合同范本007-劳合同书

1、建筑工程文文明安全施施工资料劳务用工:劳务合同书2-5卷内文件目目录劳务用工内内业资料(2)- 外外施队基本本情况序号文件名称备注 编号：市建设设工程劳务务分包合同同发包人：承包人：分包工程名名称：施工地址：区（县县） 市建设设委员会 二000二年印制制发包人（全全称）：承包人（全全称）：根据中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其他有关法法律法规，遵遵循平等自自愿、公正正和诚实信信用的原则则，双方就就建设工程程劳务合作作事项协商商一致，订订立本合同同。工程概况及及承包工作作内容1. 工程程名称：工程概况：分包工作内内容：4. 范围围包括： 工程监理单单位（全称称）： 作业

2、人员员承包人根据据工程需要要向发包人人提供作业业人员共名名。合同工期开工日期年年月月日日，完工日期年年月月日日，工期为为天。合同价款1合同同价款为：元（人民民币）大写：元元同价款的确确定原则（在在确认的方方式前划“”）:经过招投标标确定或虽虽未经招投标标程序，由由承发包双方协商商一致，确确认：（）（11）本合同同价款为固固定价格，在在约定的风风险范围内内合同价款款不再调整整。（）（22）以（）年施施工预算或或（）年年施工概算算定额为依依据： eq oac(,1)定定额工资单单价为：瓦工元/工日日；结构木木工元/工日；装修木工元/工日日；钢筋工工元/工日；砼工元/工日日；油工工元/工日；抹灰工元

3、/工日日；架子工工元/工日；水暖工元/工日日；电工工元/工日；壮工元/工日日； ； ； ； ； ； ； ； ； eq oac(,2)按按建筑面积积确定承包包价 元元/：其其中， 地上结构构： 元/；地下结构构： 元/；初装装修： 元/；水电电： 元元/； ； eq oac(,3)分项工程程承包：外墙面砖： 元/；屋面防防水：元/；水磨石地面面： 元/；水泥砂浆浆：元/；内墙普通抹抹灰：元元/； ； ；（）3. 定额工工以外发生生的零星用用工单价为为元/工日（以以实际发生生，书面签签证资料为为准）。（）4. 因不可可抗力，一一周内非承承包人原因因停水，停停电，停气气或安排任任务不及时时等原因造造

4、成的停工工，窝工累累计超过88小时的按按标准补偿。对合同价款款内容的明明确：合同价款的的结算和支支付结算、决算算资料发包人向承承包人提供供工程施工工图或工程程量清单，承承包人依据据上述书面面资料按按本合同条款编制制的施工预预算书。承包人根据据发包人下下达的施工工任务书或或现场负责责人的指令令，安排作作业人员完完成作业内内容，并取取得有效的的书面签证证单据编制制人工结算算书。有效的月度度工作量结结算资料及及书面洽商商变更，现现场签认资资料等。合同价款的的结算决算算1.发包人人应于每月月日对对承包人完完成的工程程量给予核核实，确认认并共同履履行书面结结算手续。2.工程交交工后288日内，承承包人向

5、发发包人递交交完整的决决算资料，发发包人在收收到决算资资料后28日内内进行核实实，给予确确认并办理理分包工程程决算手续续。同价款的支支付合同价款分分期支付：在 月 日付款款 元元，在 年年 怕 月 日付款款 元， 。分期支付劳劳务费的，每每期支付的的劳务费数数额不得少少于已办理理结算的880%，尾尾款在发包包人以决算算资料予予以确认后后28日内内付清。合同价款的的到付必须须以银行转转帐的形式式办理，付付款时发包包人不得以以现金方式式向承包人人到劳务费费。办理支付的的手续为：承包人为为外地进京京施工的，应应向发包人人出据外地地施工企业业专用发票票作为收款款作证，发发包人须将将填写齐全全的，票据据

6、收款人为为承包人全全称的支票票或汇票交付给给承包人的的人员。安全施工、重大伤亡亡及其他安安全事故处处理安全施工：发包人、承包人必必须贯彻，执执行国家和和政府，行行业主管部部门颁布实实施和有关关安全生产产和法律法法规及各项项规定，严严格按安全全标准组织织施工。重大伤亡及及其他安全全事故处理理：（1）发生生重大伤亡亡及其他安安全事故，承承发包双方方应采取紧紧急措施防防止事态扩扩大并全力力组织抢救救伤者，保保护事故现现场，如因因抢救伤者者必须移动动现场设备备，须作出出书面记录录或拍照。（2）按照照有关规定定发包人承承包人应分分清责任，由由事故责任任方承担相相应的责任任。发包人人承包人对对事故责任任有

