混凝土劳务分包规定合同

1、混凝土作业劳务分包合同合同编号：工程承包人（甲方）：劳务分包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 鉴于（建设单位名称）（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总 承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就工程混凝土作业提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包资质及工程概况1.1劳务分包人资质情况营业执照编号：资质证书编号：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：安全许可证书编号：法定代表人姓名： 电话： 法定代表人身份证号码： 乙方承诺对提供的上述资质证书的真实性、合法性负责。1.2工程名称

2、：1.3工程地点：1.4分包内容： 混凝土作业劳务分包2劳务分包具体范围及内容（仅为示例，应根据实际情况调整， 内容描述力求明确、清楚、齐全）2.1承包范围：按甲方提供的工程施工图纸进行施工，包括：本工程从基础承台起的土方人工清理（经挖掘机挖掘后的 人工清挖、土方在正负0.3m以内由乙方清挖、整平、夯实）、凿桩 头及砼渣清理、砼浇捣、养护及基础部分的砖胎膜；所有主体工程内混凝土均属承包内容，包括有水房间返边、构造柱、窗户栏板压顶、屋面找坡找平层砼和刚性层砼；墙柱接头砼凿毛，墙柱脚砂浆补 缝。所有临建的砌体工程、地面找平，水电管道沟渠的开挖、 砌筑及粉刷，以及本工程渣土转运至甲方指定地点等，办公

3、区、生活 区地面硬化、临时道路的平整、砼路面的浇捣及养护、维护，以及附 属工程的室外明沟散水、化粪池排水沟管井的砌筑及浇捣，建筑主体 周围以内的场地平整等。地下室基坑施工期间底部砼未浇筑前的抽、排水人工。文明施工，保持场地整洁，工完场清、场内所有成品保护。2.1.5 其他：。2.2混凝土工程作业内容包括：熟悉施工图纸，配合甲方施工员放线。砼浇筑前准备： 钢筋验收前的杂物清理。 人行通道的铺设； 砼浇注区域模板的冲洗及湿润； 墙柱高标号与梁板交界处、梁板高低处吊模、梁施工缝（含后 浇带）等阻断砼流动处绑扎钢丝网； 柱、墙根部砂浆封堵； 基础、主体墙柱水平施工缝砼浮浆剔打；标准墙柱模板边框线 内，

4、浮浆全部剔打干净且见坚硬石子； 砼泵管安装及加固配合用工； 楼层上泵管冲洗后污水排放的排水管安拆。222.1搅拌机、输送泵安装、清洗及输送泵管道安拆、场内转 运，并且清理输送泵堵管时的混凝土残渣，并做好处理工作。因泵管 堵塞清理及造成的每次施工人员 24小时内的停工损失包含在综合单 价中。222.2 现浇砼浇捣前的湿水、卫生清理、弥补水泥垫块、检查 砼标咼及轴线控制。222.3有需要的搭设操作架和支撑架。222.4砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗。砼浇筑及养护：搭、移、拆运浇捣范围内所需的临时循环 交叉道板及马凳，安放移动溜子、木槽；砼的耙递、捣实、成型抹平、 压光、扫毛。试块制

5、作；预制构件的制作与安装。须派专人不少于7天的不间断浇水养护砼的养护（含养护 用品的回收）。清理：模板拆除后，必须及时清理楼面所有杂物，凿除混 泥土残渣等，楼层砌体结构完工后再清理一次，随时保证楼面清洁卫生。布料机、砼输送泵的清洁。需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及 完工后收尾工作。包括：施工缝处（含后浇带）、砼高低标号接头 处、梁板高低处吊模处钢丝网的绑扎。施工缝处砼的剔打成型（施 工缝成型标准：水平方向施工缝为“标准墙柱模板边框线内，浮浆全 部剔打干净且见坚硬石子”；垂直方向施工缝为“梁板流淌的砼及水 泥全部剔打干净，且将砼剔打成垂直面”）重新浇注砼时施工缝砼 接茬处的处理

6、。2.2.8 其他：。2.3混凝土工程材料、机具供给：（应根据实际情况调整，明确包含辅材的具体内容）231甲方提供职工生活场地、商品混凝土，其他均由乙方承担， 包括但不限于：斗车、灰桶、铁锹、刮杆、靠尺、砌刀、皮数干、碘 钨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工 具、用具等均由乙方自备。除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的振动棒、振动 器、磨光机及配线、开关插座、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。 特别约定：原则上照明线及灯具、照明灯管、灯泡由乙方提供；若乙 方未提供由乙方专人在甲方库房领借， 退场时如数奉还，否则双倍赔 偿。233乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需

