2022年施工承包合同模板集合十篇

1、第 页2022施工承包合同模板集合十篇施工承包合同模板集合十篇随着人们法律观念的日益增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我帮大家整理的施工承包合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。施工承包合同 篇1甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，甲方决定将 地块平基土石方工程发包给乙方，由乙方组织机械设备及人员进场施工，具体条款如下：一、工程承包范围及内容：该地块平基土石方预计 m？以 为准，不分岩质及土方类别，执行综合价。乙方负责爆破、土石方外运至甲方指定弃渣位置运距 m内，超过 m，那么由甲方另补价差 元/、场地平整误差3

2、00。二、工期及质量：工期从 日计算，须在 年 月 日内完成承包范围的所有工程量。质量为合格。三、工程承包价款及拨付：综合价 元/m？，预计总造价 万元。首付款为预计总造价的 %即 万元，在乙方机械设备进场 内支付。第二次付款为预计总造价的 %即 万元，在乙方机械设备进场 内支付。付款均以银行支票转帐。四、工程进度款及支付：进度款根据乙方当月实际施工产值的 %支付，乙方需 月 日向甲方呈报当月施工进度，经甲方审核后并于 月 日内支付进度款。五、工程竣工及尾款支付：工程完工后，由乙方书面通知甲方，甲方在接到通知 日内组织验收，否那么视为甲方已认同乙方所承包工程已竣工，书面通知之日即为竣工日。工程

3、竣工 日内办完竣工结算并付清工程尾款。六、甲方责任及义务：1、提供施工场地及周边地下管网资料、古树、古迹或文物需保护资料，如发生并承当保护迁移费用。2、提供平基高程及平基水准控制点和平基边线，并现场交点线。3、现场代表： 职责与权限： 联系方式：七、乙方责任及义务：1、负责搞好平安施工，文明施工。组织施工力量在合同约定的工期内保质、保量完成施工任务。2、按照合同约定，每月按时向甲方呈报当月施工进度，并配合甲方搞好后续工作。3、施工过程中，如发现地质异常，应立即报告甲方，以求得到妥善处理，不留后患。4、如发生合同承包范围以外的工作内容，应即时与甲方联系，办理签证手续。5、现场代表： 职责与权限：

4、 联系方式：八、违约与处分：本合同一式 份，经甲乙双方代表法人签字并加盖企业公章即产生同等法律效力，双方均应共同遵守。如乙方不能按照合同约定完成施工任务，甲方有权终止合同，并由乙方承当由此给甲方造成的一切经济损失，并处损失数额 %每天的罚款。如甲方不能按照合同约定按时支付工程款含进度款，乙方有权停止施工，由甲方全额承当乙方停工期间的一切损失，并处违约数额 %每天的罚款；如甲方不能在合同约定期限内配合办完工程竣工结算，可视为甲方认同乙方所呈报的工程竣工结算金额，并以约定之日计算违约金。九、其他：甲方： 乙方： 法人： 法人： 委托代理人： 委托代理人： 联系 ： 联系 ： 年 月 日 年 月 日

5、施工承包合同 篇2发包人以下简称甲方：承包人以下简称乙方：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工范围：_4、施工方式：本工程由乙方以_的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_天含法定节假日开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日2、如遇以下情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否那么视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。1因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电

6、、甲方变更设计等。2不可抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币_元大写_元。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务1、甲方义务1参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。2向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承当)。3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳出入证除外，乙方协助提供物管所需相关资料。4提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。5提供乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务1严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。2根据甲方确认的

7、施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。3按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。假设出现平安问题，责任由乙方自行承当。4工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。5乙方应确保工程质量到达验收标准。6乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。六、材料设备供给承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认前方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、

8、监理工程师、承包人三方共同签字确认前方可使用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：1甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%，即人民币_元大写_元作为合同定金。2甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%；即人民币_元大写_元作为进度款。3甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%，即人民币_元大写_元作为进度款。4工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。5以上付款的方式均以现金支付。八、维修期限

9、1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的非人为造成的或非自然灾害造成的，乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取本钱费用。九、违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不

10、到约定标准，由乙方承当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金缺乏以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。十、争议的解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：公章委托代理人： ： ：开户银行：账号：邮政编码：_年

