建筑工程施工合同(通用15篇)

1、建筑工程施工合同（通用15篇）建筑工程施工合同1发包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金工程承包范围：二、合同工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包

2、人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。合同工期总日历天数天开工日期：年_月_日竣工日期：年月_日三、工程总造价1、签约合同价为：人民币（大写）（元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）_（_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（4）暂列金额：人民币（大写）_（_元）。2、合同价格形式：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合

3、同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。四、工程质量标准工程质量符合质量标准风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定

4、的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料的提供承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。六、双方一般权利义务1、发包人派驻的工程师姓名：;职务：;职权：。2、监理单位委派的工程师姓名：;职务：;发包人委托的职权：;需要取得发包人批准才能行使的职权：。3、不实行监理的，工程师的职权：4、承包人代表姓名：;职务:；职权：5、发包人代表姓名：;职务:；职权：七、工程价款结算1、合同签订日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付

5、款。2、钢架安装完成_日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格,_日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。八、工程的验收1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路X的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。3、台背或墙后填土、路X填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，米用灌砂法进行检验路X压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置

6、随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其他人员修理。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在

7、接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。十一、争议的解决本合同在履

8、行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向仲裁委员会申请仲裁。电话：编码：传真:发包人：开户银行：委托代理人：账号：年月日承包人：委托代理人：电话：传真:开户银行：账号：编码：年月日建筑工程施工合同2甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、工程承包单价及结算方式人工挖土方：8.0元

9、3C10垫层：2303C25砼基础地梁构造柱等：2603砌砖:268元3模板制安:26元疔钢筋制安：4300吨粉刷：18元疔回填土：4.0元3内外脚手架：6.5元灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自年_月_日起至年_月_日止。五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，

10、由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期：建筑工程施工合同3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：为了确保，需，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。、工程名称：X。二、工程地点：X

11、。三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程预算价为万元整）（详见工程预算书）。五、承包方式：包工包料。六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。八、工程工期：工期总日历天数为天，自年月日至年月曰。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5

12、天后，每延期一天扣工程款300元。九、施工要求：1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项：1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，

13、保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。附件：施工图纸及工程预算书甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：建筑工程施工合同4原告：月，男，汉族，日出生，住广东省佛山市。年，身份证号码：系个体户佛山市区金属制品厂的经营者，佛山市区金属制品厂经营场所：佛山市区镇街道工业区号厂房，注册号：。被告0，男，汉族年月日出生，住广东省佛山市。，身份证号码：TOC o 1-5 h z被告二：佛山市区工程有限公司，住

14、所：佛山市，注册号：。法定代表人：。案由：建设工程合同纠纷诉讼请求：1、判令被告一立即向原告支付工程款元以及逾期支付的利息（利息以元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从年月日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止）；2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任；3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：年月日，被告一将其从被告二处承包的佛山市有限公司在工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市区金属制品厂的名义与被告一签订工程承揽责任书，约定原告承包佛山市有限公司在工业园的车间b、c的金属钢结构工程。工程承揽责任书签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经

15、验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为年月日。年月日，被告一向原告出具工程款欠条一张，确认其仍欠原告工程款元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。此致区人民法院具状人：年月日建筑工程施工合同5甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平

16、等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等二、工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、C10垫层：23033、C25砼基础地梁构造柱等：26034、砌砖：268元35、模板制安：26元川6、钢筋制安：4300吨7、粉刷：18元疔8、回填土：4元9、内外脚手架:6.5元10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格

17、后一个月内再付。四、施工期限：自年_月_日起至年_月_日止。五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格，如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章

18、）：签订日期建筑工程施工合同6甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动法民法典的相关规定，（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20平方米，包工包料600元平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米,工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工

19、程建设自年_月份开始，年_月_日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方：1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保

20、证施工安全，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：年_月_日年_月_日建筑工程施工合同7发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：为了确保，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他/有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：四、工程造价：本工程预算价为万元。五、承

21、包方式：包工包料。六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为_，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。八、工程工期：工期总日历天数为_天，自年月日至年月_日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质

22、保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。5、本工程质量保修期为_个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它

23、方维修。十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：建筑工程施工合同8发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程范围：三、合同工期：本工程自年月日至年月曰，工期日历天，不可避免的自然灾害除外。四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。五、合同价款：本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形