7、求计划；工 程施工中乙方所需的小型工具用具等均由乙方自理。3分包工程工期3.1开始工作日期： 年月日3.2结束工作日期：年月日3.3总日历工作天数为： 天；劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。3.4主要节点工期（根据实际情况调整或删除）：基础结构 天; 主体结构：裙楼天/层，标准层天/层，屋顶天。分段控制 工期按照甲方制定的施工进度周计划、 月计划执行实施，分段工期必 须保证总工期。4工程质量4.1工程质量标准：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建 筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准 ，本 合同工作必须达到质量评定 合格 标准。4.2施工依据

8、：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组 织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范、经甲方签字认可的监理和建设单位依据合同发出的施工指令等。4.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方进行试件的取样和 现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检。4.4分项工程质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理、相关 质监部门检查检验。本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方验收 合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序 的施工。乙方应随时接受建设单位、监理、相关质监部门检查检验。4.5所有砼浇捣时，所在梁、柱、板、打振动棒快进慢出打到位， 不能出现蜂窝麻面、孔洞。如出现凿除重来

9、的部位，其材料及一切工 资由乙方承担。4.6楼面必须拉线，按平水找平，用木荡抹平、搓光。正、负高 差控制在质量验收标准允许范围内。4.7其他：。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（可以根据实际调整）5.1本合同及补充协议等；5.2中标通知书；（如果有）5.3投标书及附件；（如果有）5.4除总包合同价款和工程量清单之外的总包合同文件。6图纸6.1甲方应在劳务分包工程开工 天前，向乙方提供相关的图 纸套（或仅为电子版）。6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出 借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和 资料完整交回。7项目经理7.1甲方委

10、派驻工地履行本合同的项目经理为 。7.2乙方委派驻工地履行本合同的劳务负责人为 。8甲方义务（应根据乙方承包费用内容相应增减调整）8.1除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作：向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场 地；向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点。8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制 年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、 安全生产、文明施工，计量支付、实验化验的控制、监督、检查和验 收。8.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临

11、时设施、 工作用水、用电及施工场地。8.4及时提供本合同约定应由甲方供应的材料、设备。8.5及时组织业主、监理及相关部门进行隐蔽工程验收。8.6按本合同约定，向乙方支付劳务费用。8.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关 系。8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安 全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济处罚，造成的 安全事故后果由乙方承担。8.9其他：。9乙方义务（应根据工作内容进行调整）9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有 相应资格证书的熟练工人投入工作；年龄不得未满18周岁，不得超过55周岁。未经甲方授权或允许，不得擅自与

12、业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2按甲方所安排进度进行人员调配，按合同约定工期完成工作 任务。甲方每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续两次达 不到工期要求，甲方有权解除合同，按乙方所完成工程量的85%吉算, 其余15%乍为乙方对甲方所造成工期延误的赔偿。9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业 计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行 安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全； 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部

13、 门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的 质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种 违约金和赔款。9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随 时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持 证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设 置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。9.7按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交 工验收。9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已

14、完工程部 分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的 各种赔款和一切经济损失。9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周 转材料及其他设施。9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方名誉和信 誉。9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查， 对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担相应 损失。9.12乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前 应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐 堆放。在浇筑墙、板、粱等钢筋砼构件时，在下方同步配备

15、一 名附工进行回收碎落砼及砂浆收集整理工作， 在浇筑完上一层的板砼 后，须派专人将下一层楼板清理干净。砼浇筑施工时必须及时清理溅落于模板和楼面上的混凝 土残渣并合理利用，浇捣完毕后清理振捣工具及电缆、三级配电箱等。砼输送泵施工前后清扫干净，做到无残余混凝土，做到 人走机停。9.14乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，擅自指挥垂直运 输机械。9.15乙方承担二级配电箱以下的电缆和照明工具。9.16乙方应保证在施工期间的任何情况下， 确保本项目执行期间 不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动合同纠纷、工人聚众在大门 口或办公室吵闹、工人有意识聚众闹事、工伤事故善后处置、各种形 式盗窃施工用具、材料等

16、事件，违反一次罚款2000元，并承担因此产生的一切责任和后果。9.17乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身 份证复印件，健康状况资料交甲方备案。9.18为提高企业形象，满足湖南建工 CI要求，由项目经理部统 一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。9.19乙方应按甲方的要求参加甲方组织的各类会议和培训，提 交各类计划、报告和报表经甲方审批后乙方应执行。9.20乙方如有违反分包合同行为，乙方应保障甲方免于承担因 此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何 赔偿费,一切赔偿费用均由乙方承担。9.21现场“窝工、中途停工、多次

