期房买卖合同范本（5篇）

1、期房买卖合同范本（5篇）第一篇：2017期房买卖合同范本2017期房买卖合同范本虽然商品房尚未修建好，但只要开发商在取得了相应资质后，那么也是可以销售期房的。而购房者不管是购买期房还是现房，此时都必须要签订一份合同，即期房买卖合同。那么这个期房买卖合同怎么写呢?我们一起在下文中进行了解。期房买卖合同范本甲方：(卖方) 身份证：乙方：(买方) 身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为： ，该房屋用途为： ;二、甲、乙双

2、方就买卖该房屋的交易方式为 ，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写：人民币 元整)。四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币 元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的上海市房地产买卖合同生效后自动转为购房款。五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日

3、，直接支付甲方定金人民币 元整。2、乙方于甲乙双方至上海市 区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币 元整暂存于中介方帐户(户名： ，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币 元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交

4、易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定上海市房地产买卖合同，本协议未尽事宜以双方签订的上海市房地产买卖合同约定为准。十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，由双方协商解决，协商不成的，皆选择至上海仲裁委员会裁决。十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效，且乙方有权指定第三人完全承受本协议，作为将来追加该第三人作为买方主体之一。十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方执一份。甲 方： 乙 方：身份证：身份证：联系电话： 联系电话：联系地址： 联系地址：联系地址：联系电话：日 期：

5、房地产开发资质要多少钱 房产税中的土地价值怎么计算后多久才能拿到产证 怎么向银行借出房产证 异地购房有哪些注意事项 房屋异议登记后的起诉状范本 期房转让过户网上预约怎么办理 公司所有房产需要交房产税吗 公摊面积怎样测量怎么计算 如何避免二房东租房纠纷 2018房产过户费取消是否真实改名会产生多少费用 房产证面签可以委托办理吗 事业单位集资建房属于什么性质 房产证挂失补办需要多少钱 二手房过户可以委托家人帮忙吗 一户房产证能否办分户房产证 多人合伙买房会有什么风险 外地在北京贷款买房应注意什么 房产证上面哪个才是房产证号 起诉房产过户,律师费是多少 初始登记和预告登记的区别 淘宝司法拍卖的房子如

6、何过户 2018年居住证办理程序 按揭买房首付后能拿房产证吗 领房产证前需要做什么 二手房过户简单程序说明 租房人应受到房东哪些利益维护 期房买卖过户可以网上预约吗 厦门申请经济适用房的条件 房屋出租何时缴纳房产税 房产税计税依据以及如何计算 房产赠与过户网上预约怎么办理 农村宅基地过户的情况是什么 安置房申请的地址在哪里 房产证出证进度那里可以查询 2018暂住证几天能办下来2018最新 房产证产权比例怎么分 房东收取转让费可以告他吗 房产证商住是商业性质吗 房租转让费交过还用交房租吗介违法犯罪租户怎么办 合伙买房子要注意哪些法律问题 开发商五证全为什么不办房产证 小区保洁可以签非全日制合同

7、吗 借名买房毁约应该怎么处理第二篇：期房买卖合同范本篇一：期房买卖合同范本 期房买卖合同范本 甲方：(卖方) 身份证： 乙方：(买方) 身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下： (1) 该房屋产权证号为 _ ; (2) 该房屋地址为： ;面积为： ，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为 ，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写：人民币 元整)。四、乙方于签约

8、后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币 元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的上海市房地产买卖合同生效后自动转为购房款。五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币 元整。2、乙方于甲乙双方至上海市 区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币 元整暂存于中介方帐户(户名： ，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔

9、房款无息转交甲方。3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币 元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定上海市房地产买卖合同，本协议未尽事宜以双方签订的上海市房地产买卖合同

10、约定为准。十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，由双方协商解决，协商不成的，皆选择至上海仲裁委员会裁决。十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效，且乙方有权指定第三人完全承受本协议，作为将来追加该第三人作为买方主体之一。十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方执一份。甲 方： 乙 方：身份证： 身份证：联系电话： 联系电话：联系地址： 联系地址：日 期： 日 期：中介方： 联系地址： 联系电话： 日 期：篇二：安置期房买卖合同范本9 安置期房买卖合同合同双方当事人： 出卖人(甲方)：_(以下简称甲方) 身份证号码：_ _ (房屋共有产权人)身份证号码_ _以上_人是本合同中

11、所述房屋的共有产权人。买受人(乙方)：_ (以下简称乙方)身份证号码：_ 根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第二条、本合同中所述房屋为_，是_的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。第三条、上述房产的交易价格： 成交价格为：人民币_元整(大写：_拾_万_仟_佰_拾_元整)。第四条、付款时间与办法： 甲乙双方同意以现金付款方式一

