行政部门给予王某经济补偿参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、依据合同法的规定,下列关于要约撤销的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤销B、要约生效之后且受要约人

3、承诺之前可以撤销C、撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D、撤销通知应在受要约人发出承诺之前到达E、撤销要约必须经过受要约人的同意参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 4、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权( )A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是( )A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书参考答案：D 文字

4、解析：暂无解析 6、依据行政处罚法规定,行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前,不依照规定向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩,行政处罚决定( )A、有效B、无效C、违法D、不成立参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、下列选项中,注册建造师享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 8、下列人员当中,( )不能作为民事诉讼代理人。A、律师B、当事人的近亲属C、有关的社会团体或者所在单位推

5、荐的人D、可能损害被代理人利益的人参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标,联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元,该联合体收到中标通知书,但尚未与招标人签订合同,此时甲、乙认为该项目盈利太少,于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是( )A、因未给招标人造成损失,5万元投标保证金应予以退还B、因未签订合同,5万元投标保证金应退还一半C、甲、乙施工单位对此应承担违约责任D、甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是( )A、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一

6、审民事案件B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序D、基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人E、简单的民事案件由审判员一人独任审理参考答案：A、D、E 文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。 11、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强

7、烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案：A、B、C 文字解析：根据合同法117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗

8、力的不能免责，DE项正确，C项错误。 12、甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材l000吨,2008年6月,由于材料价格大幅上涨,乙明确对甲表示:无法按照原价格在2008年底供货。则甲( )A、不可以要求乙承担违约责任B、只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C、可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D、材料价格上涨非乙的原因,乙不构成违约参考答案：C 文字解析：根据预期违约的含义，乙属于预期违约(或称先期违约)，应承担违约责任，AD项错误，C项正确；D项中，如果把“只能”改为“可以”，即“可以在2008年底以后要求乙承担违约责任”则也正确。 13、甲某受单位委托乘坐公交车外

9、出采购材料,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与侵权二者之间选择其一行使。 14、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、水泥和商品混凝土等在工程上使

10、用之前,必须经下列人员中的( )签字。A、监理工程师B、专职检测机构工程师C、设计人员D、质监站工程师参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、王某在与保险公司订立车辆保险合同时,因一时疏忽大意没有向保险公司如实告知该车发动机有严重故障的事实,而且该故障对于日后发生的保险事故的发生具有严重影响,对此保险公司有权解除合同,对于合同解除前发生的保险事故( )A、不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费B、不承担赔偿或者给付保险金的责任,也不退还保险费C、承担赔偿责任,但不退还保险费D、承担给付保险金的责任,但不退还保险费参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、根据建设工程质量管理条例的规定,

11、工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B 文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 18、在建设某小区的工程中,相关人员投了保险,其中建设工程一切险的被保险人可以包括( )A、房地产商B、总承包小区项目的建筑公司C、分包小区项目的安装公司D、房地产商聘任的监理工程师E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、一公

12、司委托业务员李某到外地采购木材,为了工作方便,公司经理给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后,为了照顾一位朋友张某的生意,就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同( )A、有效B、无效C、必须经过经理的认可D、效力未定参考答案：A 文字解析：合同法第48条规定，行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。第49条规定了表见代理的内容，即行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本题中，业务员是超越代理权签订的合同，本应是效

13、力待定合同，但业务员手中的盖有公章的空白合同使张某有理由相信业务员对外具有了签订任何合同的权利，所以业务员所签订的合同是有效的，对公司具有约束力。 20、以下关于证据交换的表述中,正确的是( )A、经当事人申请,人民法院可以组织当事人在开庭审理前交换证据B、人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件,应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据C、交换证据的时间只能由当事人协商D、人民法院组织当事人交换证据的,交换之日举证期限届满。当事人申请延期举证经人民法院准许的,证据交换日相应顺延E、证据由当事人自行交换参考答案：A、B、D 文字解析：民事诉讼证据规定第三十八条第一款规定，交换证据的时间可

14、以由当事人协商一致并经人民人民法院认可，也可以由人民法院制定，另外，证据交换应当在审判人员的主持下进行。所以C、E项错，本题选A、B、D。 21、在招标投标法规定的必须招标的工程建设项目范围内,项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中,必须进行招标的是( )A、勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B、施工单项合同估算价达到160万元C、重要货物采购单项合同估算价接近100万元D、监理服务单项合同估算价30万元参考答案：A 文字解析：必须招标的项目应该是既要满足项目范围，同时又要满足规模标准的要求。这两项同时满足才必须招标，本题只有A选项符合条件。 22、建设工程施工合同属于(

