版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、编号: YB-HT-016395“装饰公司版本”建Construction contract of甲方:乙方:签订日期:年月日文档中文字均可自行修改编订: YunBo Network实用 Practical专业 Major精品 Quality编号: YB-HT-016395第 PAGE 19 页“装饰公司版本”建设工程施工合同说明:本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。建设工程施工合同发包方 :承包方 :南京 * 建筑装饰公司二 00 年月第一部分协议书 发包人(全称) : 承包人
2、(全称) :南京 * 建筑装饰公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用实用 Practical专业 Major精品 Quality编号: YB-HT-016395的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:资金来源:发包人自筹二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:暂定年月日(以甲方开工报告为准) 竣工日期:暂定年月日(具体按合同工期计算) 合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准:合格五、合同
3、价款金额(大写) : 元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年月日合同订立地点:南京市解放路
4、40 号本合同双方约定合同双方盖章后生效。发包方(盖章) : 地址:法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 帐号:电话: 电挂:邮政编码:承包方(盖章) : 地址:法定代表人:委托代理人:开户银行: 帐号:电话: 电挂:邮政编码:第二部分通用条款该“第二部分通用条款”内容执行建设工程施工合同范 本( GF-1999-0201 )中第二部分通用条款,条款内容全部一致。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:按通用条款执行3、语言文字和适用法律、标准及规范3 1 本合同除使用汉语外,还使用语言文字。3 2 适用法律和法规需要明示的法律、 行政法规:建筑法
5、、招标投标法 、合同法、建设工程价款结算暂行办法3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签订合同3日内,提供全套加盖有效印章的图纸肆套。发包人对图纸的保密要求:无使用国外图纸的要求及费用承担:无二、双方一般权利和义务5、工程师2 监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:5 3 发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:代表发包人进行施工组织设计、进度计划审批、 图纸提供、质量检查验收、工程量核实、 现场签证等全部现
6、场管理工作。5 6 不实行监理的,工程师的职权:7、项目经理姓名:职务:8、发包人工作8 1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:( 1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 按通过条款( 2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前一天开始提供直至项目竣工。)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:)工程地质和地下管线资料的提供时间:)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办妥全部开工手续(包括施工许可证)水准点与座标控制点交验要求:)图纸会审和设计交底时间:开工前七日内发包人组织进行。)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物
7、(含文物保护建筑) 、古树名木的保护工作:按通过条款)双方约定发包人应做的其他工作:2 发包人委托承包人办理的工作:9、承包人工作1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:)应提供计划、报表的名称及完成时间:进场开工后一周内向发包人及监理方各提供一份施工月进度计划和材料进场计划表。)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按通过条款)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:施工过程中由承包人负责,竣工交付后由发包人负责
8、。)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、古树名木的保护要求及费用承担:)施工场地清洁卫生的要求:按通过条款)双方约定承包人应做的其他工作:三、施工组织设计和工期10、进度计划1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:施工进场后一周内工程师确认的时间:收到承包人资料两天内确认2 群体工程中有关进度计划的要求:/ 13、工期延误13 1 双方约定工期顺延的其他情况:承包人发生通过条款规定的工期延误事由后10 天内,就延误的工期向工程师提出书面报告,工程师5 天内予以书面确认, 逾期不予确认也不提出书面异议的,视为同意顺延工期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中