12、次性付款，并已在_2013_年_月_日将全款人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整交付甲方，付全款付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。 第四条、房屋交付： 甲方应在开发商交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方，(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_的钥匙全部交付给乙方。第五条、甲方逾期交付房屋及逾期的违约责任： 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过30天，违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一

13、日(遇法定节假日顺延)，甲方按乙方已支付房价款金额的_10_%(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期超过30天(大写数字)，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第_种约定，追究甲方的违约责任。1.甲方按乙方累计已付款的_10 %(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行，并在本合同第五条约定的实际交付之日起_15_天内交付房屋。2.终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还与乙方。赔偿损失等同于乙方全额的房款。再按_10%_利率付给乙方利息。第五条、关于产权登记的约定： 本房屋以后遇到需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。1.面积。因房屋是期房。先以图纸上

14、的标注面积进行结算。待实际交房后，以实测，面积为准。开发商、甲方、乙方三方相互结算。长退短补。2、交房后至未过户期间。因此房是拆迁安置房，此房证是甲方姓名.甲方应给与乙方，保留在乙方手中。因甲方私藏、隐匿、或抵押、借贷、转让等行为均属于违法无效。由此所造成的一切后果均由甲方负责。3.过户条件成熟后，甲方应积极协助乙方办理过户手续，并提供所需全套资料。过户的所有费用由乙方负责。 第六条、本合同办理公证，经国家公证机关_ 公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。公正费由乙方负责。本合同在双方签字之日(2012年_月_日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力

15、。第七条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_份，一份_张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,见证方(中间人)_一份，留存备查。第八条、本合同发生争议的解决方式： 双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。 1. 提交_仲裁委员会仲裁。 2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。 第十、条双方约定的

16、其他事项：出卖方(甲方)：购买方(乙方)：见证人： 2013 . 身份证号码： 身份证号码： 身份证号码： 身份证号码： 身份证号码：篇三：期房转让协议书范本权益转让协议书甲方（卖方）： 身份证号： 电话：住址：乙方（买方）： 身份证号： 电话： 住址：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：一、该房屋权属状况如下：1、甲方于年 月 日与 房地产开发有限公司（以下称开发商）订立商品房买卖合同（合同编号： ），该合同约定：甲方以人民币 元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）： 房屋相关信息见商品房买卖合同（合同编号：）。上述合同已由 登记备案，

17、由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：1、 乙方于签约后 日内以 方式，支付甲方房款人民币 元整；2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前 日，支付甲方其余房款 元；3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。三、甲方的义务为：1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；2、甲方应在 年 月 日之前协助乙方在国家

18、房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；四、乙方的义务：1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；2、该房屋的维修基金由乙方承担；3、乙方应在年 月 日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产

19、，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金；八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订房地产买卖合同。任何一方不得以任何理由拒绝签订房地产买卖合同的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。九、本协议一式两份，甲、乙双

20、方各执壹份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 时间： 时间：第三篇：期房买卖合同范本甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为： ，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为 ，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写：人民币 元整)。四、乙方于签约后次日，于中介方查询该

21、房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币 元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的上海市房地产买卖合同生效后自动转为购房款。五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币 元整。2、乙方于甲乙双方至上海市 区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币 元整暂存于中介方帐户(户名： ，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。3、

22、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币 元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定上海市房地产买卖合同，本协议未尽事宜以双方签订的上海市房地产买卖合同约定为准。十二、如双方

23、就本协议约定之内容发生任何纠纷，由双方协商解决，协商不成的，皆选择至上海仲裁委员会裁决。十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效，且乙方有权指定第三人完全承受本协议，作为将来追加该第三人作为买方主体之一。十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方执一份。甲 方： 乙 方：身份证： 身份证：联系电话： 联系电话：联系地址： 联系地址：日 期： 日 期：中介方：联系地址：联系电话：日 期：第四篇：期房买卖合同本报记者徐统余房价“高烧”不退，催生一批职业“炒房客”。担心短期房价会下跌，“炒房客”也不敢把房子“捂”在手里，拿到房子还没领“两证”就与他人签订买卖协议。眼看着房价仍在上涨，“炒