15、)A、要式合同、单务合同B、有偿合同、无名合同C、双务合同、有偿合同D、有偿合同、不要式合同E、要式合同、诺成合同参考答案：C、E 文字解析：要熟练掌握建设工程合同的分类。建设工程合同属于双务、有偿、要式、诺成、有名合同。 23、有下列( )情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 24、表见

16、代理是指虽无代理权,但表面上有足以使人相信有代理权而须由被代理人负授权之责的代理,其构成要件有( )A、行为人没有代理权B、没有代理权的代理人实施了代理的行为C、行为人超越代理权限D、没有代理权的代理人超越了代理权限E、善意相对人有理由相信行为人有代理权参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 25、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的工程质量保修书关于保修期的约定条款,其中符合建设工程质量管理条例规定,属合法有效条款的有( )A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰

17、装修工程为1年参考答案：A、C 文字解析：对于国家明确规定了最低保修期的，建设单位和施工单位协商的保修期限只能等于或大于国家规定的期限；对于国家没有明确规定保修期限的，双方可以协商决定。 26、在工程建设中采取的下列措施中不符合消防法规定的有( )A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产E、个别企业可以不通知当地公安消防机构挪用消防设施参考答案：C、D、E 文字解析：根据消防法第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据消防法第1

18、4条、21条规定可知本题答案为C、D、E。 27、以下关于民事诉讼、仲裁证据的表述中,不正确的是( )A、书证、物证应当提交原件、原物B、如需自己保存原件、原物或者提交原件、原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品、可以单独作为认定案件事实的依据D、经人民法院或者仲裁庭核对与原件、原物无异的复印件、复制品,可以作为认定案件事实的依据参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、财产保全采取的方法,不包括( )A、查封B、扣押C、冻结D、变卖参考答案：D 文字解析：民事诉讼法第九十四条规定，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。变卖属于执

19、行措施，所以D项错，本题选D。 29、纳税人因特殊困难,经批准可以延期缴纳税款,但延期缴纳税款的最长时间不得超过( )个月。A、1B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊,经组织有关方验收合格,施工单位应在验收合格之日起( )内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、5日B、10日C、20日D、30日参考答案：D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、按照评价角度的不同,财务现金流量表通常分为( )A、项目资本金现金流量表B、项目投资现金流量表C、企业现金流量表D、财务计划现金流量表E、投资各方现金流量表参考答案：A、B、D、E 答

20、案解析：暂无解析 2、下列关予设备更新作用的描述中,错误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 3、企业持有现金成本中,属于固定成本性质的是( )A、现金管理成本B、现金交易成本C、持有现金的机会成本D、现金短缺成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、资金成本中的资金使用费包括( )A、向股东支付的红利B、向银行支付的贷款手续费C、向债权人支付的利息D、生产制造成本E、发行债券所发生的费用参考答案：A、C 答案解析：暂无解析

21、5、某企业在2009年9月应付经营租入固定资产租金为10000元;应付包装物租金为1000元;职工未按期领取的工资为2500元;应付职工养老保险金60000元;应付股东股利20000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中,应计入其他应付款的有( )A、应付的职工养老保险金B、应付的股东股利C、应付的经营租入固定资产租金D、应付的包装物租金E、职工未按期领取的工资参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 6、财务报表是对企业某一项目的结构性描述,这一项目是( )A、财务报告B、资产报告C、经营成果D、负债报告E、现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 7、企业的设备更新既是一个经济问题

22、,也是一个重要的决策问题。在作设备更新方案比较时,对原设备价值的考虑是按( )A、设备原值B、资产净值C、市场实际价值D、低于市场价值参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、个别资金成本率计算中的普通股成本使用的计算思路是( )A、风险溢价模式B、风险管理模式C、股利增长模式D、资本资产定价模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、因火灾发生的非常损失属于( )A、期间费用支出B、生产成本C、营业外支出D、资产减值准备参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、根据会计准则及相关规定,下列各项中,不属于非专利技术的是( )A、设计图纸B、工艺流程C、管理制度D、专营权参考答案：D 答案解析：暂无解析