24、式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整（壬：元）。六、工程款的结算及支付：本协议所涉及工程款的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%；在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。七、各方权利和义务：（一）发包人1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸

25、会审，并由设计人员交待技术参数及标准。3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。（二）承包人1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并承担其税费。2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。4、在施工过程中，要注意安全生产、文明施工，如发生安全事故一切责任均由承包人承担（包括承担安全部门或机构作出的处罚）

26、，发包人概不负责。5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中介机构进行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查提供便利条件。7、在签订本协议时,承包人以现金的方式交纳履约保证金万元（壬：万元）到发包人帐户。依据本次的招标文件规定，若承包人不全面履行合同出现违约情况，发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。8、承包人在施工过程中履行完全部条款，待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。八、质量要求：参照主体工程合同条款执行。九、违约责任：参照主体工

27、程合同条款执行。十、本协议如与主体工程合同有相抵触的，以主体工程合同为准。十一、在工程施工过程中，发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书，与本协议具有同等法律效力。十二、本合同一式五份，发包人、承包人各执二份，公证人面军执一份，自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效，履行完全部合同条款后失效。十三、未尽事宜，经合同方共同协商解决。发包人签章：（公章）承包人：（公章）年月曰年月曰建筑工程施工合同9发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况：工

28、程名称：工程地点：工程承包范围：大雄宝m?,元天王殿m?,元钟鼓楼m?,元住宿楼及食堂m,元二、合同价款（固定价格）金额（人民币大写）：_;（小写）；三、工期：合同工期：开工日期：竣工日期：四、工程质量标准1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。五、安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切

29、安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。六、工程款支付：进场付款元；基础0付款元；完成主体一层付款元；主体完工付款元；工程竣工付款元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担。七、质保期：一年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九附则.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起

30、诉本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）:年_月_日建筑工程施工合同10发包方：（以下简称甲方）承包方：身份证号码：（以下简称乙方）甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况：1工程名称：武胜香江豪庭2工程地点：武胜县城祥升大道。第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：（

31、一）开工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。（二）竣工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：（1）独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）、砂岩200元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）。（2）人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石（需要水钻施工）280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元/m3。安全帽等）、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：人工开挖场内土方及建筑垃圾。人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。(3)平基土

32、方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。(4)场内排水工作。(5)施工用脚手架的搭拆。完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作3、零星签证计时工60.00元/工日。4、室内取土夯实、回填元/m(含取土、运土、分层回填、夯实)。5、算工程量。第五条：施工技术要求：、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。、每道工序必须按交底、施工、检

33、查、验收几步骤进行，上-道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作：（二）、甲方工作：1、为施工协调有关工作关系。2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。（二）、乙方工作：1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。第七条：工程

34、质量验收1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费（不加任何费用）结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第九条：安全责任：在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分

35、项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费（不加任何费用）结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款元以上。第十一条其它：

36、1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力,双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年_月_日年_月_日建筑工程施工合同11甲方：中国公司分公司，乙方：甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展行业市场，就（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思

37、路制定终端销售政策，乙方负责“”专用终端的引进和销售。2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。二、甲方权利及义务（一）甲方的权利1、根据行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定专用终端型号；2、甲方对订购终端制定销售政策；3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：（1）提供终端备机；（2）在区至少设有一个售后服务站；（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：（1）车辆要求：自有货车至辆，送货人员至少

38、人（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员；（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串（二）甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务

39、；4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；三、乙方的权利及义务（一）乙方的权利1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下

40、，有权利提出个性化建设方案；6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。（二）乙方的义务1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。四、资费标准1、短信费：元条（按条）；2、功能费：元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；3、d上网业务包月资费套餐：元月人，区

41、内不限流量，外流量按：元分钟计算；4、如开通其他业务，按现行资费标准收取五、分成方式1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；2、在功能、短信等费用上进行分成3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%六、结算周期1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；2、每月_日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；3、账单核对无误后，_日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；4、甲方依据乙方开具的发票在每月2_日前将上月结算款汇至乙方结算账户七、乙方结算账户公司名称：公司由E编：开户行名称：账号：八、违约责任1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形

42、部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。二、协议的生效、变更、