24、房客”又玩起了“跳单”把戏。“炒房客”为什么敢于这样做？法援律师为你揭开秘密。买了套“二手”新房（）张强家住南京市区，与父母挤住在一起。房子是父亲单位公房，面积只有20多个平方米。跟女友领取结婚证已经1年多了，可是张强仍未举行婚礼。为什么？因为没有房子，女友不同意“进门”。张家决定“筑巢引凤”，赶紧买房子。去年10月份，张强转了不少楼盘。市区的房价太可怕了，他把目光转向江北。然而，江北的新房价格也很高，张家还是买不起，算了，买二手房吧，毕竟比新房价格低一点。中介公司推出的一套房源不错，张强跟着房主许明去实地看房，这才发现房子没有装修。许明坦陈，该房刚拿到钥匙，“两证”还没到手。不过许明与开发商

25、签订了买卖契约。许明向张强保证，只要张强同意购买，那么“两证”下来后就过户。中介公司也向张强作出上述承诺。房子价格确实相对便宜一点，张强最终与许明签订了买卖协议，协议上中介公司也盖了章，算是三方协议书。签约时间是在去年11月份。贷不到款致买卖不成？（）张强无法一次性支付房款，买卖协议约定，中介负责帮张强办理贷款手续，于是张强按约向许明支付了20%的首付款。这笔钱是张强父母的“棺材本”。接下来要办贷款手续，张强静候中介的通知。然而，两个月过去了，中介总是说手续没办好。转眼到了2010年。一个月前，中介公司突然告诉张强，贷款手续办不下来了，因此买卖协议无法履行。张强一听就急了，与中介、许明交涉。许

26、明说，买卖协议无法履行，他将退还张强的首付款。张强指责许明违约。对方反驳道，是张强办不下贷款手续，付不了全部房款，过错在张强一方。在上述三方协议中约定，协议如果无法履行，违约一方需承担违约金。按许明的意思，张强还得付给对方5万元。张强抓狂了，明明是许明想“跳单”，还要他来承担违约金？中介公司居中调解，许明说，那违约金就算了，他将退回首付款，双方再无瓜葛。张强拒绝这一方案。买卖协议有法律效力吗？（）张强认为，许明之所以不想履行协议，完全是因为房价上涨太快，不想卖房子了。记者联系上许明。许明否认张强上述说法，称其很想卖房，可张强贷不到款，导致协议无法履行。也因为房价上涨，张强当然想要房子。他决定打

27、官司，要求许明继续履行协议。张强向一个懂法的朋友咨询，没想到对方说，他与许明签订的买卖协议是无效的，因为房地产管理法规定，未依法登记领取权属证书的房子不得交易。既然许明没有领取“两证”，无权出售该房子，双方签订的协议无效；无效协议应撤销并恢复原状，即许明退还张强的首付款就行了。朋友的话对吗？张强向法援热线咨询。江苏维世德律师事务所唐岩律师接待了他。唐岩律师查看了张强带来的买卖协议：“你们自愿签订的协议书，应该是有法律效力的。”唐律师认为，房地产管理法中“未依法登记领取权属证书的房子”指的是没有合法手续的房子，而许明向开发商购买的房子是合法的，且预期确定其可以领到产权证。无证房如何实现买卖？（）

28、解决了协议是否有效的问题，接下来唐岩律师便分析协议应如何履行。许明从开发商手中买下这套房子，也向银行贷了款。唐岩律师据此认为，银行只会向拥有该房产权的人提供贷款，因为银行是用此房作为抵押的。既然许明向银行贷到了款，那么在房产部门的系统中，此房产权应该已经显示在许明名下，只不过因为开发商与许明还没缴纳规定的税费，产权证暂时没颁发下来而已。按照上述三方签订的协议，许明与开发商应尽快缴纳规定的税费，领取该房产权证；许明先垫钱从银行将该房解押出来，凭买卖协议到房产部门将该房过户到张强名下；然后张强到银行办理手续，从银行贷到款还给许明，双方买卖协议履行完毕，此后张强与银行之间建立抵押贷款关系。如果许明与

29、开发商迟迟不缴纳税费领取产权证，张强就没有办法了吗？唐岩律师认为，张强完全可以起诉许明，在法院认定协议有效并下达生效判决书后，张强可以申请法院强制执行，那么银行、房产等部门应执行生效判决，直接办理上述解押、过户手续。协议有效能遏制炒房（）但也有律师认为，既然许明没有领取到产权证，那么按房地产管理法就不得买卖，他与张强签订的买卖协议属无效。而江苏天煦律师事务所金海洲律师对记者说，江苏省高院有一个内部纪要，称合法建设的商品房在已经交付，且预期确定购房人必然领取“两证”的情况下出售，此类买卖协议仍算有效。在唐岩、金海洲两位律师看来，许明的行为是典型的“炒房”，拿到房子就提价卖给他人，在牟取到利益的同