7、争议时时，应按政政府有关部部门的认定定处理。对本工程的的安全生产产标准，双双方约定如如下：工程质量、验收与保保修工程质量应应达到设计计图纸要求求及约定标标准和质量量目标。如如图纸、发发包人指令令和国家及及当地政府府施工验收收、规范标标准之间有有差异或不不一致，承承包人应在在取得发包包人书面认认可后，以以质量要求求较高者为为施工依据据。承包人必须须按照国家家规定的质质量检验、标准施工工验收规范范和施工图图组织施工工，在施工工中发现设设计有误，须须立即向发发包人提出出，取得文文字变更洽洽商手续后后方可继续续施工，因因发包人原原因造成窝窝工的，由由发包人予予以经济补补偿，因承承包人原因因造成造成成窝

8、工的，工工期不顺延延，发生的的费用由承承包人承担担。分包工程验验收以国家家颁发的施施工验收规规范，质量量检验标准准及施工图图为依据，自自分包工程程施工完毕毕后28日日内由发包包人，承包包人共同办办理书面验验收手续，逾逾期未办理理验收，发发包人又交交后序施工工的或投入入使用，视视为符合合合同要求，工工程交工。对本工程的的质量标准准，双方约约定如下： 工期延误对于以下原原因造成完完工日期推推迟的，经经发包人施施工代表确确认，工期期相应顺延延。（1）因战战争、动乱乱、自然灾灾害或非发发包人承包包人责任造造成的爆炸炸、灾害等等不可抗力力。（2）设计计变更和工工程量增加加。（3）发包包人未能按按合同约定

9、定日期支付付劳务费，致致使施工不不能正常进进行。（4）承包包人以书面面形式提出出申请，但但仍未能从从发包方获获得施工必必须的指示示，工程材材料、图纸纸等，致使使施工不能能正常进行行。（5）一周周内非承包包人原因停停水、停电电、停气或或机具供应应不及时造造成停工、窝工累计计超过8小小时。（6）发包包人同意工工期顺延的的其他情况况。承包人应在在上述情况况发生后77日内，就就延误内容容和因此产产生的经济济支出向发发包人施工工代表提出出书面报告告，发包人人应于7日日内就延长长完工日期期和赔偿经经济损失给给予书面答答复。承包包人逾期未未提出书面面报告的，视视为其放弃弃此项权利利；发包人人逾期未答答复也不

10、提提出修改意意见，视为为其承认事事实。非因上述原原困造成未未按合同工工期（包括括合同约定定可顺延的的工期）交交工的，双双方约定：。文明施工1.发包人人、承包人人应严格执执行北京市市人民政府府颁发的“施工现场场管理暂行行规定”，加强科科学管理，坚坚持文明施施工。2.发包人人应向承包包人提供符符合标准的的施工条件件，如发包包人不能提提供现场食食宿条件或或双方约定定由承包人人自行解决决食宿的由由发包人按按照 标准予以补补偿。3.对本工工程的文明明施工标准准，双方约约定如下：第十条 材材料机具供供应1.本工程程由发包人人提供的机机械设备为为：承包人自备备的工具为为：双方确认防防护用具： 由 承承担。2

11、.由承包包人自备的的工具须其其自带入现现场，由发发包人提供供的机械设设备、防护护用具由发发包人采购购并供应到到施工现场场（4000m内）。3.承包人人应遵守和和执行发包包人材料机机具领用规规定，对领领用的材料料、机具要要与发包人人共同清点点，履行书书面领、还还手续，对对借用的发发包人的机机具。要严严格按操作作规程使用用，加强维维修保养。4.对本工工程材料机机具的使用用，维护，双双方约定如如下：第十一条 文物保保护对施工中发发现的文物物，承包人人应立即保保护好现场场并于4小小时内以书书面形式通通知发包人人，发包人人应于收到到书面通知知24小时时内向文物物管理部门门报告，应应文物管理理部门的要要求

12、采取妥妥善的保护护措施。发发现文物后后隐瞒不报报的由责任任人依法承承担行政的的、法律的的责任。因因保护文物物发生的费费用，由发发包人承担担。第十二条 发包人人的权利及及义务1.负责提提供场地，道道路 水电电等具备施施工条件的的工程施工工现场，负负责工程施施工 的组组织与协调调及技术、质量、安安全和场容容等方面的的交底。2.负责于于 年 月月 日日提供施工工图纸 套，提供供必要技术术资料和办办理施工洽洽商。3.负责组组织施工检检查和验收收，监督承承包人的工工程进度 工程质量量 安全生生产及按图图施工情况况，材料领领用情况及及行政事务务。4.负责解解决施工中中存在或发发生的技术术问题。5.负责组组