11、_月_日承包人：公章委托代理人： ： ：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日施工承包合同 篇3发包方甲方：_承包方乙方：_经公开招标，甲方将 _ 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完本钱工程，双方本着互相支持、紧密配合的原那么，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元大写。3、工期。乙方确保在xxxx年x月x日开工，于x月x日完工，工程标准到达_合格_级。4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料方案、施工组织设计及工

12、程进度方案报给甲方。5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。5、工程质量。、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格前方可栽植；、施工过程当中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；、乙方在施工中要精心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负；、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。6、养护管理和质量要求。、大树及时支撑，支柱与树干相接局部应垫上防护物，以免磨伤树皮；、栽植后及时封堰浇透水；

13、、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；、苗木要及时防治病虫害；、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木15个月，养护标准到达?城镇绿地园林养护标准试行?，其间发生的费用由乙方负担。7、违约责任。甲方责任：、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承当。、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素

14、经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款300元；8、合同的生效与终止。本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。9、合同份数。本合同一式xx份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。10、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方法人代表(盖章) 乙方法人代表(盖章)合同签订日期：_签约地点：_施工承包合同 篇4甲方：发包方乙方：承包方按照?中华人民共和国合同法?，?中华人民共和国违筑法?，?中华人民共和国劳动法?及其它相关法律。行政法规的原那么，经发包方甲方承包方乙方双方友好协商。特制定以下条款，双方共同遵守：第一条、

15、工程概况1、工程名称：_。2、工程地址：_。3、建筑面积：_。4、结构类型：_。5、工程造价：_。第二条、承包方式承包方乙方对_工程工程劳务人工费总承包。第三条、承包范围1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程。第四条、承包工期1、开工时间：_年_月_日2、竣工时间：_年_月_日第五条、费用标准1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米_元。2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作包括地梁面及以外的工程双方以现场市场价进行协商处理。3、工程在施工过程中假设发生设

16、计变更，劳务整体在人民币_以内，甲方不另外补份，变更量在_元以上，甲方将变更的劳务费按实调增建筑面积增加不在此约定范围内。第六条、工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须到达合格标准。第七条、履行保证金及劳务人工费及支付：1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币_万元整。2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币_万元整。3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的_%支付乙方劳务费，以每本月_日进行工程量的结算，次月五日内支付_%人工工资。4、现场除合同包干外的另外用工，每日平均_元，技工为每日_元。5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方

17、提供人工费收据。6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。第八条、甲、乙方的职责1、乙方只提供对焊机一台以及该工程施工工程中所需用的材料，其余均由甲方负责。2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。第九条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承当经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩方法有关规定，承当违约责任。第十条、纠纷解决方式因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_人民法院提起诉讼。第十一条、附那么1、劳务合同一式_份，甲

18、方执_份，乙方执_份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签署之日起生效。甲方：签章 ：联系 ：_年_月_日乙方：签章 ：联系 ：_年_月_日施工承包合同 篇5发包方： (简称甲方)承包方：(简称乙方)依据?中华人民共和国经济合同法?和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、老实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。一、工程概况1、工程名称：“工程土石方工程2、工程地点：3、建设规模：框剪结构，十八层，建筑面积约78400二、承包范围1、场内机械挖土方，将甲方划定的坐标点，轴线范围内的土方挖运至场外或甲方指定地方、机械移动，机械对基坑底

19、边、边坡及底面修整，使基坑标高到达甲方要求，以及按?湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表?中规定的工作内容和武汉市文明施工的规定，做到作业面整洁干净，不含地梁、承台等部位的精度挖运。2、自卸车场内转运土方，专用机械配合土方堆放。3、土方外运的局部，无论运距，土方出围墙外乙方自行解决;需运回回填的土方土源乙方自行解决。4、如挖土过程中发现地下障碍物乙方自行解决。5、工完场清，清理施工现场及场内道路余土，清理、清扫市政道路洒土。6、甲方、乙方、监理共同对现场开挖前自然地面标高和开挖后坑底标高进行布方格网，实测实量，各方在实测方格网图(表)上签字，作为工程完工后结算时的依据;7、开挖面范围内的土方开挖