23、 11、对于同类型产晶规格多、工序重复、工作量小的施工过程,常用( )制定人工定额。A、技术测定法B、统计分析法C、比较类推法D、经验估计法参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、某投资方案寿命期为10年,其中建设期1年,建设期末即达到设计生产能力开始产生收入;设计年生产能力为20万台;预计产品价格为40元/台;营业税金及附加为销售收入的5%;年经营成本为230万元;方案总投资为2000万元,其中建设投资为1850万元,流动资金为150万元,均在寿命期初投入;基准折现率为10%。已知(P/A,10%,10)=6.14,则以下选项正确的是( )A、项目财务净现值计算式为：FNPV=总投资+产品价

24、格年生产能力(15%)年经营成本(P/A,10%,10)B、若总投资增加10%,则财务净现值增加200万元C、若产品价格增加10%,则财务净现值提高466.64万元D、若经营成本减少10%,则财务净现值提高141.22万元E、经营成本是敏感因素参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 13、风险费的确定通常由投标人通过分析具体工程项目的风险因素后,确定一个比较合理的费用项目的百分数作为风险费率,这个费用项目是( )A、工程总价B、直接费C、待摊费D、间接费参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算,区别主要在于( )A、预算造价的构成不同B、预算所起的作用

25、不同C、预算编制依据不同D、单价包含的费用内容不同参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、下列不属于长期借款利率的是( )A、固定利率B、变动利率C、波动利率D、浮动利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、项目可行性研究关于社会的可接受性方面的分析,要综合考虑社会生活、社会结构、社会环境等因素影响,其内容不包括( )A、是否符合国家有关方针政策B、项目营运效益的社会分配C、是否以最大企业职工福利为目标D、项目对环境的影响参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、某新建住宅的直接工程费为800万元,按照当地造价管理部门规定,土建工程措施费费率为8%,间接费费率为15%,利润率为7%,税率为3.

26、4%。则该住宅的单位工程概算为( )万元。A、1067.20B、1080.10C、1081.86D、1099.30参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、会计监督的特征包括( )A、会计监督是一种经常性监督B、会计监督主要利用各种价值指标C、会计监督以财务活动为主D、会计监督依据法律、法规和制度E、会计监督是具有独立性的监督参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 19、按其承兑人不同和按偿还期限不同对应收票据进行分类,可以分为( )A、商业承兑汇票B、长期应收票据C、银行承兑汇票D、短期应收票据E、银行汇票参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 20、施工企业需要上交城市维护建设税

27、属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、企业利润总额的计算要素包括( )A、营业利润B、接受捐赠收益C、股本溢价收入D、营业外收入E、营业外支出参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 22、某项目设计年生产能力为100万件,每件售价90元,固定成本每年800万元,变动成本为50元/件,销售税金及附加费5元/件,按量本利模型计算项目可获得的利润为( )A、2000万元B、2700万元C、3200万元D、3500万元参考答案：B 答案解析：正常生产年份的年产量为设计生产能力,100万件。按量本利模型计算项目可获得的利润=10090-10

28、050-800-1005=2700万元。正确选项为B。 23、在进行分部分项工程费计算时,需要按照一定的程序计算不完全费用综合单价。下列关于综合单价计算的表述中正确的有( )A、在计算综合单价中的直接工程费时应以清单工程量为计算基数B、在计算综合单价中的直接工程费时应以施工作业量为计算基数C、分项工程施工中采用的施工方案不同,综合单价就会不同D、分项工程的综合单价只由施工工程量、生产要素消耗量及其价格确定E、分项工程的综合单价中应包括直接工程费、间接费和利润参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 24、在工程建设其他费中的农用土地征用费包括( )A、土地补偿费B、土地使用权出让金C、安置补助费D

29、、拆迁补偿费E、土地投资补偿费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 25、当法定盈余公积金累积达到注册资本金的一定比例时,可不再提取盈余公积金。这个比例应是( )A、25%B、50%C、75%D、100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、目前国内外对国际工程投标报价的组成有着不同的划分,主要的两种方法取决于某项费用是否单列,这项费用是( )A、现场管理费B、总部管理费C、开办费D、利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、在项目可行性研究阶段,投资估算的作用是( )A、是项目主管部门审批项目建议书的依据之一B、是项目投资决策的重要依据C、对工程设计概算起控制作用D、可作为项目资金筹