9、间验收171 双方约定中间验收部位:双方明确约定要求中间验收的部位。19、工程试车19 5 试车费用的承担:无五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整2 本合同价款采用(1) 方式确定。)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险、人工单价、 机械价格浮动的风险。风险费用的计算方法:已含在合同价内,不予调整。风险范围以外合同价款调整方法:调整范围包括但不限于图纸会审及设计变更、新增工程项目及工程量、现场发生的签证。 上述调整经发包人现场代表签证后进入决算。(发生新增工程量时,单价不变、按实结算)。)采用可调价格合同,合同价款调整方法:)采用成本加酬金合同,
10、有关成本和酬金的约定:3 双方约定合同价款的其他调整因素:24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:承包人进场之日,发包人支付合同价20的备料款。扣回工程款的时间、比例:25、工程量确认25 1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月 25 日前提交本月已完工程量报告。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:)进场后十天,发包人支付合同价款10,计万元。)施工过程中,每月月底前支付本月已完工程量70工程款。)竣工之日,发包人付至工程价款85。)结算审计结束,发包人付至审计价的95。)留审计价的5作为质量保修金,保修金工程竣
11、工后两年内返还。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备274 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:材料设备单价与一览表不符:按通用条款材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 按通用条款承包人可代为调剂串换的材料:按通用条款到货地点与一览表不符:按通用条款供应数量与一览表不符:按通用条款到货时间与一览表不符:按通用条款27 6 发包人供应材料设备的结算方法:按通用条款28、承包人采购材料设备28 1 承包人采购材料设备的约定:按通用条款八、工程变更九、竣工验收与结算竣工验收承包人提供竣工图的约定:竣工验收后三十日内提供工程竣工图贰份,竣工资料贰份。32
12、6 中间交工工程的范围和竣工时间: 十、违约、索赔和争议35、违约1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方约定的发包人其他违约责任:2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按通过条款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:按通过条款双方约定的承包人其他违约责任:37、争议37.1因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商解决不
13、成,从以下两种方式中选择一种(在所选项下,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会):提交南京市仲裁委员会仲裁。 ()依法向人民法院起诉。 () 十一、其他38、工程分包38 1 本工程发包人同意承包人分包的工程: 分包施工单位为:39、不可抗力39 1 双方关于不可抗力的约定:按通过条款40、保险40 6 本工程双方约定投保内容如下: 发包人投保内容:按通过条款发包人委托承包人办理的保险事项:按通过条款承包人投保内容:按通过条款41、担保41 3 本工程双方约定担保事项如下:)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。)双方约定的其他担保事项: 46、合同份数46 1 双方约定合同副本份数: 正本贰份,副本肆份。47、补充条款附二:合同签约遇险承诺书南京 * 建筑装饰有限责任公司: 年月与南京 * 建筑装饰有限责任公司签订的工工程由南京 * 建筑装饰有限责任公司分公司具体负责组织施工及管理。本人作为分公司经理,全程参与并负责完成了上述工程的前期论证、招投标及施工合同签订工作。本人已明知上述工程为(填:大额垫资工程、要求达到国优或省优工程、赶工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44328-2024七氟异丁腈
- 人教版六数下册知识点总览
- 三年级数学(上)计算题专项练习附答案集锦
- (新)仁爱版七年级英语上册Unit3 Topic1 教案
- 大数据与会计专业《会计学基础》课程思政课堂教学设计
- DB2113-T 0012-2024 地理标志产品 凌源蓝莓
- 部编道德与法治七年级上册第四课《4.1家的意味 》 教学设计
- 2024年安阳客运从业资格证考试题答案
- 2024年西宁客运证考试
- 2024年宁夏考客运资格证答题技巧与方法
- 第01章声现象单元测试卷(原卷版+解析)
- 1.2《友邦惊诧论》教学设计-【中职专用】高二语文同步讲堂(高教版2024·拓展模块上册)
- 2024年贵州盘江煤电集团医院招聘69人(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- 2024年黑龙江省龙东地区中考英语试题(附答案)
- 2024-2030年中国篮板球运动员行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 爱婴医院培训课件
- 2024年湖南省中考道德与法治试题卷(含答案解析)
- 房屋租赁交接确认书(2024版)
- 2024-2030年中国挂耳咖啡行业市场发展分析及发展趋势与投资前景研究报告
- 社区五老红工作计划
- 《词语与修辞》PPT课件.ppt
评论
0/150
提交评论