17、进场退场”的约定：本合同 单价已经综合考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工”、“中途停工”、“多次进场退场”等工期不连续而给乙方带来的损失费用。发生 时，乙方不得要求甲方承担责任或费用。9.22 其他：。10安全施工与检查10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工 场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标 准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检 查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不 力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不 得要求乙方违反安全管理的

18、规定进行施工。因甲方原因导致的安全事 故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、 擅自施工所发生安全事故由乙方负责。10.4乙方所有施工人员均应遵守劳动纪律，严禁现场打架斗殴， 否则由此造成的一切经济和法律责任均由乙方承担，同时承担违约金10000元/次，情节严重的，移送公安机关处理。11安全防护11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动 用消防器材。

19、动火作业必须向甲方提出动火申请，取得动火证后，才 可以进行动火作业。11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告 牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工 负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果， 要追究当事人的 责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全 带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方 负责供应，费用由乙方承担。11.5甲方对11.1 > 11.2项的认可，并不能免除乙方因其自身过 错所造成的损失应该承担的

20、责任。12保险12.1乙方必须为自聘员工办理各种社会保险， 为从事危险作业的 职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机 械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有 效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险， 甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。12.2保险事故发生时，乙方有责任米取适当的措施，防止或减少 损失。13材料设备供应及管理13.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据 甲方规定的申请程序和时限要求提前提出需求计划，否则，造成供应 延误的一切责任和损失由乙方承担。乙方

21、委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其他任何人员不得向甲方领用材料。 如乙方变更领料人，应书面通知甲 方。乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则, 甲方有权拒绝发放。此领料单作结算依据。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括 领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归 类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价 格赔偿。乙方领用的周转类材料，应该于工程完工后 _个日历天 内归还，并邀请甲方仓库管理员现场盘点、评估，办理书面移交。对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操 作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和存放。发现问题应

22、立刻 处理或向甲方报告。使用完毕或工程完工后，应按甲方要求清理、清 点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因 其它任何原因，造成遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有 损失和责任。13.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所 需材料、设备、工具、设施并承担相关费用。乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项 安全要求，使用过程中自行维护及维修保养。14劳务工程款14.1本工程的合同价款按下列第 项确定：（一）本工程为固定总价合同；合同包干总价为人民币 元（大写： 元）。本合同价款已包括完成本合同工程所需的一切费用及完成

23、本工程不可或缺的所有工作和责任， 并已包括且充分考虑了施工场地现状等可能影响合同造价的因素。除本合同另有约定外，合同价款任何情况下均不做调整。合同价款中包括但不限于：（根据项目情况填写）。（二）本工程为固定单价合同；合同价款暂定为人民币元（大写： 元）。本工程的劳务单价：详见 附表一（分项工程综合单价组成明细表）。合同履行期间人工、辅材、机械设备等价格涨幅乙方已在合同单 价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价不再调整。工程 施工税金、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳。（三）其他方式：。14.2合同外工程签证：计时工按 元/工日执行。14.3工程履约保证金（根据各项目具体情况确

24、定，若无，则约 定：“本工程无履约保证金。”）1431履约保证金的额度：乙方向甲方缴纳合同总价款的 J%（510%或 万元履约保证金。其中工程进度保证金 万元、质量保证金万元、安全保证金 万元，履约保证金不计息。履约保证金的交纳、退还办法：正式开工前日内，乙方以现金保证金形式，通过银行转账方式 向甲方交纳履约保证金（收款人、开户行及账户信息： ）,待乙方无违约情形且工程完工验收合格后 日内一次性无息退还。15验工计价（以下条款按月度计价时适用，按其他计量周期或 是节点计价的应修改）15.1每月日前，乙方向甲方提交已完工程数量清单，双方派 代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行

25、验 收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月度验工计价。甲 方指定、为现场工程量共同签字人，乙方指定、为 现场工程量共同签字人，其他人签认的工程量无效。甲方项目部员工 在履行职责时，签署具有证明性质的书面材料，须经项目经理书面确 认。所有未经项目经理书面确认的，均属个人行为，不能作为甲乙方 双方结算或承担责任的凭证。15.2对月度验工计价有疑义的，在办理最终结算前甲乙双方可随 时提出，经核实后在最终结算时对月份计价进行修正。15.3工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理最终结算。15.4因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不 合格的工程量，甲方不予

26、计量，乙方自行承担相关费用。16劳务工程款中间支付与最终支付16.1本项目按下列第（）项约定方式支付工程进度款及结算款（一）按施工进度付款1） 本工程（是否）支付工程预付款。预付款比例为 ；（-般不高于10%预付款扣回方式为： 。2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价情况编 制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款 等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主本合同范围拨款 后30天内，按%给乙方拨付。（不高于业主给甲方付款比例）3）最终支付A、全部工作完成，经甲方认可后_15_天内，乙方向甲方递交完 整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的