30、措及制定建设贷砍锲划的依据参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、按最大还款能力计算项目偿债能力时,可以采用的指标是( )A、利息备付率B、借款偿还期C、偿债备付率D、项目经济寿命期参考答案：B 答案解析：借款偿还期指标适用于那些不预先给定借款偿还期限,且按最大偿还能力计算还本付息的项目;对于预先给定借款偿还期的项目,应采用利息备付率和偿债备付率指标分析项目的偿债能力。 29、某施工机械的台班产量为500m3,与之配合的工人小组有4人,则人工时间定额为( )A、0.2工日/m3B、0.8工日/m3C、0.2工日/100m3D、0.8工日/100m3参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、某构件

31、厂设计年产销量为6万件,每件售价为400元,单件产品的变动成本为150元,单件产品营业税及附加为50元,年固定成本为300万元。该厂年利润达到100万元时的年产销量是( )A、2万件B、4万件C、6万件D、8万件参考答案：A 答案解析：根据产销量盈亏平衡分析,该厂年利润达到100万元时的年产销量=(1000000+3000000)/(400-150-50)=20000件。正确选项为A。 第三部分 建设法规1、华北某房建施工工地在冬期来临时,采取暖棚法进行混凝土冬期施工。为此,施工管理人员应进行( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、季节性安全检查D、专项安全检查参考答案：C 文字解析：暂无

32、解析 2、建设工程项目质量的基本特性是指产品的( )以及环境的适应性。A、适用性B、不可复制性C、可靠性D、安全性E、经济性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、在合同环境下质量计划是企业向顾客表明( )及其具体实现的方法、手段和措施,体现企业对质量责任的承诺和实施的具体步骤。A、企业核心竞争力B、质量管理方针C、质量管理目标D、企业品牌影响力E、企业成本目标参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 4、进度计划系统的结构分析过程中对项目进行工作编码时,应考虑( )A、对不同计划层的标识B、对不同楼层标高的标识C、对不同工作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)D、对不同柱网尺寸的

33、标识E、对不同计划对象的标识(如不同子项目)参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、某城市在开发建设用地时,由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑,将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、清除废弃物的措施等资料报送工程所在地政府主管部门备案的时间应在施工开始( )天前。A、15B、30C、60D、90参考答案：A 文字解析：根据考试用书：“对于应该拆除的建筑物,建设单位应当在拆除工程施工15天前,将拆除施工单位的资质等级证明,拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑物的说明,拆除施工方案,堆放、清除废弃物的措施等资料报建设工程所在地县级以上地方人民

34、政府备案。”所以,选项A正确。 6、已知下列单代号网络计划中各工作之间的时间间隔,则工作的总时差为( )A、0B、2C、7D、9参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、甲公司向乙公司购买了一批建筑材料,由于没有在采购合同中约定交付地点,且该批材料需要运输,则下列( )项处理方式符合法律规定。A、乙公司应当将该批材料送至甲公司所在地B、乙公司应当将该批材料交第一承运人,以运交甲公司C、通知甲公司来乙公司所在地自提该批材料D、乙公司应当在该批材料所在地向甲公司交付参考答案：B 文字解析：见中华人民共和国合同法第141条相关约定。 8、某工程在进行一次大体积混凝土浇筑施工中,需要连续作业。混凝土浇筑作

35、业班组在未经审批的情况下连续工作了24h,他们违反了( )A、安全生产奖励制度B、安全值班制度C、安全用电制度D、加班加点审批制度参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、( )反映不确定的损失程度和损失发生的概率。A、风险等级B、风险系数C、风险量D、损失量参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、建设工程监理的工作性质有( )特点。A、服务性B、科学性C、独立性D、公正性E、公开性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、假设工作C的紧前工作为AB,如果AB两项工作的最早开始时间分别为6天和7天,持续时间分别为4天和5天,则工作C的最早开始时间为( )A、10天B、11天C、12天D、

