施工质量保证金实施合同协议书范本

1、第 页共4页发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑匚程质量标准，经友好 协商签订如下协议：一、本工程实行施匚质量保证金制度，保证金额度为工程总承包造价的居，计 元人民币。二、施工质量保证金在第次工程款拨付时扣除，在匚程竣工验收合格，完成质量监督站备案 后返还剩余质量保证金。三、工程施L过程中如有下列情形之者依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效）：1、违反施工工序、施工操作工艺规程，导致工程质量下降或不符合规范要求，或造成潜在的 工程品质降低，乙方必须及时整改，同时扣减施工质量保证金

2、。如因此造成工期延误，则乙方 须承担全部贲任。2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书，使用前未进行试验检验，或检验不合 格，而施工中已使用的，经查出后须立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法 更换造成损失由乙方承担。3、使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低，或延误工期，扣减施工质量保证 金，同时乙方承担所发生的切费用及责任。4、施工现场出现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理，或自行处理的，扣减施工质 量保证金，承担切责任及费用。5、乙方对甲方分包工程质量、匚期、安全文明施工负责，施工过程中对所有分包施工单位进 行管理，积极配合。如因配合问题导致任何分项工

3、程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保 证金，承担切贲任及第用。6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的，造成施工质量、成品、 半成品、材料质量不合格的，扣减施匚质量保证金，承担切责任及费用。7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现处，扣减（不少于 元）施工质量保证金，同时甲方有权将乙方清除施匚现场。8、乙方的施匚进度缓慢，较严重影响到其他工序施工，扣减施工质量保证金，承担切责任 及费用。9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成，扣减 施工质量保证金，承担切贲任及费用。10、工程验收发现的匚程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成，扣

4、减施匚质量保证金， 承担切责任及费用。11、总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过程检查出的质量问题，必须在规 定的时间内整改完成，工程质量问题每次逾期不能整改完成，扣减（不少于 万元）工程质量保证金。本协议属合同部分与合同具有同等法律效力。发包人（甲方）：承包人（乙方）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年 月日年 月日签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、 口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的， 此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份

5、和履约 能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方 公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机 构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合 同是有效的，还 必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专 业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来 弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规 范、明确，便于履行。四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的 计算方法。五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本 司所在地法院

6、管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资 料：与合同签订和履行相关的发 票、送货凭证、汇款凭证、验收记 录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资 料。在 合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款 期限的，也要留下书 面凭证。七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金， 由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您 如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明 确表 述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法 院将无法将其作为定金看待。八、合同形式：合同的形式有书面

7、形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负 款的合同外，一般应以书 面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签 定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履 行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履 行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效 的，但这样的行为 会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免； 九、签定合同时还应注意到重要细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身 份证复印件等有关可以证明身份的材料；2、盖公章时一定要清晰；3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；4、无合同不交易经济形势变化导致部分企业