27、最 终结算。B、甲方收到乙方递交的结算资料后_7天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后 7_天内编制“内部价款 结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进 行最终结算，在收到业主拨款后_30_天内支付至最终结算总额的95 %，扣留5 %作为质量保证金。C质量保证金在本合同工程保修期满后，业主返还甲方质保金 时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）。（二）按施工节点付款具体付款节点及比例如下：（根据项目情况进行描述）。（三）其他付款方式：。16.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单 （应有本人签字并加盖

28、手 印及相关劳动合同）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进 度款或结算款。16.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。16.4乙方指定专用收款账号为户名： ;开户行：；账号：；如需变更，必须付款前7-日内书面通知，否则一切责任自行承担。17施工变更17.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前 _3_天以 书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方 只能按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。17.2变更数量和价款确定方式：变更单价确认：参照与业主方主合同设计变更计价规则双 方协商确定。变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更 通知

29、范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。18施工验收18.1乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量 标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方 应当在收到乙方的上述报告后_3_天内对乙方施工成果进行验收。验 收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的， 视为乙方已经完成了本 合同约定工作。18.2隐蔽工程和中间验收1821工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位， 乙方自 检合格后，应在隐蔽或继续施工前24_小时通知甲方，经甲方报驻地 监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后 重新验收，经重新验

30、收合格后方可隐蔽或继续施工。无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程 进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔， 并在验收后重新 覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格， 发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。18.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全 部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修 复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的全部损失。19施工配合19.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业 主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方

31、的工作 必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。19.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第 三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方 的无偿配合。20违约责任20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（应尽量少约定或者不约定）甲方不按合同约定时间支付工程款，且延期超过_6_个月， 应比照中国人民银行同期同类贷款利率的标准，按欠付工程款总值计算，向乙方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付工程款的_5%。但发包方原因导致甲方无法按合同承诺时间支付乙方进度款的情况 除外，乙方不得要求甲方承担逾期付款的违约责任或采取过激行为索 要工程款。甲方应承担的其他

32、违约责任： 20.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）:乙方原因延误工期按1000元/天向甲方支付违约金，工 期延误违约金上限不超过合同总价的 5%工期延误超过30天，甲方 有权解除合同；施工中对于乙方原因造成或未达到本合同约定的质量标 准的，甲方有权责令乙方停工或返工，其费用由乙方承担，并承担延 误工期责任。且乙方应按合同价款 5 %向甲方支付违约金。对相应 的工程量不予计量和支付；乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书 面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程 部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为 完成乙方遗

33、留工程可以使用乙方在现场的施工设备， 乙方不得要求甲 方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复 工;甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同， 乙方应向甲方支 付违约金10万 元，并承担由此给甲方造成的损失；乙方驻现场代表每月在工地时间不少于25 天，否则每少一天向甲方支付违约金1000元；乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及 甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代 发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成 的影响和损失

34、。如发生乙方工人向甲方讨薪的，乙方应当按每人次 2000元向甲方承担违约金，如果发生工人以自杀威胁方式讨薪的， 乙方按每人次2万元向甲方承担违约金；乙方工人群体性向甲方讨薪 的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金 5万元;乙方工人群体性 向政府机构申诉讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金10万元。因乙方拖欠劳动者工资而导致甲方被申请劳动争议仲裁或诉讼 的，乙方应当按甲方实际支付费用的 2倍向甲方承担违约金。乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程， 否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付 违约金；乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。 否则，甲方

35、有权解除合同，乙方按本合同价款的10 %向甲方支付违约金；乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催 告后仍不履行的，应向甲方支付违约金1000元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。20.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据 法律规定和合同约定行使解除权终止合同的， 除合同其他条款约定的 违约责任外，乙方还应按本合同总额的 J0%标准承担合同解除的违 约责任。20.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方 承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21争议本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择

36、下列第 _种方式解决：(1) 向长沙仲裁委员会申请仲裁。(2) 向长沙市天心区人民法院提起诉讼。22合同解除22.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止； 或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同； 乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现 场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支 付。乙方延期撤场的，按 2000 元/天承担违约责任，甲方并有权 暂缓支付全部款项。22.2因不可抗力导致合同无法履行(不可抗力包括的内容与主合 同一致)；或因发包人原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履 行的，甲方与乙方可以解除合同，并按合同约定对已完合格工程进行 结算，如甲方与发包人约定不向发包人索赔或未能得到发包人给予的 相应补偿，乙方不得以此向甲方索赔。(乙方的索赔须以甲方向发包 人索赔成功为前提)22.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备 的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供 必要条件