36、13天参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、工程施工阶段建设监理工作的任务不包括( )A、质量控制B、成本控制C、进度控制D、投资控制参考答案：B 文字解析：工程施工阶段建设监理工作的主要任务包括：施工阶段的质量控制,施工阶段的进度控制和施工阶段的投资控制。 13、世行采购指南规定的履约担保的方式是( )A、现金支票或银行保函B、履约担保书或银行保函C、不可撤销信用证或履约担保书D、不可撤销信用证或银行保函参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、产品质量是产品形成过程中( )的结果。A、组织领导者努力B、组织决策者决策C、全体人员共同努力D、监督机构监督参考答案：C 文字解析：暂无解析 15

37、、作为施工成本管理的任务,对施工成本进行分析,目的是分析( )A、评定成本责任者业绩B、成本的发展趋势C、成本升降的因素D、确定成本规划方案参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、特种作业人员应具备的条件有( )A、必须年满十八周岁以上B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验D、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员E、在本行业工作6年以上参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 17、某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同,合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；该项工程单价为400元,且从第一个月起,按5%的比例扣保留金；另

38、外约定工程师签发月度付款凭证的最低金额为25方元。现承包商第一个月和第二个月实际完成并经工程师确认的工程量分别为500和700,第二月实际签发的付款凭证金额应为( )万元。A、0B、266C、28D、456参考答案：D 文字解析：第一个月应付工程款：400500(1-5)-19万元25万元,故第二个月工程师实际签发的付款凭证金额为456万元。 18、施工成本管理基础工作中最根本和最重要的内容,是建立涉及成本管理的( )A、施工定额B、组织制度C、工作程序D、责任制度E、业务台账参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 19、为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功

39、能要求,控制( ),进行设计项目管理是有效的方法。A、工程造价B、设计进度C、质量目标D、项目工期E、项目预算参考答案：A、B、C 文字解析：为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制工程造价、设计进度和质量目标进行设计项目管理是有效的方法。故选项D、E不正确。 20、旁站监理“是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对( )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A、关键部位B、关键工序C、关键线路D、关键岗位E、关键工种参考答案：A、B 文字解析：引自建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行),建市2002,189号。 21、已知某基础工程经

40、过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 22、建设工程项目质量目标的确定和实现过程,需要系统有效地应用( )和质量控制的基本原理和方法,通过建设工程项目各参与方的质

41、量责任和职能活动的实施来达到。A、科学管理B、质量管理C、技术措施D、目标管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、按我国合同示范文本,承包人无权要求追加合同价款的情况有( )A、施工中承包人提出的合理化建议未经工程师同意B、由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度C、由于承包人原因导致在某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰D、工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加E、承包人在双方变更后的28天内,未向工程师提出变更工程价款的报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：在建设工程施工合同(示范文本)中有：施工中承包人提出的合理化建议须经工程师同意,未经工程师同意承包人

42、擅自更改或换用,承包人自行承担由此发生的费用；因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款；如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度,某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰,工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加,承包人无权要求补偿。 24、下面属于安全检查主要内容的有( )A、查经济B、查管理C、查隐患D、查事故处理E、查整改参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 25、下列工程文件中,属于竣工结算依据的有( )A、承包人递交的索B、现场签证事项及价款B双方确认的工程量C、双方确认追加(减)的工程价款D、投标文件E、招标文件参考答案：B、C、D

43、、E 文字解析：暂无解析 26、下列双代号时标网络图中关键工作有( )A、工作AB、工作C、C工作D、D工作FE、工作I参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 27、如果合同一方未履行或未按合同约定履行义务给对方造成了损失,此时合同分析的主要内容包括( )A、承包人延误工期的违约金或向业主承担赔偿责任的条款是否公平B、由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿金额、赔偿范围约定是否清楚明白C、由于分包人不履行或不能妥当履行合同义务时的处理情况D、由于工程师不履行或不能妥当履行合同义务时的处理情况E、由于预谋或故意行为给对方造成损失的赔偿责任条款约定是否清楚明白参考答案：A、B、E 文字解析

44、：合同一方未履行合同义务或未按合同约定履行义务导致发生违约时,要重点分析合同中违约处理条款约定内容。而分包人及工程师不属于工程总承包合同的主体。 28、针对成本偏差,需要进行纠偏,首先需要确定的是( )A、成本计划的修正B、纠偏的主要对象C、纠偏的经济措施D、纠偏的组织措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、在FII合同条件下,在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间,承包人( )A、可以延误相应工作B、不应延误任何工作C、可以停止相应工作D、可以停止任何工作参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目