20、、运输、倒土及车辆进出现场的清洗、防尘、土方运输道路的形成及修整全部由乙方自行解决。三、工期要求1、工期暂定每栋4天，自20 xx年7月24日开始施工;为了确保工期，乙方必须投入相应数量的挖掘机、大型自卸车、推土机等机械，确保晴天挖运土方800方以上。2、乙方自行协调环保、城管等执法部门及其他各类社会关系，并承当一切费用，确保工地正常施工，如因外围环境关系造成施工困难，工期延误达3天，甲方有权安排其他施工力量进行施工，无须征得乙方同意和认可，乙方承当由此给甲方引起的一切责任及损失，已完工程量按 %结算。3、雨天办理工期签证，工期顺延。四、施工质量乙方确保按甲方标定的标高、底面尺寸施工，否那么无

21、条件返工和整修并自行承当由此发生的费用。五、合同价款及工程量确认1、土方承包施工综合单价：场内挖、转、运、堆放(回填)共元整/立方米，挖、外运、场外卸土(或运回回填)共 25 元整/立方米。2、此单价除坑底排水、抽水、夜间照明、洗车台，沉淀池，排污外，包括但不仅限于人工费(含清洗车辆、道路)、机械费、管理费、利润、将土方挖运倒土等全过程的费用及地方性的不可预见的一切费用。乙方不得以市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高等任何理由要求增加费用或提高价格。3、当甲方另有施工需要使用机械时，乙方必须为甲方提供所需机械，使用机械按计时台班办理签证，大中型反铲挖机/小时，小反铲挖机/小时。4、土方体积

22、均以挖掘前的天然密实度体积计算，土方天然密实度体积与虚方体积比值为1：1.3(按?湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表?确定的土方松散系数)。5、当出现从一栋楼挖土方回填另一栋楼土方的情况时，只计算挖土方量，不计算土方回填量，当挖土方量缺乏回填，需额外运土回填的局部按松散系数折算成实方计量，其他类似情况按此原那么类推。六、结算及付款1、从施工之日起，30天申报完成工程量，三天内协商核定完成工程量，二天内，甲方按核定工程量总价的 60 %支付进度款;2、工程完工，经各方验收合格并在竣工图上签字后，十天内办理完工程结算，五天内工程款付至 20 %，余款十个月内按比例付清。3、税金按结算总价的4.09

23、%，由甲方在每次结算工程款时代扣代缴，从乙方工程款中扣除。推荐阅读：路基土石方施工合同范本道路土石方施工合同范本景观绿化施工承包合同模板外墙砖施工承包合同模板最新施工承包合同格式乡村公路施工承包合同模板七、平安生产乙方必须对全体施工人员进行行业平安标准和交通法规的宣传教育，必须做到警钟常鸣，如果发生意外平安事故，由乙方承当一切民事、经济责任。八、甲方责任1、向乙方提供施工用水电到施工现场;2、给乙方提供所需的施工场地;3、对所提供的地质勘查报告、根底设计资料的完整性和准确性负责;4、按合同要求及时支付工程款;5、由于甲方原因造成平安事故及经济损失，一切费用由甲方自行承当;6、工程验收合格后三日

24、内及时配合分包方测量计算工程量及结算审核工作;7、乙方在办理渣土证时甲方需提供相应的资料，及时配合办理手续。九、乙方责任1、乙方自行负责城管、交管及渣土办理的有关手续和协调工作，并承当相关费用;2、施工人员及机械设备及时到位，保证工期按时完成;3、服从甲方指挥管理，确保工地文明施工，因乙方原因造成平安事故及经济损失，一切费用由乙方自行承当;4、为确保基坑开挖平安，在施工期间根据现场实际情况，发现险情及时向甲方反响实际情况，甲方及时进行方案调整及设计变更;5、负责完本钱分部工程的基坑土方开挖及外运的工作;6、在施工期间，乙方施工现场委派一名现场负责人配合工作，并服从甲方指挥;7、工程验收合格后三

25、日内及时配合甲方测量计算工程量及结算审查工作。十、其他事宜1、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，每份具有同等法律效力;2、本合同自甲乙双方签字盖章之日起自动生效;3、甲方付清所有工程款后之日起，本合同自行失效。甲方： 乙方：委托代理人： 法定代表人：工程经理 ： 委托代理人：合同签订地点：合同签订日期：施工承包合同 篇6甲方：江西大世界置业投资开展乙方：因东方花城新城大道西侧沿街商铺原设计排污系统没有设置化粪池，根据承租方使用的需要，大世界置业投资开展决定在商铺外修建化粪池一座。根据?中华人民共和国合同法?及有关建筑法律法规，遵循平等自愿、老实守信的原那么，经双方充分协商，签订本合同。一、承包