13、织图纸会会审和技术术交底，编编制施工组组织设计及及总的工期期控制计划划，审查承承包人编制制的详细施施工作业计计划。6.负责本本工程中各各工种，工工序间的协协凋与配合合，承包人人在安全 质量 工工期场容等等方面发现现有违反合合同约定内内容的，发发包人应书书面提出整整改意见，督督促承包人人进行整改改。7.负责组组织工程的的验收工作作。8.本工程程发包人施施工代表为为 ，负负责日常施施工的管理理 协调工工作。发包包人也可委委托 有有现场签认认办理洽商商变更手续续的职权，人人事如有变变动，应提提前7日通通知承包人人。第十三条 承包人的的权利和义义务1.承包人人对与其确确定劳动关关系的作业业工人必须须认

14、真审查查，保证人人员的政治治素质 身身体素质和和技术水平平，工人年年龄不得低低于18周周岁，不得得超过600周岁。2.承包人人需将其作作业人员登登记造册（须须写明姓名名、性别、年龄、籍籍贯、工种种、级别、工作证号号码及身份份证号码），作作为本合同同附件。3.在施工工生产过程程中，承包包人必须保保证人员相相对稳定，不不能随意变变更备案人人员，人员员变动率小小于 ，服服从发包人人的统筹安安排，统一一调动。4.当发包包人因故不不能保证连连续生产时时，承包人人在不影响响发包人生生产任务的的前提下，可可将队伍进进行临时调调整，对所所调整人员员应向发包包人出具书书面通知，并并办理变更更手续。5.承包人人必

15、须按施施工图纸及及说明施工工，有合理理化建议应应征得发包包人同意，并并办理书面面洽商变更更手续后方方可改动施施工。在施施工中应注注意保护成成品、半成成品，爱护护使用发包包人提供的的机械设备备及其工具具。6.承包人人应对作业业工人进行行安全生产产 食品卫卫生 交通通安全及预预防煤气中中毒等方面面的教育，自自觉遵守发发包人现场场管理规定定，服从发发包人有关关人员的指指导 教育育 监督和和检查，并并及时向发发包人提供供有关情况况和资料。7.承包人人确认 为派派驻工地的的施工代表表，负责日日常施工的的管理 协协调工作。第十四条 违约责任任一、发包人人违约责任任1.由于发发包人原因因造成停工工 窝工时时

16、应按实际际发生情况况向承包人人赔偿损失失。停工 窝工应办办理书面洽洽商，方作作为决算依依据。发包包人任务不不足或因故故不能继续续履行合同同时，双方方协商后可可提前终止止合同。2.由于发发包人施工工人员指挥挥错误造成成的工程质质量问题，其其经济损失失及有关责责任由发包包人承担。3.发包人人超过约定定的支付时时间不支付付劳务费或或决算价余余款的，承承包人可向向发包人发发出要求付付款通知，发发包人收到到承包人通通知后仍不不能按要求求付款，可可与承包人人协商签订订延期付款款协议，经经承包人同同意后可延延期支付；发包人不不按合同约约定支付劳劳务费或决决算价余款款，双方又又未达成延延期付款协协议，承包包人

17、有权书书面告知发发包人理由由，撤走其其人员，并并依法追索索欠款及损损失赔偿费费。4.发包人人违反财务务管理规定定，违约支支付劳务费费的除纠正正违约支付付行为外，还还应当在违违约支付的的额度范围围内与过错错方对承包包人由此遭遭受的经济济损失承担担连带责任任。二、承包人人违约责任任 1.因承包包人原因造造成发包人人工期延误误或工程质质量严重不不符合要求求时，发包包人可以终终止合同，并并要求承包包人在 日内退出出施工现场场，承包人人就结算事事宜达成书书面协议或或由监理公公司、发包包人和承包包人共同对对已完成的的工程量进进行签认。2.承包人人未按发包包人选定的的施工队伍伍进场，发发包人有权权要求承包包

18、人进行更更换 调整整，承包人人无法调整整时，发包包人有权暂暂不安排施施工任务（窝窝工损失承承包人自负负），并书书面通知承承包人，直直至终止合合同，3.因承包包人责任造造成质量事事故和延误误工期，其其工料损失失概由承包包人承担。第十五条 合同争议议和解决在履行合同同过程中发发生争议，双双方首先进进行协商，协协商不成，可可向有关部部门申请调调解。当事事人不愿和和解 调解解或和解 调解不成成的，可约约定以下方方式解决争争议（在选选定的方式式前划“ ”）：向仲裁裁委员会申申请仲裁。向 人民法院院起诉。第十六条 合同的生生效与终止止本合同经双双方法定代代表人或委委托代理人人签字盖章章后生效。法定代表表人应出示示身份证明明，委托代代理人应