30、时就做了两手准备，一旦房价下跌就逼买家履行协议，而当房价仍在上涨，则宁愿承担违约金也要毁约，或者借口协议无效而“脱身”。唐岩、金海洲两位律师认为，在当前房价持续上涨的情况下，法院认定上述无证房买卖协议有效，有助于遏制炒房行为。由于银行允许房产买卖可以贷款，“炒房客”实际上是借银行的钱来“生蛋”的，因此要遏制炒房行为，得让“炒房客”从银行少贷到款，加大其炒房的成本。前天，国务院出台规定，提高了购买多套房的首付比例，且利率上浮，应该就是出于上述考虑。而购买首套90平方米以下的房子，首付比例与利率不变，故该项规定对真正购房自住者没有影响。（除律师外人物为化名）第五篇：期房买卖合同有效律师提示】二手房

31、纠纷中有一类型，即期房买卖合同纠纷。所谓期房就是指正在建设，还没有办理房产证、没有取得所有权的房屋。期房一手房买卖法律关系中的特定概念。一手房买方和开发商签订预售合同，约定将尚未建成的房屋出售给买方，并在期房建成后办理房地产权利登记和房屋的实际交付。一手房买方和开发商签订预售合同后，又将该房屋出售给第三人，就成立了期房买卖合同法律关系。期房买卖合同是有效的合同，但在具体的执行过程中，容易产生纠纷。【案情介绍】2009年李先生和某开发商签订了某套房屋的商品房预售合同，约定由王先生购买该开发商尚未建成的期房一套。合同对办理房地产权证时间、交房时间、房价款的内容作了明确约定。双方按照合同约定，卖方李

32、先生解除了同开发商签订的商品房预售合同，买方王先生作为权利继受人和开发商签订了上海市商品房出售合同。但在王先生履行合同过程中，发现自己的贷款出现问题，难以支付房屋价款，遂以卖方并未实际预购开发商房屋存在欺诈为由提起诉讼，要求解除与卖方李先生签订的协议，返还25万元。【案件思考】期房是否限转？买卖期房的合同是否有效？【法庭判决】法庭认为，双方签订的买卖合同是真实意思表示，未违反法律的强制性规定，合法有效。买方起诉要求解除合同不存在事实和法律依据，不予支持。【法理延伸】张雷律师认为，当事人购买的期房，实际上并没有取得房屋的所有权，只有等待房屋建筑完成，期房转变为现房，才能要求开发商将商品房过户到买

33、方名下。而期房买卖协议买卖的正是这样一种向开发商主张的权利，也就是民法上所讲的“债权转让”。债权转让转让的是买受人向开发商请求转移房屋所有权，交付房屋的权利，符合合同法的固定。上海高院对这种期房买卖协议的效力有了一个十分明确的解释。转述如下：房屋买卖合同的买方在尚未取得房屋所有权证之前，其虽不能享有房屋所有权，但享有买卖合同上的债权。而债权转让是合同法赋予合同当事人的权利之一，没有理由不允许当事人转让自己的合同权利，因此买方再予转让并不违反法律禁止性规定。所以，上海高院明确规定不能仅因出卖方尚未取得房屋所有权证而认定转让合同无效。【法律依据】合同法第七十九条“债权人可以将合同的权利全部或者部分

34、转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。”甲方(需方)：_地址：_邮政编码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙方(供方)： _购货单位(甲方)：供货单位(乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国民法通则及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：1 合同标的1.1 砂石料名称 ：(应填写砂石料全称)1.2 砂石料规格 ：(应填写详细的规格，不可简化)1.3 砂石料产地 ：(应填写详细的产地，不

35、可简化)1.4 砂石料数量 ：(如能明确数量就明确，不能明确的规定以我方的每批采购通知要求的数量为准，并保证满足我方施工需要)。2 质量标准2.1 本合同砂石料的质量标准为： (详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求) 。2.2 主要技术指标为： 。3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。4 砂石料交付和运输4.1 砂石料交付方式为：(根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一)的方式 。4.2 砂石料交付地点为：(应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在甲方住所地或甲方施工地点;如果采取自提方式，交付地点

36、就在乙方住所地或砂石料产地;如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或甲方住所地或甲方施工地点;建议采用送货方式)。4.3 砂石料交付时间(期间)为：(应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间或以我方批准的供货通知为准) 。4.4 砂石料由(具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由乙方负责;如果是自提，由甲方负责;如果是代运，由承运方负责)负责运输。4.5 采用(具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等)方式运输砂石料。4.6 运输费用由(具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由乙方承担;如果采取自提方式，由甲方承担;如果采取代运方式，可选择甲方或乙方承担，双方根据实际情况自行约定)承担。4.7产品交货数量的正负尾差、合理磅差和