26、内容：化粪池修建，包括土方开挖，外运，回填，砼垫层，池底板，池壁、池顶板及成套盖板，钢筋制作安装，图集中要求的抹灰，预留管洞、完工后垃圾清运等全部工作内容不含下水管道的引入和引出工程，实际发生时可现场办理书面签证。二、承包方式：包工包料。三、承包价格及相关要求1、参照国标02S70 - 8页做法，修建 号砖砌化粪池一座，具体挖深甲方现场确定。做法详见合同附件及国标02S70 2、化粪池内净空体积：2.87m净长 .23m净宽 .70 m 储水面深度=6立方米，单方造价：5666元6立方米=944.30元立方米，实际施工容量与合同容量不同时，按实际容量调整合同总价。四、施工工期： 自合同签字之日

27、起 5天内完工。五、工程总造价：5670.00元大写：伍仟陆佰柒拾元整包括税金六、甲、乙双方的义务1、甲方负责同有关方面协调，保证乙方施工期间，必须水、电、路畅通。并做好施工期间的质量技术交底，平安检查，质量验收工作。2、乙方保证按照合同工期完工，甲方保证按合同规定付款。3、乙方必须服从甲方施工人员的指挥和要求，严格遵守施工标准，及时通知甲方现场代表对每一道工序进行验收，合格后再进行下道工序施工。4、乙方必须采取严格平安防护措施，如发生平安事故乙方应承当一切经济和法律责任。5、如因停水、停电原因影响施工，那么工期顺延。七、付款方式1、工程完工经甲方验收合格后 0天内，甲方向乙方支付工程总造价的

28、95%，剩余款5%作为质保金，质保期为一年。2、在质保期内如所建化粪池工程未发生因施工原因引起的质量问题，质保期满后 0天甲方将质保金一次性支付给乙方质保金不计利息。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，到工程款项付清时自动终止。甲方：签章乙方：签章法人代表：法人代表：施工承包合同 篇7甲方: xxxxxx建筑乙方：甲乙双方经友好协商，就双方合作事宜，达成如下协议，以资共同遵守。一、对于甲方在 的第一期建设工程，甲乙双方合作建设。1，该第一期建设工程的根本情况：建设工程规划许可证号为 ，本期建筑面积为 平方米(详细情况见图纸)。2，双方各自的责任。甲方负责提供土地，办理

29、有关建设手续。购置土地使用权、办理有关建设手续(委托勘察、设计，办理施工许可证等)的费用由甲方承当。乙方负责按图纸进行土建安装工程施工(乙方自己施工或者发包给他人施工)。该施工(包工包料)对应的工程款由乙方承当。该工程款的金额由甲乙双方确定为 元。3，利益分配。该第一期建设的房屋竣工验收后，乙方可以选择与甲方平均分配该期房产(含房屋所有权和房屋对应的土地使用权)，乙方也可以选择要求甲方在房屋竣工验收后三个月内向乙方支付建设费用 元(其中，工程款 元，垫资利息和其他费用 元)。乙方分得房产后，甲方及其股东应当配合办理好乙方入股甲方公司的手续。即形式上以乙方分得的房产的价值作为乙方对甲方公司的出资

30、，乙方取得相应比例的股权，实质上乙方可以独立拥有并经营分得的房屋。二，对于甲方在 村的以后各期建设工程，甲乙双方视具体情况优先进行合作，届时再签订相应的协议。三， 违约责任甲、乙双方应按本协议积极、全面履行自身义务，保障对方权益;任何一方不履行或迟延履行，应赔偿给对方造成的一切损失。四， 争议的解决因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决;协商解决不能的，任一方均有权向本协议签订地的法院提起诉讼。五， 其他约定事项六， 本协议生效后，甲、乙双方可达成的补充协议，作为本协议不可分割的一局部。本协议未尽事宜，按中华人民共和国法律法规的相关规定执行。七， 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