45、进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 2、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：该网络计划的关键线路是几条( )A、1B、2C、3D、4参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指( )A、确定合理的任务目标B、确定合理的领导人数C、使上下级形成一条等级链D、分工合理、协作明确参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、根据公

46、路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考

47、答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、箱梁混凝土浇筑时应采取的措施有( )A、视箱梁高度分12次浇筑B、浇筑肋板混凝土时两侧肋板应同时分层进行C、浇筑顶板及翼板混凝土时,应从外侧向内侧一次完成D、浇筑顶板及翼板混凝土时,应从内侧向外侧一次完成E、节段混凝土较多时,每个节段可分2次浇筑,先浇筑底板到肋板的倒角以上,再浇筑肋板上段和顶板参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、钻孔灌注桩施工的主要检验内容有( )A、孔深B、孔位C、井壁厚度D、泥浆相对密

48、度E、钢筋骨架底高程参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 9、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超过( )A、4B、5C、6D、7参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 11、背景材料1某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施

49、和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有( )A、安全帽B、安全带C、拖鞋D、防滑鞋E、硬底鞋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 12、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列不属于桥梁基础的是( )A、刚性基础B、承台C、沉井

50、D、盖梁E、地下连续墙参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 15、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 16、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、混凝土路面养护

51、的方法宜采用( )A、喷洒养生剂同时保湿覆盖B、围水养护C、覆盖土工布洒水湿养护D、覆盖土工毡等洒水湿养护E、覆盖保湿膜湿养护参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、公路工程在建项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 20、为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为( )A、透层B、粘层C、封层D、结合层参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、在悬拼法施工中,预制构件起

52、吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、斜拉桥混凝土主梁零号段及其两旁的梁段,在支架和塔下托架上浇筑时,应消除的对变形和施工质量的不良影响因素有( )A、湿度B、温度C、风力D、弹性和非弹性变形E、支承参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有( )A、风力B、水流压力C、流冰压力D、船只漂流物的冲击力E、土压力参考答案：B、

53、C、D 文字解析：暂无解析 24、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案

54、：B 文字解析：暂无解析 26、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析

55、28、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 29、根据公路工程陆上作业安全技术要求,在对滑坡地段进行开挖时应( )A、滑坡体两侧向中部自上而下进行B、滑坡体中部向两侧自上而下进行C、滑坡体两侧向中部自下而上进行D、全面拉槽开挖参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、溶剂型路面标线涂料分为普通型和( )A、可水洗型B、反光型C、突起型D、人工加速耐候性型参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从

56、而加速软土固结的方法是( )A、开挖B、置换法C、防渗墙D、挤实法参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、根据压力钢管制造安装及验收规范(DL50171993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是( )A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开C、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透

57、系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、竣工验收前,( )应组织进行工程竣工验收的初步验收。A、上级主管部门B、项目法人C、竣工验收主持单位D、竣工验收主持单位委托单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、光电测距仪的照准误差(相位不均匀误差)、偏调误差(三轴平行性)及加常数、乘常数,一般( )进行一次检验。A、每月B、每半年C、每年D、每次使用前参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、土石围堰水下部分石渣、堆石体的填筑,一般采用( )施工。A、分层填筑B、整体浇灌C、进占法D、填压法参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、基坑在初期排水时,排水设备应选择

58、( )离心式水泵。A、小容量低水头B、大容量高水头C、大容量低水头D、小容量高水头参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),泄水建筑物中含推移质水流速度大于( )时,应进行混凝土抗冲磨试验。A、5msB、10msC、15msD、20ms参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、运输爆破器材的汽车行驶在视线良好的情况下,时速不得超过( )kmh。A、20B、30C、40D、5

59、0参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制( )A、项目投资分析表B、项目主要材料年度用量表C、年度财务决算表D、项目转出投资表E、项目成本表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、疏浚工程的横断面断面中心线偏移应( )A、小于10mB、大于10mC、小于15mD、大于15m参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、基坑经常性排水两种方式是( )A、明沟排水B、管井排水法C、真空井点排水法D、人工降低地下水位E、喷射井点法参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 14、水利水电工程的永久性主要建筑物的级别,划分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答

60、案：C 文字解析：暂无解析 15、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、疏浚工程中浅埂长度为( )时,应进行返工处理。A、1mB、l.5mC、2mD、25m参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C、对工程项目的