31、八， 本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，均具有同等法律效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：代表人：日期： 日期：本协议签订地：_施工承包合同 篇8发包人： (以下称：甲方) 承包人： (以下称：乙方) 根据本工程所需要，甲方决定将 工程木工劳务施工承包给乙方施工。按?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?和?建筑安装工程承包合同条例?及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公开和老实信用的原那么，结合本工程具体情况，双方就本建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。 一、承包范围：该工程设计图纸范围内所有的结构构件的模板支护(含场外工程小型构件、设备根底

32、、化粪池等，无论形状如何，均包含在综合单价里面)，具体内容如下：1、根底、主体工程所有结构构件的模板制作、安装、撤除(模板成堆后由乙方去除钉子和杂物，甲方指定地方堆放)，支模装模架的搭设和撤除以及完工后现场清理至甲方指定地方堆放(含施工中模板修整)。包括所有的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。2、施工过程中木工所有材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、

33、工具及机械维修维护。以上机具、用品及辅材甲方不承当任何费用，只提供电源至施工场地的配电箱。3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用品有甲方统一购置。其中统一工作服甲方只收取本钱费的20%，如乙方施工人员工作不超过1个月，甲方收取统一工作服全部本钱费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取本钱费的100%。4、本工程全施工过程的轴线定位、标高控制由乙方负责承当，根底施工中重复放线的也在此承包范围内(含根底龙门架搭设的配合用工);甲方只提供每层标高的控制点，内、外控制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最后发现标高或轴线错误，责任由乙方承当。5、乙方未按施

34、工工艺和施工标准操作而导致跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，到达抹灰的相关要求，并承当材料、人工损失费。偏位严重的现浇构件必须全部凿除，且承当材料、人工、能源、罚款等全部损失费用(楼板底、梯级板底为清水模，不抹灰，如不平整造成二次抹灰费用全部由乙方承当)，拆模后乙方必须去除模板接口处凸出外表的砼及留在砼外表的钉子铁丝等。6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护(钢板止水带除外)。7、支模架必须按标准由乙方搭设，楼层无论高矮必须搭设扫地杆，并应控制好标高，甲方专职质检员检查合格前方可进行下道工序施工。8、因设计的原因所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。9

35、、按设计图纸要求需预留拉结钢筋的部位，由木工组按标准要求高度钻眼，钢筋工预埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方承当。10、所有支模部位接缝需胶带封口的用工和采购胶带的费用由乙方承当。11、乙方必须配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方负责。12、如乙方浪费材料超过其签收材料的5%，超过局部材料的费用由乙方承当。二、承包单价：乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其具体承包单价为：按照模板与混凝土的接触面积计算综合单价包干为 元/m2。1、上述施工单价含包工、包辅助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、胶带纸等(只不包含竹胶模板和木方

36、，其他都包括)。2、上述施工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置，设备的预留孔，砼浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、撤除转运，材料的清理和转运堆码、利用，需装车转运的，上车和卸车，不分区域，由乙方负责。3、上述施工单价含为采取保证平安措施的一切费用。三、质量要求：1、严格按设计图纸和施工标准要求施工;2、承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙、模板安装，必须符合设计图纸和标准要求;3、承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙的模板安装必须做到所有构件标高、中线、构件几何尺寸等准确，安装牢固;4、承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙的模板垂直度、平整度好，接口和接头几何尺寸准确不移位，不变

37、形;5、承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙模板拆卸合理，成品保护好，堆码整齐;6、所有承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙模板安装，必须符合?质量验收标准?的标准要求。四、付款方式：1、乙方承包该工程包工的人工费，地下室及裙楼局部每完成 层施工任务，综合楼局部每完成 层，经相关单位验收合格，甲方核算其工程量，甲方支付乙方已完成工程量 %的工程款。2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一致，在签订合同的次日乙方需向甲方预交保证金 元，作为乙方工程质量和各方面老实信用履约金，此金额待竣工验收完工后一个星期内甲方一次退给乙方(合同签订后进场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指挥、质量不合格和工

38、期达不到要求，老实信用履约金不予退还，此费用作为赔偿甲方的损失，该履约保证金不记利息)。五、施工进度要求：1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、根底柱、梁、板、柱、墙模板安装、撤除必须按甲方所制定的各项施工进度和生产安排完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成所相应的工作量。同时在紧张的时间内，必须保证24小时连续加班作业，不得影响其他班组和工种的施工。2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必须在规定工期内完成每个单位工程。工期不管气候的变化，包括风、雨、雪在内(必须在相关部门验收认可后)。如甲方材料供给不及时，工期相应顺延。如业主变更，造成乙方暂时窝工，甲方不负责任何费用。3、因甲方原因或不按

39、规定付款(超过约定的付款期限一个月)，经乙方认可可按实顺延(该期限必须经过甲方现场负责人签字确认方为有效)，另外除不可抗拒的因素发生时，经甲方认可可顺延外，其它原因均不得顺延，甲方也不承当期间的所有费用。4、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方违约金按 1000 元/天计算。已有单位工程工期安排如下：以甲方和业主所履行的开工令日期，乙方必须在 天内完成该工程所承包的事项。5、施工期间必须保证与其它班组同步，无条件接受工程部安排的加班加点，如因本班组原因造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。6、乙方必须保证施工期间所须要的高素质有技术的人工施工操

40、作，且分班日夜轮流作业，任何时候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。7、乙方必须服从甲方管理人员的安排，不得顶撞甲方施工员，不服从的问题可以到办公室单独解释。8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清扫、堆码、工资从乙方扣除。9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，假设乙方不服从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种原因终止合同，否那么不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得

41、有任何异议。六、平安文明施工;1、所有的材料吊运和堆码，必须做到平安可靠，合理准确。按指定地点堆码整齐，不得乱丢乱放，不得发生任何平安事故，造成的一切损失由乙方负责。2、所有施工人员必须严格按平安用电标准施工，不得私自乱拉乱接，不得出现由于违章用电而发生大小平安事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。3、乙方所用的木工机械必须由专人进行操作，经常对机械进行检查维护，不得出现由于机械的问题而发生一切大小平安事故，造成的一切损失由乙方负责。4、乙方所用材料的废料和多余料必须及时进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。5、乙方进入施工区域作业时

42、，必须佩戴平安帽，穿工作服和佩戴胸牌，甲方负责购置工作服。如乙方施工人员未佩戴平安帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款项由乙方负责。6、开展平安生产群众监督员活动，所有平安员纳入工程部平安管理机构，接受甲方统一管理，负责日常平安管理工作。乙方必须加强平安管理，确保无重伤、死亡事故。7、乙方必须做好班内平安教育，开展班前平安活动，并形成书面记录。严格执行国家、地方和工程制定的平安操作规程，平安管理细那么、平安管理制度及制安管理条例。8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、平安作业环境进行检查，发现平安隐患应及时上报，待隐患消除前方可操作。严禁利用吊

43、装设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。9、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，如有违反，乙方每人每次需向甲方支付违约金500-1000元，因此发生的平安事故乙方自负责任。10、发生平安事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应积极配合甲方做好伤亡人员的安抚工作，不可逃避、懈怠以及推脱责任等。11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方承当，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。12、进入本工程的乙方所有人员，在日常生产、生活中，必须严格遵守甲方制定的各项平安生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：1

44、2.1、施工现场未带平安帽或打赤膊者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承当甲方支付给业主的违约金。12.2、平安帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及承当甲方支付给业主的违约金。12.3、损坏平安防护设施或平安标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50200元，及承当甲方支付给业主的违约金。12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，及承当甲方支付给业主的违约金。12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元(医药费打架双方互相承当)，及承当甲方支付给业主的违约金。12.6、偷窃者，乙方每人每次需向

45、甲方违约金500-1000元，情节严重者，送公安机关处理，及承当甲方支付给业主的违约金。13、在宿舍里面严禁用热得快，电饭煲，电磁炉等电器。因电线承受不起，容易引起火灾，如违规使用电器，后果自负。发现一次罚款500元。请到厨房去烧水、煮饭，厨房里供给了专门的电源。14、碘钨灯严禁用来宿舍照明，取暖，烤衣服。发现一次罚款200元。15、施工现场严禁使用花线及负导线，任何临时电线必须使用插头接线，发现一处分款500元。七、权利义务1甲方权利义务1.1、在乙方同意的情况下，对本合同修改、补充的权力。1.2、甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。1.3、甲方对工程的质量

46、、技术、进度、环境、职业健康、平安、文明施工及工程本钱进行全面控制及统一管理;负责与建设方、设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。1.4、甲方可随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、平安及文明施工,对工程施工进行全过程控制;组织生产例会,协调安排生产;组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织安排工程移交的维修保修工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、平安教育、技术及现场文明施工教育、成品保护教育。1.5、甲方向乙方提供壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方安排复印,费用由乙方承当)。1.6、甲方按进度要求提供甲供材料。1.7、甲方的

47、现场代表是 ,现场代表负责日常施工的管理协商。1.8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承当。乙方中途退场，而影响到甲方工程的施工，甲方有权不予结算，如乙方施工质量和进度达不到甲方要求，甲方有权予以辞退。1.9、甲方只提供住宿地方(包用水用电)，包括现场活动住宿，生活用品、饮食、茶水等由乙方自备。2乙方权力义务：2.1、乙方进场后(或人员变动)时，必须提供职工花名册、身份证复印件报工程部备案。所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方人员与其花名册不

48、符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方承当。2.2、乙方必须及时支付民工工资，不得因民工工资事件影响甲方的工作和信誉。2.3、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。2.4、甲方提供的工程物料、设施、临时工程从移交之日起由乙方负责保护、保管、维修、保养、并由甲方协调使用。乙方应周全考虑由于承包工程的具体情况，甲方的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要，而采取措施的费用和开支,并应按照甲方的要求实施。甲方提供的物料由乙方负责工地现场的卸车及

49、搬运。有多家劳务队施工时,甲方提供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队公用的物料时,由甲方根据供给的物料的量轮流指定工地现场的卸车及搬运的劳务队,乙方劳务必须服从指派,但甲方应尽可能公平指派。2.5、乙方必须服从业主、监理及甲方关于宿舍及施工现场的管理规定，如果乙方人员违纪、违规、违法，由此产生的一切后果由乙方负责。2.6、由乙方人员造成的生产平安，治安事故，触犯国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承当。八、其他1、如经甲乙双方协商，签订的其他协议，如工期进度等，同本合同具有同等效力。1、经双方共同商

50、议，任何一方不得违约。否那么，一切损失均由违约方负责。双方签字生效，具有法律效应，本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。2、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向施工所在地当地经济仲裁委申请仲裁，或向施工所在地当地人民法院提起诉讼。甲 方： 乙 方：甲方代表：身份证号码： 身份证号码：联系 ： 联系 ：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日施工承包合同 篇9发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一局部 工 程 概 况1.工程名称：2.工程地点：3.结构类型：4.承包

51、范围：5.承包方式：6.甲方驻施工现场代表：乙方驻施工现场代表：第二局部 工 期1.开工日期：竣工日期：按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。5.停工责任在甲方，由甲方承当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承当经济

52、损失，工期不予顺延。6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承当违约责任，并处以罚款，计人民币 元(大写)第三局部 质 量1.本工程质量等级为： 合 格2.乙方应认真按照标准、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承当返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承当有关费用。4.凡隐蔽工程和中

53、间验收部位，经乙方自检到达合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收到达合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。5.乙方应做好自身的成品保护工作，承当因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。6.竣工工程质量经验收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并承当返工修改的费用，工期不予顺延。第五局部 材 料 供 应甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否那么甲方承当由此造成的损失。第六局部 劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方

54、不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第七局部 对劳务队的管理1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承当相应费用。第八局部 劳动力安排1.乙方应按甲方的进度方案及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。2.如发生劳动力缺乏或暂离现象，乙方应承当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第九局部 奖 罚 条 款1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进行赔偿。2.乙方对甲方材料包装品的回收，

55、甲方以回收品价值的进行奖励。第十局部 工程结算与价款支付1.工程结算：、2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。第十一局部 合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现以下情况，甲方可提出终止合同。(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度方案，并无具体改良措施。(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。(4)未按平安规章生产，整改后不能到达要求的。第十二局部，其他1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成

56、时，由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)地 址： 地 址：负 责 人： 负 责 人：联系 ： 联系 ：签订日期： 年 月 日施工承包合同 篇10发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架根底、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量标准：执行国家现行?施工质量验收标准?及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收标准检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼外表应平整、密实，